UMOWA nr /2013. pomiêdzy:

Transkrypt

1 UMOWA nr /2013 Zaù¹cznik nr 10 do SIWZ W dniu r. w Nowym S¹czu: pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu Nowy S¹cz, ul. Wiœniowieckiego 136 zwanym dalej ZAMAWIAJ CYM, reprezentowanym przez: a: zwanym dalej WYKONAWC, reprezentowanym przez: 1. w rezultacie dokonania przez Zamawiaj¹cego wyboru oferty Wykonawcy w postêpowaniu o zamówienie publiczne z dnia r. w trybie przetargu nieograniczonego (PZD-NI WZ) zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póên. zm.) zostaùa zawarta umowa o nastêpuj¹cej treœci: 1. Zamawiaj¹cy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn: 1 Odbudowa mostu w ci¹gu drogi powiatowej nr 1515 K ul. Koœciuszki w m. Muszyna w km 0+016, ,97 2. Wykonawca oœwiadcza, e zapoznaù siê z warunkami realizacji zamówienia publicznego, miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrze eñ i wykona zakres robót w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiaj¹cego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 3. Strony zgodnie ustalaj¹, e Zamawiaj¹cy dostarczyù Wykonawcy formularz stanowi¹cy specyfikacjê istotnych warunków zamówienia, zawieraj¹cy miêdzy innymi istotne dla Zamawiaj¹cego postanowienia i zobowi¹zania Wykonawcy oraz, e s¹ one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Zakres robót obejmuje: 2 I. Czêœã drogowa: 1. budowa dojazdu od ul. Puùaskiego w km 2+480, ,34 oraz dojazdu do ul. Koœciuszki; II. Czêœã mostowa: 1. budowa mostu; 2. rozbiórka starego mostu; 3. budowa przepustu PD2 przepust fi 100 dù. 33,00 m w km 2+564,78; 4. umocnienie skarpy nr 2 w km 2+567, ,00; 1

2 III. Urz¹dzenia: 1. Budowa kanalizacji deszczowej: kolektor kanalizacji deszczowej KD3 (od km D3.1) + wpusty uliczne i separator Sp 3; kolektor kanalizacji deszczowej KD4 (D4.6-D4) + wpusty uliczne i separator Sp 4; kolektor kanalizacji deszczowej KD5 (W1-D5.6) + wpusty uliczne i separator Sp 5; 2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej: obiekt nr NN1; obiekt nr NN2; obiekt nr NN3; 3. Przebudowa sieci teletechnicznej: zabezpieczenie istniej¹cego kabla pod zjazdem w ul. Koœciuszki; kanalizacja teletechniczna wraz z kablami odcinek od km T/SK-2 oraz 11T/SK-2 15T/SKR-2; ruroci¹g kablowy odcinek E1/ÝN-7 14T/SK-2; przebudowa odcinka linii napowietrznej F/ISTN-E1/ÝN-7; zabezpieczenie istniej¹cego kabla pod drog¹ oraz pod chodnikiem w ul. Puùaskiego; zabezpieczenie istniej¹cego kabla pod zjazdem w ul. Koœciuszki; 4. Budowa kanaùu technologicznego odcinek 6/SK-2 8/SKR-2 14/SKR-2 oraz 8/SKR-2 15/SKR-2; 5. Przebudowa sieci gazowej: odcinek G1 G3 oraz odcinek G2 G2.1; odcinek G10 G10.1 oraz odcinek G10 G11; odcinek GI GIV; 6. Przebudowa sieci wodoci¹gowej: odcinek W1-Hp1-SR1-Hp2; odcinek SR1-SR2-W3; odcinek W2-SR3-SR4-Hp3-SW-W3; 7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej: kanalizacja ciœnieniowa odcinek K1 K2-(poù¹czenie z istn. w km 2+370,00); kanalizacja grawitacyjna odcinek K6istn-K5-Pœ oraz kanalizacja grawitacyjna odcinek K4-Pœ; przebudowa przepompowni œcieków; 8. Przebudowa oœwietlenia w ulicy Puùaskiego od sùupa nr 15 do sùupa nr 23 oraz na moœcie 17/1 17/7 oraz w ulicy Koœciuszki sùupy: 17/1/1 17/1/4. Szczegóùowy zakres robót okreœla przedmiar robót, Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumentacja zrealizowana w ramach zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleñ dla zadania pn.: Odbudowa mostu w m. Muszyna na rzece Poprad w ci¹gu drogi powiatowej nr 1515 K Muszyna ul. Koœciuszki wraz z dojazdami w ci¹gu drogi powiatowej nr 1514 K Muszyna Leluchów - ul. Puùaskiego i drogi powiatowej nr 1515 K ul. Koœciuszki wykonana przez MP-MOSTY Spóùka z Ograniczon¹ Odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Krakowie przy ul. Dekerta 18 stanowi¹ce zaù¹cznik do umowy. Zakres umowy obejmuje wykonanie Etapu I. Materiaùy z rozbiórki nadaj¹ce siê do ponownego wbudowania nale y posegregowaã, zaùadowaã i odwieêã na miejsce wskazane przez Zamawiaj¹cego do 70 km. 2

3 W ramach zamówienia wykonawca zobowi¹zany jest do: a) wykonania i wdro enia przed przyst¹pieniem do robót: programu zapewnienia jakoœci; szczegóùowego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 5 dni od wezwania przez Zamawiaj¹cego; zorganizowania bezpoœredniej ù¹cznoœci z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziaù w Krakowie w celu pozyskiwania prognozy pogody oraz bie ¹cych informacji dotycz¹cych zmiany stanów wód w przekroju wodowskazowym Muszyna Milik; opracowania Planu ochrony przeciwpowodziowej na czas trwania robót budowlanych okreœlaj¹cego zale noœã pomiêdzy czasem rozpoczêcia ewakuacji sprzêtu budowlanego, a wyst¹pieniem okreœlonych stanów na rzece Poprad uwzglêdniaj¹cego prognozê hydrologiczn¹ IMGW O/Kraków. Powy szy plan winien byã uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Nowym S¹czu; planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z póên. zm.); b) uzyskania uzgodnieñ z administratorami w zakresie etapowania przebudowy sieci z ograniczeniem do Etapu I do przebudowy: linii i urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oœwietlenia ulicznego, linii i urz¹dzeñ teletechnicznych, sieci i urz¹dzeñ sanitarnych: wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, gazowej; c) wykonania dodatkowych usùug: wszelkich robót przygotowawczych, porz¹dkowych, zagospodarowania placu budowy, zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy itp.), w przypadku wyst¹pienia ewentualnych szkód, wynikùych na skutek wykonywanych robót ponieœã koszty ich usuniêcia Zamawiaj¹cy poleca aby prace przy realizacji zamówienia trwaùy od œwitu do zmierzchu. Z uwagi na technologiê lub harmonogram prac, prowadzenie prac w innej porze jest dopuszczalne z zachowaniem ciszy nocnej. Zamawiaj¹cy przewidujê mo liwoœã zobowi¹zania wykonawcy do wprowadzenia dwuzmianowego systemu pracy. Wykonawca jest ponadto zobowi¹zany do wykonania i utrzymania na wùasny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez caùy okres realizacji, a tak e jego demonta u po robotach i powinien to uwzglêdniã w cenie ofertowej. 3 Termin realizacji przedmiotu umowy ustala siê do r. Strony ustalaj¹, e dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robót budowlanych jest dzieñ okreœlony protokoùem odbioru robót bez istotnych wad, który stanowi wyù¹czny dokument potwierdzaj¹cy wykonanie przedmiotu umowy. 4 Zamawiaj¹cy przeka e Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni od uzyskania prawomocnej decyzji zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej oraz zgùoszenia o rozpoczêciu robót. 3

4 5 Zamawiaj¹cy powoùuje inspektora nadzoru w osobie:.. Inspektor nadzoru dziaùa w granicach okreœlonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z póên. zm.). Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: 6 7 Wykonawca zobowi¹zany jest zorganizowaã zaplecze robót. Wykonawca zobowi¹zuje siê wykonaã i utrzymaã na swój koszt oœwietlenie placu budowy, zapewniã ochronê znajduj¹cego siê na terenie budowy mienia oraz zapewniã warunki bezpieczeñstwa osobom przebywaj¹cym na terenie budowy oraz u ytkownikom dróg, oznakowaã roboty wg. Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeœnia 2003 r. w sprawie szczegóùowych warunków zarz¹dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz¹dzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), a po zakoñczeniu prac usun¹ã z budowy zaplecze w terminie 5 dni oraz wszystkie materiaùy i uporz¹dkowaã teren Wykonawca zobowi¹zuje siê wykonaã przedmiot umowy z wùasnych materiaùów. 2. Materiaùy o których mowa w 8 pkt. 1 powinny podlegaã klasyfikacji kontroli jakoœci stosownie do obowi¹zuj¹cych w tej mierze przepisów, odpowiadaã wymaganiom umowy pod wzglêdem jakoœci, oraz Polskim Normom. Na ka de ¹danie Zamawiaj¹cego materiaùy te zostan¹ poddane kontroli badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub te w okreœlonym przez Zamawiaj¹cego miejscu. 3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrz¹dowanie, potencjaù ludzki oraz materiaùy wymagane do badania jakoœci materiaùów, a tak e do badania ciê aru i iloœci zu ytych materiaùów na ka de ¹danie zamawiaj¹cego. 4. Badania materiaùów o których mowa w pkt. 2 bêd¹ realizowane przez Wykonawcê na koszt wùasny. 5. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami na ka de ¹danie inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego. 6. Materiaùy z rozbiórki i nie nadaj¹ce siê do u ytku Wykonawca zagospodaruje we wùasnym zakresie zgodnie z ustaw¹ z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Wykonawca jest wytwórc¹ odpadu. 7. Materiaùy z rozbiórki nadaj¹ce siê do wbudowania stanowi¹ wùasnoœã inwestora i nale y przewieêã je na miejsce wskazane przez inwestora. 4

5 9 1. Strony ustalaj¹ wynagrodzenie kosztorysowe: Wartoœã umowy:. zù VAT 23%:. zù Cena umowy brutto:... zù Sùownie: zùoty 2. Ceny jednostkowe okreœlone w kosztorysie ofertowym s¹ niezmienne do dnia zakoñczenia robót. 3. Wielkoœã wynagrodzenia okreœlonego w pkt. 1 ulega zmianie w przypadku zmniejszenia zakresu robót okreœlonego w kosztorysie ofertowym. W takim przypadku zapùata nast¹pi wg zasad ustalonych w 15 ust. 2 niniejszej umowy. 10 Wykonawca przyjmuje na siebie nastêpuj¹ce obowi¹zki szczegóùowe: 1. informowanie Zamawiaj¹cego (inspektora nadzoru) o koniecznoœci wykonywania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznoœci ich wykonania, 2. w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia robót lub ich czêœci w toku realizacji z winy wykonawcy lub innych czynników zewnêtrznych do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 3. odkrycia robót lub wykonania otworów niezbêdnych do zbadania robót, je eli przed ich zakryciem nie poinformowaù inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru, nastêpnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego. 11 Zamawiaj¹cy przejmuje na siebie obowi¹zki uzyskania dokumentacji terenowo - prawnej oraz innych zezwoleñ i pozwoleñ okreœlonych przepisami prawa budowlanego i innych ustaw. 12 Strony postanawiaj¹, e obowi¹zuj¹c¹ je form¹ odszkodowania stanowiã bêd¹ kary umowne, które bêd¹ naliczane w nastêpuj¹cych przypadkach i wysokoœciach: 1. Wykonawca pùaci Zamawiaj¹cemu kary umowne za: a/ zwùokê w wykonaniu okreœlonego w umowie przedmiotu umowy w wysokoœci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za ka dy dzieñ zwùoki, b/ zwùokê w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rêkojmi i gwarancji w wysokoœci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za ka dy dzieñ zwùoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniêcie wad, c/ spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy trwaj¹cych ponad 10 dni w wysokoœci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caùy przedmiot umowy za ka dy dzieñ przerwy pocz¹wszy od 11-go dnia, 5

6 d/ odst¹pienie od umowy przez któr¹kolwiek ze stron z przyczyn zale nych od Wykonawcy w wysokoœci 10% wynagrodzenia umownego brutto za caùy przedmiot umowy, e/ zwùokê w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jej aktualizacji w trakcie realizacji umowy w wysokoœci 1.000,00 zù za ka dy dzieñ zwùoki, powy ej ustalonego terminu dostarczenia, 2. Zamawiaj¹cy pùaci kary umowne za: a/ zwùokê w podjêciu czynnoœci odbioru w wysokoœci 0,1% za ka dy dzieñ zwùoki, licz¹c od nastêpnego dnia po terminie, w którym odbiór miaù byã rozpoczêty, b/ spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zale nych od Zamawiaj¹cego trwaj¹cych ponad 10 dni w wysokoœci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caùy przedmiot umowy za ka dy dzieñ przerwy pocz¹wszy od 11-go dnia, c/ odst¹pienie od umowy z przyczyn zale nych od Zamawiaj¹cego w wysokoœci 10% wynagrodzenia umownego brutto za caùy przedmiot umowy. 3. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo do odszkodowania uzupeùniaj¹cego je eli wysokoœã kar umownych nie pokrywa wysokoœci rzeczywiœcie poniesionych szkód. 4. Je eli Zamawiaj¹cy utraci dotacjê lub czêœã dotacji na wykonanie przedmiotu zamówienia z powodu okolicznoœci, które powstaùy z winy Wykonawcy wówczas Zamawiaj¹cy obci¹ y Wykonawcê utracon¹ kwot¹. 5. Je eli zaistnieje obowi¹zek zapùaty kar umownych przez Wykonawcê nale noœã z tego tytuùu zostanie potr¹cona z wynagrodzenia za przedmiot umowy Strony postanawiaj¹, e przedmiotem odbioru koñcowego bêdzie caùoœã przedmiotu umowy. 2. Wykonawca na piœmie najpóêniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed upùywem terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w 3 zgùosi gotowoœã dokonania odbioru koñcowego. Wykonawca przeka e operat kolaudacyjny zawieraj¹cy: dziennik budowy, inwentaryzacjê geodezyjn¹ powykonawcz¹, protokóùy odbiorów technicznych, dokumenty dopuszczaj¹ce do stosowania materiaùy które zostaùy wbudowane, ksi¹ kê obmiaru robót, protokóùy badañ i sprawdzeñ, rozliczenie koñcowe przebudowy z podaniem wykonanych elementów, ich iloœci i wartoœci ogóùem oraz netto (bez podatku VAT). 3. Zamawiaj¹cy wyznaczy termin i rozpocznie odbiór koñcowy przedmiotu umowy w ci¹gu 7-miu dni od daty zawiadomienia go o osi¹gniêciu gotowoœci odbioru, zawiadamiaj¹c o tym Wykonawcê. Gotowoœã do odbioru potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 4. Je eli w toku czynnoœci zostan¹ stwierdzone wady, to Zamawiaj¹cemu przysùuguj¹ nastêpuj¹ce uprawnienia: 4.1. Je eli wady nadaj¹ siê do usuniêcia mo e odmówiã odbioru do czasu usuniêcia tych wad Je eli wady nie nadaj¹ siê do usuniêcia i je eli: a/ nie uniemo liwiaj¹ one u ytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem mo e obni yã odpowiednio wysokoœã wynagrodzenia, b/ uniemo liwiaj¹ one u ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem mo e ¹daã wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 6

7 5. Strony postanawiaj¹, e z czynnoœci odbioru bêdzie spisany protokóù zawieraj¹cy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakoœciowo dobrze, zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹, dokumentacj¹ techniczn¹, wydanymi decyzjami i uzgodnieniami, normami technicznymi, Polskimi Normami, Specyfikacj¹ techniczn¹ i innymi warunkami umowy, oraz e nie posiadaj¹ one wad, które pomniejszaj¹ wartoœã robót lub czyni¹ obiekt nieprzydatnym do u ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny wzglêdem Zamawiaj¹cego z tytuùu rêkojmi za wady fizyczne robót objête umow¹ stwierdzone w toku czynnoœci odbioru koñcowego i powstaùe w okresie trwania rêkojmi. 3. Uprawnienia Zamawiaj¹cego z tytuùu rêkojmi za wady fizyczne robót oraz gwarancji jakoœci wygasaj¹ po upùywie. lat. Bieg terminu, po upùywie którego wygasaj¹ uprawnienia z tytuùu rêkojmi i gwarancji rozpoczyna siê w stosunku do Wykonawcy w dniu zakoñczenia czynnoœci odbioru koñcowego stwierdzonego protokoùem Strony postanawiaj¹, e rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nast¹pi faktur¹ koñcow¹ po zakoñczeniu caùoœci robót i ich odbiorze. 2. Rozliczenie robót bêdzie nast¹pi na podstawie sporz¹dzonego kosztorysu powykonawczego oraz protokoùu wykonanych robót, doù¹czonego do faktury koñcowej. Kosztorys nale y sporz¹dziã na podstawie iloœci rzeczywiœcie wykonanych robót wpisanych do ksi¹ ki obmiaru i potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych przyjêtych w kosztorysie ofertowym. ¹czne wynagrodzenie nie mo e przekroczyã kwoty okreœlonej w 9 ust. 1 umowy. 16 Strony postanawiaj¹, e termin zapùaty faktury Wykonawcy bêdzie wynosiã do 30 dni, licz¹c od dnia dostarczenia Zamawiaj¹cemu faktury wraz z protokoùem odbioru. Pùatnoœã zostanie przekazana na konto Wykonawcy Nr... Pùatnikiem faktur bêdzie Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu. 17 W razie opóênienia w zapùacie faktur Zamawiaj¹cy zobowi¹zuje siê do zapùaty ustawowych odsetek za opóênienie Wykonawca tytuùem nale ytego wykonania umowy zobowi¹zany jest do wniesienia odpowiedniego zabezpieczenia. 2. Zabezpieczenie wykonania umowy ustala siê na 5% ceny umownej robót brutto tj:. zù i zostaùo wniesione w formie przed zawarciem umowy. 7

8 3. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ci¹gu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiaj¹cego za nale ycie wykonane, a 30% zostanie zatrzymane na pokrycie ewentualnych roszczeñ w ramach rêkojmi za wady lub gwarancji jakoœci i zwrócone nie póêniej ni w 15 dniu po upùywie okresu rêkojmi. 4. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umow¹ wykonanie robót oraz sùu y do pokrycia roszczeñ z tytuùu rêkojmi za wykonane roboty. 19 Strony postanawiaj¹, e oprócz wypadków wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przysùuguje im prawo odst¹pienia od umowy w nastêpuj¹cych wypadkach: 1. Zamawiaj¹cy mo e odst¹piã od umowy, je eli: a/ zostanie wydany nakaz zajêcia caùego maj¹tku Wykonawcy, b/ Wykonawca przerwaù realizacjê robót na okres 2 tygodni bez uzasadnienia, c/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocz¹ù robót, d/ je eli Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umow¹ i szczegóùow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ lub te nienale ycie wykonuje swoje zobowi¹zania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiaj¹cego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreœlonego w wezwaniu, e/ w razie wyst¹pienia istotnej zmiany okolicznoœci powoduj¹cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na byùo przewidzieã w chwili zawarcia umowy odst¹pienie od umowy w tym przypadku mo e nast¹piã w terminie miesi¹ca od daty powziêcia o powy szych okolicznoœciach. 2. Wykonawca mo e odst¹piã od umowy, je eli: a/ Zamawiaj¹cy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót, b/ Rada Powiatu Nowos¹deckiego podejmie uchwaùê o likwidacji Zamawiaj¹cego, c/ Zamawiaj¹cy zawiadomiù Wykonawcê, i wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznoœci nie bêdzie mógù speùniã swoich zobowi¹zañ wobec Wykonawcy. 3. Odst¹pienie od umowy winno nast¹piã w formie pisemnej pod rygorem niewa noœci takiego oœwiadczenia i powinno zawieraã uzasadnienie. 4. W razie odst¹pienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiaj¹cego sporz¹dzi protokóù inwentaryzacyjny robót w toku na dzieñ odst¹pienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowaùa odst¹pienie od umowy. 5. Oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy powinno byã zùo one w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny odst¹pienia od umowy Je eli Wykonawca przewidziaù realizacjê robót przy udziale podwykonawcy to obowi¹zywaã bêd¹ regulacje art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93) oraz postanowieniami niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca zobowi¹zuje siê wykonaã wùasnymi siùami nastêpuj¹ce roboty:..;..; 8

9 3. Nastêpuj¹ce roboty wykonawca wykona za pomoc¹ podwykonawców:.. 4. Wykonawca nie póêniej ni 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót, przedùo y bezpoœrednio Zamawiaj¹cemu projekt umowy zawieranej przez niego z podwykonawc¹ wraz z czêœci¹ dokumentacji dotycz¹c¹ wykonania robót okreœlonych w projekcie, a Zamawiaj¹cy podejmie decyzjê w sprawie zgody na zawarcie tej e umowy. 5. Je eli Zamawiaj¹cy w terminie 14 dni od przedùo enia mu projektu umowy z Podwykonawc¹ wraz czêœci¹ dokumentacji dotycz¹c¹ wykonania robót okreœlonych w projekcie nie zgùosi na piœmie sprzeciwu lub zastrze eñ, uwa aã siê bêdzie, e wyraziù zgodê na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiaj¹cego na zawarcie umowy z Podwykonawc¹ lub je eli Zamawiaj¹cy nie zgùosi sprzeciwu lub zastrze eñ do projektu umowy w powy szym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedùo y Zamawiaj¹cemu zawart¹ umowê wraz z czêœci¹ dokumentacji dotycz¹c¹ wykonania robót okreœlonych w umowie. 6. Wraz z faktur¹, Wykonawca zobowi¹zany jest przedùo yã Zamawiaj¹cemu oœwiadczenie Podwykonawcy o jego roszczeniach wobec Wykonawcy wynikaj¹cych z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wspólne oœwiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy okreœlaj¹ce sposób podziaùu wynagrodzenia okreœlonego w fakturze na Wykonawcê i Podwykonawcê, dowód dokonania zapùaty na rzecz Podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca przed wystawieniem faktury dokonaù zapùaty na rzecz Podwykonawcy lub numer konta Podwykonawcy na które ma byã przekazane wynagrodzenie w przypadku gdy Zamawiaj¹cy dokonuje zapùaty wynagrodzenia nale nego Podwykonawcy. 7. Oœwiadczenia musz¹ byã podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaci¹gania zobowi¹zañ (zawierania umów). 8. Zamawiaj¹cy ma prawo wykonaã czynnoœci sprawdzaj¹ce w tym zakresie. 9. Wykonawca jako wierzyciel wyra a nieodwoùaln¹ zgodê by Zamawiaj¹cy przelaù wynagrodzenie w wysokoœci wynikaj¹cej z w/w wspólnego oœwiadczenia na konto Podwykonawcy w przypadku niedokonania zapùaty przez Wykonawcê na rzecz Podwykonawcy przed wystawieniem przez Wykonawcê faktury. W przypadku dokonania czêœciowej zapùaty przez Wykonawcê na rzecz Podwykonawcy przed wystawieniem przez Wykonawcê faktury, Wykonawca jako wierzyciel wyra a nieodwoùaln¹ zgodê by Zamawiaj¹cy przelaù wynagrodzenie na konto Podwykonawcy w wysokoœci wynikaj¹cej z ró nicy kwoty nale nej Podwykonawcy w w/w wspólnym oœwiadczeniu a dokonanej zapùaty na rzecz Podwykonawcy. Zamawiaj¹cy zawiadamia na piœmie Wykonawcê o przelaniu nale noœci na konto Podwykonawcy. 10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikaj¹ca z braku Podwykonawcy bêdzie traktowana jako przerwa wynikùa z przyczyn zale nych od Wykonawcy i nie mo e stanowiã podstawy do zmiany terminu zakoñczenia robót. 11. Wykonawca odpowiada za dziaùania i zaniechanie Podwykonawców jako swoje wùasne Ka dy z partnerów Konsorcjum wystawia faktury za wykonane przez siebie roboty. Podziaù rzeczowo-finansowy robót okreœla umowa konsorcjum stanowi¹ca zaù¹cznik do niniejszej umowy. 9

10 22 Wykonawca robót ma obowi¹zek przestrzegaã na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robót dopuszczalnych mas caùkowitych pojazdów, nacisków na oœ oraz innych ograniczeñ. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj¹cego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia obiektów drogowych w wyniku transportu materiaùów, Wykonawca na wezwanie zamawiaj¹cego usunie powstaùe zniszczenia w terminie wykonania robót objêtych umow¹. Z tytuùu usuniêcia zniszczeñ, o których mowa, wykonawcy nie przysùuguje dodatkowe wynagrodzenie. 23 Wùaœciwym do rozpatrywania sporów wynikùych na tle realizacji niniejszej umowy jest S¹d wùaœciwy dla Zamawiaj¹cego. 24 Strony zgodnie postanawiaj¹, e w przypadku braku zabezpieczenia œrodków finansowych, Zamawiaj¹cy bêdzie miaù prawo ograniczenia zakresu robót bez konsekwencji finansowych przewidzianych 12 dot. kar umownych. 25 Wszelkie zmiany niniejszej umowy bêd¹ siê odbywaùy w formie aneksów sporz¹dzanych za zgod¹ obydwu Stron. 26 W sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ umow¹ maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych. 27 W nawi¹zaniu do art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje siê istotnych zmian postanowieñ zawartej umowy w stosunku do treœci oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami wynikaj¹cymi z sytuacji niemo liwych wczeœniej do przewidzenia. Okolicznoœci te dotycz¹ sytuacji gdy nast¹pi: I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: 1) warunkami atmosferycznymi: a) klêski ywioùowe; b) warunki atmosferyczne uniemo liwiaj¹ce prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeñ, dokonanie odbiorów to jest wyst¹pienie œredniodobowej temperatury poni ej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dùu szym ni 10 dni lub opadów atmosferycznych, których wyst¹pienie spowoduje uniemo liwienie prowadzenia robót budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 10

11 2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi: a) odmienne od przyjêtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe - istnienie podziemnych urz¹dzeñ, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) niewypaùy i niewybuchy, zagro enie t¹pniêciami, wybuchem; d) wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w SIWZ. 3) zmiany bêd¹ce nastêpstwem okolicznoœci le ¹cych po stronie Zamawiaj¹cego: a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiaj¹cego; b) koniecznoœã wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 4) zmiany bêd¹ce nastêpstwem dziaùania organów administracji: a) przekroczenie okreœlonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleñ, itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleñ, uzgodnieñ na skutek bùêdów w dokumentacji projektowej, c) koniecznoœã uzyskania wyroku s¹dowego, innego orzeczenia s¹du lub organu, którego koniecznoœci nieprzewidziano przy zawieraniu umowy, II. zmiana sposobu speùnienia œwiadczenia 1) Zmiany technologiczne: a) pojawienie siê na rynku, czêœci, materiaùów lub urz¹dzeñ nowszej generacji pozwalaj¹cych na zaoszczêdzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; b) koniecznoœã zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi¹zañ technicznych/technologicznych ni wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi¹zañ groziùo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; c) odmienne od przyjêtych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom wód podziemnych, istnienie podziemnych urz¹dzeñ, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; d) koniecznoœã zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi¹zañ technicznych lub materiaùowych ze wzglêdu na zmiany obowi¹zuj¹cego prawa; Zmiany wskazane w pkt. II.1 bêd¹ wprowadzone wyù¹cznie w zakresie umo liwiaj¹cym oddanie przedmiotu umowy do u ytkowania, a Zamawiaj¹cy mo e ponieœã ryzyko zwiêkszenia wynagrodzenia z tytuùu takich zmian wyù¹cznie w kwocie równej zwiêkszonym z tego powodu kosztom. Zwiêkszenie kosztów w przypadkach, o których mowa w punkcie II.1 nast¹pi w oparciu o nakùady wyszczególnione w Katalogach Nakùadów Rzeczowych przy uwzglêdnieniu œrednich wartoœci wskaêników cenotwórczych oraz cen robocizny, materiaùów i sprzêtu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzaj¹cym kwartaù realizacji roboty. 2) Zmiany osobowe: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymuj¹ce siê co najmniej równowa nymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, b) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano okreœlonego doœwiadczenia lub wyksztaùcenia na inne legitymuj¹ce siê doœwiadczeniem lub wyksztaùceniem speùniaj¹cym wymóg SIWZ, c) zmiana o, której mowa w pkt 2)b) bêdzie niemo liwa, w przypadku gdy dotyczy osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba e w zamian za tak¹ osobê zostanie zaproponowana osoba o doœwiadczeniu lub wyksztaùceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba, zamieniona. 11

12 III 3) Zmiany organizacji speùniania œwiadczenia: a) zmiana szczegóùowego harmonogramu robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu speùnienia œwiadczenia lub zmiana innych ustaleñ dotycz¹cych terminów speùniania œwiadczeñ w ramach umowy. Zmiana taka nie mo e poci¹gaã za sob¹ zmiany wynagrodzenia; b) zmiana treœci dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie mo e spowodowaã braku informacji niezbêdnych zamawiaj¹cemu do prawidùowej realizacji umowy. Pozostaùe zmiany: 1) siùa wy sza uniemo liwiaj¹ca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2) zmiana obowi¹zuj¹cej stawki VAT na wykonanie caùoœci przedmiotu zadania; 3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pùatnoœci na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiaj¹cego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotycz¹cych realizacji projektu; 4) rezygnacja przez Zamawiaj¹cego z realizacji czêœci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysùuguj¹ce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiaj¹cy zapùaci za wszystkie speùnione œwiadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósù w zwi¹zku z wynikaj¹cymi z umowy planowanymi œwiadczeniami; 5) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostan¹ ograniczone do zmian koniecznych powoduj¹cych unikniêcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad do udzielania zamówieñ dodatkowych; 6) wydùu enie okresu gwarancji lub rêkojmi, o dowolny okres; 7) zmiana spowodowana wprowadzaniem robót zamiennych, które wynikaj¹ ze zmian projektu budowlanego lub koniecznoœci opracowania nowego projektu budowlanego; 8) wprowadzenie, usuniêcie lub zmiana podwykonawcy; okreœlenie zakresu rzeczowofinansowego robót; wprowadzenie wysokoœci wynagrodzenia nale nego podwykonawcy z mo liwoœci¹ wystawienia faktur przez podwykonawców bezpoœrednio na Zamawiaj¹cego, wprowadzenia numeru konta podwykonawcy. Okreœlenie wartoœci nowych, nie wystêpuj¹cych w Kosztorysie ofertowym pozycji nast¹pi w oparciu o nakùady wyszczególnione w Katalogach Nakùadów Rzeczowych przy uwzglêdnieniu œrednich wartoœci wskaêników cenotwórczych oraz cen robocizny, materiaùów i sprzêtu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzaj¹cym kwartaù realizacji roboty. Okreœlenia wartoœci robót dla których istniej¹ pozycje Kosztorysu ofertowego nast¹pi w oparciu o stawki okreœlone w Kosztorysie ofertowym. IV. Wszystkie powy sze postanowienia stanowi¹ katalog zmian, na które Zamawiaj¹cy mo e wyraziã zgodê. Nie stanowi¹ jednoczeœnie zobowi¹zania do wyra enia takiej zgody. V. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówieñ publicznych: 1) zmiana danych zwi¹zanych z obsùug¹ administracyjno-organizacyjn¹ Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana formy wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miêdzy stronami. 12

13 28 Umowê sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa egzemplarze dla ka dej ze Stron. Integraln¹ czêœci¹ umowy s¹ zaù¹czniki: Oferta 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 4. Umowa konsorcjum (w przypadku konsorcjum) ZAMAWIAJ CY: WYKONAWCA: 13