UMOWA nr l.dz... / 2015 zawarta w dniu.. w... pomiędzy:..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez:... zwaną dalej Inwestorem, a... z siedzibą w..., przy ul...., wpisaną do Rejestru... w... pod numerem KRS..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: 1...., zwaną dalej Wykonawcą, zwani dalej łącznie Stronami została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane polegające na remoncie dachu sali widowiskowej i przyległych wejściach Barlineckiego Ośrodka Kultury na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy na zapytanie cenowe stanowiące załącznik nr 1 do umowy oraz jej integralną część (dalej: Prace remontowe lub Roboty ). 2
Termin realizacji umowy 1. Termin rozpoczęcia prac remontowych będących przedmiotem niniejszej Umowy Strony ustalają na dzień protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 2. Termin zakończenia prac remontowych będących przedmiotem Umowy nastąpi do dnia 30.10.2015 r. po protokolarnym przekazaniu terenu robót Inwestorowi. Do obowiązków Inwestora należy: 3 Obowiązki Inwestora 1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy; 2. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 3. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Przejęcie terenu robót od Inwestora; 4 Obowiązki Wykonawcy 2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409z późniejszymi zmianami), okazanie, na każde żądanie Inwestora lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 5) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 6) Jako wytwarzający odpady przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami), b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami), Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Inwestora lub mających związek z prowadzonymi robotami; 8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów przedmiotu niniejszej Umowy; 12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych dokumentów przy odbiorze; 16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 18) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres, co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Inwestora Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej : a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu, b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Inwestorowi kopie ww. polis ubezpieczeniowych; 19) Niezwłoczne informowanie Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 20) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.; 21) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 22) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w umowie; 23) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 22, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie. 24) Zaakceptowana przez Inwestora zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 22 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
25) Kierownik robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 26) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 27) Stałych konsultacji i profesjonalnego doradztwa na rzecz Inwestora; 5 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w 1 niniejszej Umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie większej niż PLN netto (słownie: ). 2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót i obowiązków objętych niniejszą Umową oraz jej przedmiotem i nie może ulec zmianie. 3. Do wystawionych faktur zostanie naliczony podatek +23% VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej zatwierdzonej przez Inwestora i wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót. 6. Przed wystawieniem faktury Wykonawca przedłoży Inwestorowi pisemne oświadczenia podwykonawców, z którymi bezpośrednio rozlicza się Wykonawca, iż ich roszczenia finansowe związane z realizacją niniejszego przedmiotu umowy zostały w całości zapłacone przez Wykonawcę. 7. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Inwestora prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. 8. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 6 Odbiór i rękojmia 1. Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany jeden odbiór końcowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury końcowej.
2. Odbiór końcowy dokonany będzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Inwestora. 3. Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Inwestora, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru. 4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Inwestorowi następujące dokumenty: 1) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną, 2) Wymagane dokumenty, protokoły, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i wszystkie inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 3) Oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania robót z ofertą i obowiązującymi przepisami i normami, 4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 5) Pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 6. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 7. Inwestor zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego niezawierającego żadnych uwag i zastrzeżeń. 9. W przypadku stwierdzenia wad (usterek), które nadają się do usunięcia, Wykonawca dokona ich usunięcia w wyznaczonym w protokole odbioru końcowego terminie i zgłosi Inwestorowi gotowość do dokonania dodatkowego odbioru w celu potwierdzenia przez Inwestora usunięcia uprzednio stwierdzonych wad. 10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Inwestora na ich usunięcie, to Inwestor może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z gwarancji ubezpieczeniowej będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, o której mowa w 8 Umowy.
11. W przypadku stwierdzenia wad (usterek), które nie nadają się do usunięcia i które nie uniemożliwiają użytkowania obiektu opisanego w 1 ust. 1 Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie. 12. W przypadku stwierdzenia wad (usterek), które nie nadają się do usunięcia i które uniemożliwiają użytkowanie obiektu opisanego w 1 ust. 1 Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor może żądać wykonania wadliwie wykonanych prac remontowych od początku na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub powierzyć wykonanie wadliwie prac remontowych innej osobie na koszt Wykonawcy. 13. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Inwestor zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 14. Inwestor ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 7 Współdziałanie stron 1. Strony zobowiązują się do współdziałania koniecznego do prawidłowego wykonania prac remontowych. 2. Inwestor wyznaczy przedstawiciela w osobie : 3. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy będzie 4. Inwestor ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie :.. 5. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie. 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego i zgodnego z Umową wykonania przedmiotu Umowy oraz roszczeń Inwestora z tytułu rękojmi i gwarancji w formie gwarancji ubezpieczeniowej (dalej zwanej także gwarancją zabezpieczenia ) w wysokości 10% ceny ustalonej w 5 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę. złotych netto. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi, w dniu zawarcia niniejszej Umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, która stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Gwarancja zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi być płatna nieodwołalnie i bezwarunkowo na każde żądanie Inwestora - przez cały okres, na który została zawarta Umowa, z uwzględnieniem okresu rękojmi i gwarancji. 4. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upłynie wcześniej niż termin określony w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia umowy gwarancji ubezpieczeniowej o czas odpowiedni i przedłożenia dokumentu potwierdzającego tą okoliczność. 5. Gwarancja zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 zabezpiecza roszczenia służące Inwestorowi w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności o zapłatę kar umownych, o odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, o zwrot kosztów usunięcia wad (usterek) w okresie gwarancji i rękojmi. 9 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne: a) Za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, określonego w 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w 2 ust. 2 niniejszej umowy); b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, określonego w 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia netto, określonego w 5 ust. 1. 2. Inwestor zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora w wysokości 5% wynagrodzenia netto, określonego w 5 ust. 1. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych, o których mowa powyżej. 4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 10 Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Inwestora informacji o upływie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy; 2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, wskazaniami Inwestora - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Inwestora danej okoliczności. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Inwestor: 1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Inwestora odbioru robót lub od dnia odmowy Inwestora podpisania protokołu odbioru; 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Inwestora, Strony obciążają następujące obowiązki: 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 4) Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Inwestor może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Inwestor może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 11 Umowy o podwykonawstwo 1. Wykonawca nie może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonania części robót lub usług innym podwykonawcom. 12 Gwarancja jakości 1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego - niezależnie od gwarancji jakości udzielonej przez producentów materiałów. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Inwestora. 3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Inwestora, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Inwestora o usunięciu zgłoszonych wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Inwestora, Inwestor może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z gwarancji ubezpieczeniowej będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, o której mowa w 8 Umowy. 5. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 13 Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Inwestor przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, lub działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Inwestora terenu budowy Wykonawcy, lub wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, lub innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, lub koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. 14 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) oraz Kodeksu cywilnego. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.. Wykonawca. Inwestor Integralną część umowy stanowią załączniki: 1) Oferta Wykonawcy załącznik nr 1, 2) Polisa ubezpieczeniowa załącznik nr 2.