-1- PRN-7-IR-I/PPN/V/10/2/ / 11 /. /.

Transkrypt

1 UMOWA NR -1- PRN-7-IR-I/PPN/V/10/2/ / 11 /. /. zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ z siedzibą przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, Warszawa, zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Piotra Zalewskiego Burmistrza Dzielnicy Praga Północ działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-0158/349/2011 z dnia r., 2. Jarosława Sarnę Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga Północ działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-0052/619/2011 z dnia r. Kontrasygnaty udziela: Bronisława Sokołowska - Główny Księgowy Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. a.., z siedzibą..., posiadającym REGON... oraz NIP:... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. W wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu..., Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia:... r., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dla modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I, składającego się z następujących obiektów: 1) boisko piłkarskie do gry w piłkę ręczną o wymiarach 20 x 40 m, z nawierzchnią z poliuretanu z piłko-chwytami o wysokości 6 m, 2) boisko do gry w piłkę siatkową o wymiarach 18 x 9 m, z nawierzchnią z poliuretanu, 3) bieŝnia na cztery tory okalająca boiska z prostą do biegania na 60 m i prostą do skoków w dal, 4) plac zabaw dla dzieci młodszych, 5) dwie dodatkowe bramki do gry w piłkę ręczną i dwa dodatkowe kosze do koszykówki, 6) ciągi komunikacyjne słuŝące jako dojścia i dojazdy do obiektów. 2. Zakres prac obejmuje: 1) opracowanie wraz z uzgodnieniami, w tym z konserwatorem zabytków oraz z Zamawiającym, projektu budowlanego wraz z dokumentacją budowlanowykonawczą na zakres prac określony w ust. 1, łącznie z opracowaniem planu zagospodarowania terenu. Wykonawca własnym staraniem na własny koszt pozyska mapy terenu dla celów projektowych i dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia budowy, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, 2) wykonanie na podstawie zatwierdzonej dokumentacji wskazanej w ust. 2 pkt 1) robót budowlanych związanych z modernizacją istniejącego boiska przyszkolnego oraz infrastruktury towarzyszącej.

2 -2- Zakres prac i warunki realizacji zadania opisano w SIWZ i w programie funkcjonalno uŝytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia winny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 2 Termin wykonania zamówienia 1. Termin zakończenia przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy ustala się na: I etap r. II etap r. III etap r. 2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, na podstawie wstępnego Harmonogramu realizacji przedmiotu umowy stanowiącego załącznik nr 3, opracować i uzgodnić z Zamawiającym ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, w którym będą uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów i ich wartości, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych przewidzianych na realizację przedmiotu umowy w latach kolejnych oraz z zastrzeŝeniem, Ŝe wartość robót realizowanych w ostatnim etapie nie moŝe być niŝsza niŝ 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust.1. 3 Obowiązki stron 1. Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót. 2) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody. 3) Odebranie przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego naleŝytego wykonania, t.j. w pierwszym etapie - dokumentacji projektowej, w drugim etapie - zrealizowanego obiektu w terenie. 4) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego. 5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 6) ZałoŜenie wewnętrznego dziennika budowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy: 1) Opracowanie w 6-iu egz. dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, w tym uzgodnienie z konserwatorem zabytków i z Zamawiającym, a w razie potrzeby wprowadzanie odpowiednich zmian i poprawek 2) Przeniesienie majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 2 pkt 1 na Zamawiającego. 3) Dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia budowy. 4) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego. 5) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót. 6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 7) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz t.j. z zm.), okazanie na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną kaŝdego uŝywanego na budowie wyrobu. 8) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poŝ. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe

3 -3- w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami. 10) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złoŝenie oświadczenia, Ŝe ukończone roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy. 11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 12) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym takŝe ruchem pojazdów. 13) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy. 14) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 15) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w naleŝytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 16) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak równieŝ terenów sąsiadujących zajętych lub uŝytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni, instalacji lub zieleni. 17) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji powykonawczej i protokołów niezbędnych przy odbiorze przedmiotu umowy. 18) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuŝszym niŝ termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 19) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waŝnych nie później niŝ od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących: a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu, b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych. 21) Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 22) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poŝ. 23) Zatrudnienie do wykonania przedmiotu umowy osób, których kwalifikacje pozwalają na wykonanie prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem, przepisami, a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia.

4 -4-3. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru robót budowlanych w osobie Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie Zmiana osób wskazanych w ust. 3-4 wymaga powiadomienia na piśmie drugiej strony niezaleŝnie od wymogów prawa budowlanego i nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 4 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości... złotych brutto (słownie złotych:... 00/100 ). Kwota zawiera obowiązujący podatek VAT. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót projektowych i budowlanych, w tym i ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizują przedmiotu umowy, a takŝe oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moŝe być podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy :.... Nr konta Wykonawcy Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót. Za opracowaną dokumentację projektową Wykonawca wystawi fakturę częściową najwcześniej po rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych. 6. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 7. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót, przy czym za termin zapłaty płatności uznaje się dzień w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi realizację przelewu. 8. Fakturę naleŝy wystawiać na nabywcę: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP: , płatnik i odbiorca: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Praga Północ, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, Warszawa. 5 Odbiory 1. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 1) odbiór wykonanej uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej - na podstawie protokółu zdawczo - odbiorczego, 2) odbiory częściowe robót budowlanych, stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót, 3) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 4) odbiór końcowy. 2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyŝej, wpisem do dziennika budowy. Wzór protokołu odbioru częściowego robót budowlanych stanowi załącznik nr Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia gotowości do odbioru przez

5 -5- inspektora nadzoru. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru nie później niŝ w 14 dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia. 4. Przez gotowość do odbioru rozumie się takŝe skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów: 1) dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje uŝytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, Ŝe wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy). 5. Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeŝeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 6. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy powoduje zawieszenie terminów, od których Zamawiającemu przysługują kary umowne. 7. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub projektem. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezaleŝnie od kar umownych. 8. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaŝać się będzie datę zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót potwierdzoną przez inspektora nadzoru, z zastrzeŝeniem przypadku przerwania odbioru z winy Wykonawcy. Wówczas terminem zakończenia robót będzie data podpisania protokołu odbioru robót, tzn. po ustaniu przyczyn, z powodu których nastąpiła przerwa w czynnościach związanych z odbiorem robót. 9. Wykonawca moŝe wystawić fakturę końcową po usunięciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunięcia wad wymaga formy pisemnej. 6 Prawa autorskie 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 2 pkt 1 w dniu podpisania przez obie strony protokołu odbioru dokumentacji w ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust.1. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego zaleŝnych praw autorskich w ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust Zamawiający ma prawo do wykorzystania powyŝszego przedmiotu umowy, w tym do: a. powielania przedmiotu umowy dowolną techniką, b. wprowadzenia przedmiotu umowy do pamięci komputera, przesyłania, c. wykorzystania przedmiotu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót remontowobudowlanych których dotyczy przedmiot umowy, w szczególności poprzez włączenie jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienie przedmiotu umowy i jego części wszystkim zainteresowanym postępowaniem, d. dokonywania zmian w przedmiocie umowy przez Zamawiającego lub osoby przez niego upowaŝnione, e. publicznego udostępniania, f. skierowania do realizacji. 7 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy

6 -6-1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w kwocie odpowiadającej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 pkt 1 umowy tj. kwotę... zł (słownie złotych:... 00/100 ) w formie Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 1) 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 2) 30% wysokości zabezpieczenia w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 4. Okres gwarancji ulega wydłuŝeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 8 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w 4 ust. 1 za kaŝdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w 2 ust. 1 niniejszej umowy), 2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w 4 ust. 1 za kaŝdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 4 ust. 1, 2. Zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, przewyŝszającego wysokość kar. 3. Kary umowne, o których mowa w ust.1 pkt 1) i 2) ustalone za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się wymagalne: 1) za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 2) za kaŝdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŝdym z tych dni. 4. JeŜeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie, Zamawiający obniŝy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wysokość naliczonych kar umownych przy rozliczeniu faktury końcowej. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z Ŝadnych innych zobowiązań umownych. 9 Umowne prawo odstąpienia od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 1) Wykonawca przerwał z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłuŝej niŝ 30 dni, 2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku moŝe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŝeli Zamawiający:

7 -7-1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru, 3) Zawiadomi Wykonawcę, iŝ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŝają następujące obowiązki: 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeŝeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyŝej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 5. JeŜeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający moŝe wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający moŝe od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca nie moŝe zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 10 Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w trybie określonym w 11 ust. 2. Okres gwarancji zostanie przedłuŝony o czas naprawy. 3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezaleŝnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy równieŝ po okresie rękojmi, jeŝeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 5. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający moŝe zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem naleŝytego wykonania umowy. 11 Postanowienia końcowe

8 -8-1. JeŜeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 2. O powstałych wadach w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, celem komisyjnego ich potwierdzenia i ustalenia terminu ich usunięcia. 12 Wykonanie niniejszej umowy nie wiąŝe z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąŝe się z dostępem do zasobów informatycznych Urzędu m. st. Warszawy. 13 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 14 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r. Nr 113 poz t.j. ze zm.), Kodeksu cywilnego, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 15 Postanowienia dodatkowe 1. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 2. Strony dopuszczają moŝliwość zmiany umowy w zakresie terminu zakończenia robót, o którym mowa w 2 ust. 1 w przypadku złych warunków atmosferycznych uniemoŝliwiających wykonanie robót. 16 Wszelkie sprawy sporne powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 17 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca. Integralną część umowy stanowią załączniki: 1. Oferta Wykonawcy - załącznik nr Program funkcjonalno-uŝytkowy - załącznik nr Wstępny Harmonogram - załącznik nr Wzór protokółu odbioru częściowego robót budowlanych - załącznik nr 4. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

9 Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

10 ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy nr.. z dnia WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I, Lp. Rodzaj robót Etap Nr Wartość brutto 1 Dokumentacja projektowa ROZBIÓRKI 2 Rozbiórki-nawierzchnia asfaltowa 3 Rozbiórki - ogrodzenia I I III VII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XII I OBIEKTY SPORTOWE I DROGI 4 Boisko do piłki ręcznej bez wyposaŝenia 5 Boisko do siatkówki bez wyposaŝenia 6 BieŜnia ze skocznią w dal 7 Plac zabaw bez wyposaŝenia 8 Powierzchnia poliuretanowa pomiędzy boiskami 9 Nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm OGRODZENIE 10 Piłkochwyty wys. 6,0 m 11 Ogrodzenie z siatki w ramach stalowych WYPOSAśENIE 12 WyposaŜenie boisk i placu zabaw RAZEM(brutto) I I I II II II III III III ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

11 Wzór protokołu odbioru do umowy. Załącznik nr 4 Budowa : Obiekt : PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO WYKONANYCH ROBÓT NR. ( budowlano-remontowych ) w okresie od dnia.. do dnia.. r. sporządzony dnia.. r. przy udziale przedstawicieli: Inwestor:.. Generalnego Wykonawcy :. Podwykonawcy Innych członków Komisja stwierdziła co następuje: 1. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujący rodzaj robót: Nr Nazwa rodzajów robót lub asortymentów Wartość robót wg kosztorysu wykonawczego ofertowego netto zł. Jakość wykonanych robót zł Uwagi i zastrzeŝenia stron ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

12 Zestawienie wartości wykonanych robót L.p Rodzaje robót asortyment,elementy Wartość robót wg kosztorysu umownego, oferowego zł netto Zaawansowanie od początku budowy do okresu rozliczeniowego % Wartość robót od początku budowy-remontu zł netto Wartośćrobót wykonanych według poprzedniego protokołu zł (netto) Warość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym zł (netto) /5-6/ Razem WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR WYKONAWCA: