Umowa. nr.. zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, a...

Transkrypt

1 Umowa nr.. Zamówienie finansowane ze środków publicznych Projekt pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi realizowany w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wykonanie robót dodatkowych remont części istniejącego i uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego dla Zadania I - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi Nr POIS /16 Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 18/ZP/2018 Niniejsza Umowa zawarta została pomiędzy: Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o., aleja Miła 2, Złotoryja, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w,.. Wydział Gospodarczy w, NR KRS 0.., wysokość kapitału zakładowego.,00 zł; reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, a... [nazwa Wykonawcy, adres siedziby, miejsce i numer rejestracji działalności gospodarczej wykonawcy] reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą. W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień dla zadań współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) P/01/P06 w Spółce RPK w Złotoryi, bez konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta została Umowa. Niniejszym ustala się, co następuje: 1 Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w dokumentach umowy, wymienionych poniżej. 2 Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: (a) niniejszy Akt Umowy; (b) Oferta (c) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ); 3 Przedmiot Umowy: Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania robót dodatkowych remont części istniejącego i uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego dla Zadania I -

2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi Nr POIS /16 w zakresie, jak określono w dokumentach wymienionych w 2. 4 Termin realizacji Umowy: 1. Strony ustalają, że Roboty zostaną ukończone w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. 2. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 5 Wynagrodzenie Wykonawcy: 1. Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Umowie, zapłaci Wykonawcy zatwierdzoną kwotę (włącznie z VAT): [PLN], (słownie: [ PLN]. 2. Zapłata dokonana będzie w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego sumą płatności. 4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem. 5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP.. 7. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej wystawianej po odbiorze końcowym. 8. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. 6 Obowiązki Zamawiającego: 1. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 2. zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 3. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 4. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 7 Obowiązki Wykonawcy: 1. przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w wyznaczonym terminie, 2. zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 3. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, 4. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 5. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 6. terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i zasadami wiedzy technicznej, 7. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, str. nr 2

3 8. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 9. zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 10. dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku, 11. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę; 12. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 13. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 14. posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego, 15. niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 16. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż., 17. zorganizowanie na własny koszt, potrzebne do wykonania umowy media na terenie budowy, stosownie do potrzeb inwestycji oraz ponoszenie kosztów ich zużycia, 18. udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego Nadzór nad realizacją Umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie inspektor nadzoru. 2. Z ramienia Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym upoważniony jest.. 3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 2) odbiór końcowy. 2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Odbiór końcowy dokonywany będzie przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego. 1) Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót. 2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, 3) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 4) Podstawą dokonania odbioru końcowego będzie: a) zakończenie wszystkich prac związanych z budową i uporządkowanie terenu, b) brak uwag członków komisji dotyczących odbieranego przedmiotu umowy, tj. podpisanie przez wszystkich członków powołanej komisji protokołu bez uwag, c) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej w 1 egz. 5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia wszystkich warunków wymienionych w pkt Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę zakończenia robót budowlanych potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. str. nr 3

4 6. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w 5 ust. 1, tj...zł (słownie złotych:../100) w formie 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 1) 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 2) 30% wysokości zabezpieczenia w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: a) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki (termin zakończenia robót określono w 4 ust. 1 niniejszej umowy), b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 5 ust Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją projektową. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru; 2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. str. nr 4

5 13 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek. w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. 3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 14 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 16 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 17 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron niniejszego Aktu Umowy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA str. nr 5

6 str. nr 6