WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1

Transkrypt

1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wykaz usług /wzór/ - Załącznik Nr 3 4. Wymagane oświadczenia /wzór/ - Załącznik Nr 4 5. Umowa (projekt) - Załącznik Nr 5 6. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 7. Wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 7

2 Załącznik Nr 1... ( pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA WYKONAWCY / wzór / Do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów ul. J. Kantorówny 2a KATOWICE II I. Dane o Wykonawcy: 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy: NIP... REGON... Nr telefonu... Nr faxu... Internet: Nazwa i siedziba podstawowego banku w którym Wykonawca posiada konto: Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZUiM: 1. Oferujemy wykonanie całości usług objętych zamówieniem tj Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. (dla dwóch obiektów), za wynagrodzeniem w kwocie: 1.1. Bez podatku VAT /netto/...zł. słownie NaleŜny podatek VAT...zł. słownie Łącznie z podatkiem VAT...zł słownie... zgodnie z wyceną ofertową. 2. Usługi objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami. 3. Informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i z dokumentami przetargowymi. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeŝeń. Strona 1

3 4. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany. W przypadku wybrania naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia publicznego zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym. 6. Oferowana cena za przedmiot zamówienia podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia. 7. Oferujemy termin realizacji całości usług - do r będących przedmiotem zamówienia 8. Akceptujemy warunki płatności zamawiającego zawarte w projekcie umowy zał. Nr Do oferty załączone zostały wszystkie dokumenty zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. W oparciu o zapis art.8.3 ustawy Pzp następujące informacje nie mogą być ujawnione i udostępnione jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp): / podpisy i pieczątki imienne upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy / Strona 2

4 Załącznik Nr 2... ( pieczęć firmowa Wykonawcy) WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA - WZÓR- Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nr telef.:... Nr faxu:... A. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA Nazwisko i imię Wykształcenie- uprawnienia (Nr, rodzaj, data wydania) Proponowane stanowisko Lata doświadczeń (od uzyskania uprawnień) WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO : Zgodnie z art. 26 ust. 2b Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Warunki zamawiającego zawarte są w siwz pkt 5. Podpis/y/ Wykonawcy Strona 1

5 ... ( pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik Nr 3 WYKAZ USŁUG - WZÓR- Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nr telefonu...nr faxu... NaleŜy ująć przedsięwzięcia zrealizowane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywane usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. L.p. Nazwa i krótki opis nadzorowanych robót budowlanych na ulicach i drogach Wartość nadzorowanych robót [PLN] Termin pełnienia nadzoru Nazwa zamawiającego ( inwestora) Zgodnie z art. 26 ust. 2b Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia....dnia... Warunek zamawiającego: Podpis/y/ Wykonawcy Warunki zamawiającego zawarte są w siwz pkt Strona 1

6 Załącznik Nr 4... ( pieczęć firmowa Wykonawcy/ów/) WYMAGANE OŚWIADCZENIA - WZÓR- Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. J. Kantorówny 2a Katowice W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. (dla dwóch obiektów). Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z r. ze zm.) oraz 2.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009r. OŚWIADCZAM(Y), Ŝe spełniamy warunki dotyczące:: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. oraz nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2. ustawy Pzp...., dnia Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ów/ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniających łącznie którykolwiek z warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 składają wspólnie niniejsze oświadczenia podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie art. 23 ust. 1 UPzp. Strona 1

7 Załącznik Nr 5 UMOWA NR. o pełnienie nadzoru inwestorskiego (projekt) W dniu..2012r. pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach ul. J. Kantorówny 2 a zwanym w dalszej treści umowy zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor - mgr inŝ. Piotr Handwerker a (Nazwa Wykonawcy, adres siedziby) NIP.. NR KRS. Akta Rejestrowe prowadzi Sąd..... Wysokość kapitału zakładowego. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: została zawarta umowa o następującej treści: 1 Zawarcie niniejszej umowy poprzedzone zostało postępowaniem o zamówienie publiczne Nr 49/V/2012/WP z dnia r. przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Strona 1

8 2 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. (dla dwóch obiektów). 3 Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w przepisach art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz z 2006r. ze zm. ) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową, projektem, dokumentacją projektowo-techniczną, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które są w pełni wystarczające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w związku ze specyfiką realizowanego zadania inwestycyjnego, o którym mowa w Nadzór inwestorski pełnią (imiona i nazwiska z wykazu osób załączonego do oferty); - Inspektor...nr uprawnień... - Inspektor...nr uprawnień Ze strony zamawiającego funkcje koordynatora pełni. 5 Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór inwestorski od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania wszystkich robót tj. do dnia 10 grudnia 2012r. Strona 2

9 6 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się na kwotę: bez podatku VAT /netto/... zł./ słownie... NaleŜny podatek VAT...zł./ słownie... Łącznie z podatkiem VAT /brutto/...zł słownie... zgodnie z załączoną wyceną i ofertą. Cena za realizację przedmiotu zamówienia podana w ofercie i w wycenie nie ulegnie zwiększeniu w okresie realizacji zamówienia z zastrzeŝeniem, iŝ powyŝsza cena moŝe ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyŝszenia ceny brutto o kwotę stanowiącą róŝnicę między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego i w wersji zmienionej 2. Ustala się okres fakturowania wykonanych usług na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem finansowym płatności. Wynagrodzenie płatne kaŝdorazowo po wykonaniu danego zadania zgodnie z wyceną ofertową. 3. Sprawowanie nadzoru nad ewentualnymi robotami dodatkowymi jest ujęte w cenie ofertowej. 4. NaleŜność Wykonawcy przekazywana będzie na konto podane w fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej na Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór inwestorski ze szczególną starannością wymaganą dla tego rodzaju usług, a o zauwaŝonych przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego niezwłocznie po ich wykryciu. 2. Z uwagi na to Ŝe niniejsze zamówienie dotyczy nadzorów nad dwoma obiektami moŝe zdarzyć się, Ŝe nie dojdzie do wyboru Wykonawców np. z powodu odwołań, braku ofert itd. W takiej sytuacji zostaną dokonane stosowne zmiany umowy (aneksem) z wybranym Wykonawcą nadzoru inwestorskiego (zmiany dotyczyć mogą zmniejszenia liczby obiektów objętych nadzorem co spowoduje zmniejszenie kwoty umownej ofertowej zamówienia). W przypadku gdyby nie doszło do wyboru dla Ŝadnego z zadań zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek skutków prawnych Strona 3

10 8 1. Zamawiający płaci Wykonawcy poza wartością umowną kary : - odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki w terminowej zapłacie faktury za przedmiot umowy. 2. Wykonawca płaci zamawiającemu kary: - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 pkt 1 w przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy (bez względu na poniesioną szkodę), w tym zwłaszcza w przypadku stwierdzenia nie wykonania obowiązków określonych w przepisach wskazanych w 3 umowy. - w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 pkt 1 za stwierdzoną nieobecność inspektora nadzoru na budowie podczas robót - W wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 pkt 1 w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Kary umowne wymienione w pkt. 1 i 2 płatne są w terminie 14 dni od daty Ŝądania zapłaty przez stronę. 9 Wykonawca nie moŝe powierzyć sprawowania nadzoru Inspektorskiego innym podmiotom. 10 Z mocy art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŝliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Strona 4

11 11 1. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany, okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.145 ustawy). 2. Oprócz przypadku określonego w pkt.1, zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy, b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, c) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia nieobecności na budowie. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Katowicach. 13 Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : - Oferta wykonawcy - Opis przedmiotu zamówienia - Pismo akceptujące 14 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla kaŝdej ze stron.... /Podpis i pieczęć Wykonawcy/ /Podpis i pieczęć zamawiającego/ Katowice, dnia. Strona 5

12 Załącznik Nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w 2012r. (dla dwóch obiektów). Lp. Nazwa zadania Uwagi Kosztorys inwestorski kwota w PLN brutto Okres obowiązywania umowy 1 2 Modernizacja oświetlenia drogowego ul Telewizyjnej. Modernizacja oświetlenia drogowego ul Kościuszki. 1) Kabel YAKXS 4x35mm2 1779mb, 2) Słup typu MAKRA h=12m 53szt., 3) Oprawa firmy ALUROD+SON-TPP 150W 53szt. 1) Kabel YAKXS 4x35mm2 8580mb, 2) Słup typu MAKRA h=12m 207szt., 3) Oprawa firmy ALUROD 250W 238szt , ,75 do dnia zakończenia inwestycji, jednak nie później niŝ do dnia r. do dnia zakończenia inwestycji, jednak nie później niŝ do dnia r. 2 Zakres obowiązków /usług/ objętych niniejszym zamówieniem: Przy wykonywaniu funkcji (usługi) nadzoru inwestorskiego dla ww. zadań zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy wypełnienia wszystkich obowiązków zawartych w art. 25 i 26 Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane j.t. Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz ze zm. a w szczególności będzie to: a) Analiza dokumentacji technicznych (projektowych) dla zadań objętych nadzorem inwestorskim, będącym przedmiotem tego zamówienia publicznego. b) Kontrolowanie i sprawdzanie rozliczeń budów (robót). c) Współpraca z projektantami, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeŝeń do projektu. d) Stałe pobyty na budowie inspektora nadzoru zapewniające bieŝącą kontrolę technologii wykonywania poszczególnych robót - potwierdzone (w przypadku potrzeby) wpisem do dziennika budowy. e) Kontrola zgodności realizowanych robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjami projektowymi dla zadań objętych niniejszym nadzorem inwestorskim. f) Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i wnioskowanie o ewentualne zapewnienie nadzoru autorskiego, wnioskowanie w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych. Rozpoznawanie i przedstawienie do akceptacji inwestorowi zaopiniowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez wykonawcę roboty dodatkowe. g) Wnioskowanie o przesunięcie planowanej daty zakończenia, jeŝeli wystąpi tego typu konieczność wynikająca z zaistniałej sytuacji w trakcie realizacji, której nie moŝna było wcześniej przewidzieć. h) Prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy i inwestora. i) Sprawdzenie robót i powiadomienie wykonawcy o wykrytych wadach, polecenie ich usunięcia. j) Prowadzenie inspekcji baz materiałowych wykonawcy robót. k) Kontrola zgodności realizacji przez Wykonawcę zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu i zabezpieczeń stanowisk roboczych przy realizacji zadania. Akceptacja znaków, zapór i innych urządzeń zabezpieczających. Strona 1

13 l) Współdziałanie z władzami lokalnymi i uŝytkownikami urządzeń podziemnych w przypadku uszkodzenia przez wykonawcę nie uwzględnionych w dokumentacji urządzeń podziemnych oraz wyegzekwowania od Wykonawcy udzielenia pomocy przy dokonywaniu napraw. m) Opiniowanie wniosku Wykonawcy o wyborze alternatywnego materiału, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna. n) Akceptacja wyników pomiarów i badań, akceptacja formularzy wyników badań i pomiarów. o) Kontrola prawidłowego prowadzenia dziennika budowy, kontrola prawidłowego gromadzenia dzienników atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Kontrola prawidłowego przechowywania dokumentów budowy. p) Na czas nieobecności wyznaczenie zastępstwa z powiadomieniem zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. q) Uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy. r) Doprowadzenie do przekazania obiektu inwestorowi (tj. MZUiM w Katowicach) s) Rozliczenie końcowe robót 3 Termin realizacji zamówienia wymagany do r od daty zawarcia umowy (na bieŝąco przez okres realizacji robót) - w terminie uwzględniono końcowe rozliczenie robót. 4 Uwagi do ceny ofertowej a) Cena nie podlega waloryzacji przez cały okres realizacji zamówienia. b) Ceną ofertową jest cena za całość zamówienia łącznie z VAT (brutto). c) Wszystkie ceny naleŝy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Katowice, dnia r. Zamawiający:. Dyrektora MZUiM mgr inŝ. Piotr Handwerker Strona 2

14 ... ( pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik Nr 7 WZÓR WYCENY NADZORU INWESTORSKIEGO - WZÓR- LP Nazwa obiektu Cena za nadzór (netto) VAT (23%) Wartość brutto PLN 1 Modernizacja oświetlenia drogowego ul Telewizyjnej. 2 Modernizacja oświetlenia drogowego ul Kościuszki. RAZEM /Tak wyliczoną kwotę netto, naleŝny podatek VAT oraz kwotę brutto za całość zamówienia naleŝy wpisać do oferty wzór - zał. Nr 1/ Oświadczamy, iŝ określona w wycenie i zawarta w ofercie cena, obejmuje całość usług (określonych w zał. Nr 6), będących przedmiotem tego zamówienia.... /podpisy i pieczątki imienne upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy / Strona 1