UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... 2016 w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP:525-22-48-481, REGON 015259640-00184, reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-OR.0052.4318.2015 z dnia 5 listopada 2015 r., przez Pana Tomasza Kuczborskiego - p.o. Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a zwanym w dalszej treści umowy Projektantem, zwanymi w dalszej treści umowy Stronami, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z wyborem oferty Wykonawcy z dnia., została zawarta Umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania opracowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej: 1) Remontu pięcio-funkcyjnego węzła cieplnego o mocy całkowitej 1300 kw Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56 w Warszawie, zwanej dalej dokumentacją projektową obejmującej: a. projekt budowlano-wykonawczy obejmujący część technologiczną, elektryczną, automatyczną i budowlaną; b. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; c. przedmiar robót; d. kosztorys inwestorski; 2) Regulacji całej instalacji z uwzględnieniem wymiany rozdzielaczy i instalacji CO i CT w obrębie pomieszczenia pięcio-funkcyjnego węzła cieplnego o mocy całkowitej 1300 kw w obiekcie Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56 w Warszawie obejmującej: a. projekt budowlano-wykonawczy regulacji CO, CT, COOP; b. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; c. przedmiar robót;
d. kosztorys inwestorski. 3) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z przepisów, w tym uzgodnienie wykonanej dokumentacji projektowej z dostawcą ciepła, tj. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. z rzeczoznawcą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych. 2. Wykonana przez Projektanta dokumentacja projektowa będzie spełniała wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności: 1) Art. 29 31 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), 3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389), 4) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 3. Projektant oświadcza, że dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót. 2. Prawo i obowiązki Projektanta 1. Projektant oświadcza, że: a) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w 1 ust. 1 umowy, jak również dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi i osobami do jej sporządzenia, b) wszelkie rozwiązania projektowe, zastosowane w dokumentacji projektowej, nie będą naruszały praw autorskich osób trzecich, c) wykona obowiązki wynikające z niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 2. Projektant w razie potrzeby zapewni udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za działanie tych osób jak za swoje własne.
3. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Projektant zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji. 4. Zamawiający upoważnia Projektanta do występowania w imieniu Zamawiającego o warunki techniczne przyłączeniowe na media, uzgodnienie dokumentacji z gestorami mediów i innymi służbami miejskimi w zakresie niezbędnym do wykonania projektu. 5. Projektant jest zobowiązany do sprawdzenia i skoordynowania projektów branżowych oraz przekazanych przez Zamawiającego materiałów pod kątem kompletności i kompleksowej realizacji inwestycji oraz do uwzględnienia w dokumentacji zaleceń rzeczoznawców i instytucji uzgadniającej dokumentację i dokonania w tym zakresie wszelkich poprawek, uzupełnień i modyfikacji w dokumentacji projektowej. 3. Obowiązki Zamawiającego Udostępnienie dokumentacji powykonawczej obiektu Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56 potrzebnej do opracowania dokumentacji projektowej. 4. Terminy realizacji umowy. Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, tj. do wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej do dnia 6 czerwca 2016 roku. 5. Odbiór dokumentacji przetargowej 1. Projektant dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w 1 ust.1 w formie papierowej w następującej liczbie egzemplarzy: a. projekt budowlano-wykonawczy po 3 egz.; b. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót po 3 egz.; c. przedmiary robót po 3 egz.; d. informacja BIOZ po 3 egz.; e. kosztorysy inwestorskie po 1 egz., oraz na nośniku elektronicznym zapisaną w formacie PDF w jednym egzemplarzu. 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1. powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Projektanta, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień złożenia w siedzibie Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej. 4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania sprawdzenia i odbioru przedmiotu Umowy w ciągu 4 dni roboczych od dnia przekazania mu dokumentacji projektowej. 5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dokumentacji projektowej, to Zamawiający może: a. jeżeli wady nadają się do usunięcia - odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Projektanta. 6. Projektant zobowiązany będzie do usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 6 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji będą protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez obie Strony umowy. 8. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu dokumentacji do odbioru, Zamawiający nie stwierdzi wad lub usterek w dokumentacji projektowej albo pomimo ich stwierdzenia nie wezwie Projektanta do ich usunięcia, Zamawiający nie podpisze protokołu zdawczo odbiorczego, Projektant będzie uprawniony do jednostronnego podpisania takiego protokołu. 9. Protokoły, o których mowa w ust. 7 i 8 stanowią podstawę do wystawienia faktury za wykonaną i odebraną przez Zamawiającego dokumentację projektową. 10. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej nie stanowi dowodu potwierdzenia jej jakości i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad i usterek dokumentacji projektowej stwierdzonych, po jej odbiorze lub w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie. 6. Wynagrodzenie 1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stanowi brutto... zł (słownie:...). 2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest stałe i niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy, w tym: 1) wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej i dostarczonego dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w 7 niniejszej umowy, w tym do wykonywania praw zależnych do dokumentacji projektowej; 2) wynagrodzenie za przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji projektowej
określonych w 5 ust. 1 umowy oraz nośników, na których dokumentacja projektowa została utrwalona ; 3) wynagrodzenie za dokonywanie zmian i adaptacji dokumentacji projektowej spowodowanych oczywistą koniecznością, a także w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego; 4) wynagrodzenie za uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, sprawdzeń i uzgodnień projektów; 5) wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej, w zakresie określonym w 8 niniejszej umowy. 3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą po wykonaniu i odebraniu całości przedmiotu umowy. 4. Wynagrodzenie Projektanta płatne będzie przelewem przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty złożenia przez Projektanta do Zamawiającego prawidłowo wystawionego faktury, na konto o numerze... 5. Fakturę należy wystawić na: Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP:525-22-48-481, REGON 015259640-00184, 6. Płatnikiem i odbiorcą faktury jest Białołęcki Ośrodek Sportu. Fakturę należy złożyć w sekretariacie Białołęckiego Ośrodka Sportu, 03-144 Warszawa, ul. Światowida 56. 7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu na rachunek Projektanta. 8. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec Zamawiającego, Projektant niezwłocznie zwolni Zamawiającego z obowiązku uczestnictwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest takie roszczenie lub wpłaci Zamawiającemu całą kwotę zgłoszonego roszczenia, którą Zamawiający zwróci mu w przypadku oddalenia roszczenia. 7. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej 1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej i dostarczonej dokumentacji projektowej. Przeniesienie praw na Zamawiającego następuje z chwilą dostarczenia Zamawiającemu wykonanej dokumentacji projektowej. Projektant dostarczy wraz dokumentacją oświadczenie na potwierdzenie, że uzyskał od osób, o których mowa w 2 ust. 2
umowy prawo rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi w zakresie umożliwiającym zrealizowanie celu umowy. 3. Przejście majątkowych praw autorskich jest nieograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na następujących polach eksploatacji: 1) wykorzystania dokumentacji projektowej do wykonania robót budowlanych na ich podstawie oraz w innych uzasadnionych celach Zamawiającego; 2) trwałego lub czasowego utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji projektowej w całości lub w części, jakąkolwiek techniką i środkami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub wprowadzenia do pamięci komputera oraz w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy oraz dowolnego korzystania i rozporządzania tymi egzemplarzami; 3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono, poprzez wprowadzenie do obrotu lub użyczenie oryginału lub egzemplarzy; 4) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż w punkcie 2 poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie całości lub części dokumentacji projektowej i kosztorysowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 4. Projektant przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej, poprzez: 1) dokonywanie zmian i adaptacji dokumentacji projektowej spowodowanych oczywistą koniecznością, a także w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego oraz korzystanie i rozporządzanie zmienioną dokumentacją projektową; 2) wykonywanie wszelkich opracowań dokumentacji projektowej lub zlecanie ich wykonania osobom trzecim oraz korzystanie i rozporządzanie tymi opracowaniami. 5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, na Zamawiającego przechodzi własność dostarczonych egzemplarzy dokumentacji projektowej i nośników, na których została utrwalona. 6. Jeżeli osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego na drogę sądową z roszczeniami opartymi na zarzucie, iż korzystanie z jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej narusza jej prawa, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Projektanta o tym fakcie. Projektant wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty procesowe oraz koszty ewentualnych odszkodowań. 8. Nadzór Autorski
1. Projektant zobowiązuje się do wykonywania nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej. 2. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest do: 1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową w toku wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę robót; 2) udziału w komisjach technicznych i spotkaniach koordynacyjnych (na terenie robót budowlanych lub w innym miejscu) zwoływanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych, na których zapewni obecność specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, uprawnionych do podejmowania decyzji; 3) udzielania wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych; 4) uzgadniania możliwości i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 5) udziału w odbiorach robót budowlanych od wykonawcy robót w trakcie realizacji robót budowlanych, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego. 3. Nadzór autorski będzie pełniony z inicjatywy własnej Projektanta lub na żądanie Zamawiającego zgłoszone za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. Projektant upoważnia Zamawiającego do zlecenia wykonania czynności 9. Adresy i doręczenia 1. Strony prowadzić będą wszelką korespondencję, na piśmie lub w formie elektronicznej. 2. Wszelka korespondencja będzie kierowana do Stron będą doręczane na adres: Zamawiający: Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa lub drogą elektroniczną: sekretariat@bos.waw.pl Wykonawca:... 3. Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja doręczona osobiście, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej. 4. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić druga Stronę o zmianie swojego adresu oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone przez pocztę uważa się za skutecznie doręczone. 5. Osoby upoważnione do kontaktów w związku z realizacją niniejszej umowy: ze strony Zamawiającego. Tel..
Ze strony Projektanta. Tel 10. Cesja. Projektant nie może dokonać skutecznie przelewu na rzecz osób trzecich swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 11. Rękojmia za wady i gwarancja jakości. 1. Projektant udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Umowy. 2. Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w każdym czasie niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości poniesie Projektant. 4. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej. 5. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy przez okres 5 lat licząc od daty końcowego odbioru całości przedmiotu umowy potwierdzonej protokołami zdawczoodbiorczymi, o którym mowa w 5 ust. 7 i 8. 6. O wszelkich wadach w dokumentacji projektowej ujawnionych przez Zamawiającego, jest on zobowiązany zawiadomić Projektanta w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. 7. Projektant zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad, o których mowa w ust. 1, ale nie później niż 5 dni roboczych od daty, w której zostanie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia wad. 12 Rozwiązanie umowy 1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Projektant może żądać wynagrodzenia tylko za wykonaną i
odebraną część dokumentacji projektowej. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Projektant rażąco zaniedbuje swoje obowiązki, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki i zobowiązania wynikające z umowy. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje również Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający powziął informacje o postępowaniu Projektanta mogącym narazić Zamawiającego na straty. 3. W przypadku rozwiązania umowy Strony zobowiązane są do: 1) dokonania odbioru przedmiotu umowy według stanu na dzień rozwiązania umowy; 2) zapłaty należnego na dzień rozwiązania umowy wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w umowie; 3) protokolarnego przekazania całości dokumentacji i wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją zadania remontu węzła cieplnego, a będących w posiadaniu Projektanta, w terminie do 7 dni od daty rozwiązania umowy. 4. W przypadku gdy rozwiązanie umowy nastąpi po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej, przeniesienie autorskich praw majątkowych do odebranej dokumentacji projektowej zachowuje skutki prawne. 13 Kary umowne 1. Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 1) w przypadku odstąpienia Projektanta od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitej łącznej wartości umowy brutto określonej w 6 ust. 1, 2) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Projektant ponosi odpowiedzialność, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej łącznej wartości umowy brutto określonej w 6 ust. 1, 3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, za które Projektant ponosi odpowiedzialność, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% całkowitej łącznej wartości umowy brutto określonej 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 10 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta, 4) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek dokumentacji projektowej zgłoszonych w trakcie odbioru lub w terminie późniejszym, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% całkowitej łącznej wartości umowy brutto określonej w 6 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia, w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 10 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta lub usunąć te wady i usterki na koszt Projektanta. 2. Projektant wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego Projektantowi wynagrodzenia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 4. Kary umowne o których mowa w ust. 1, podlegają kumulacji. 5. Łączna wysokość naliczonych Projektantowi kar umownych nie może przekroczyć 40 % całkowitej wartości umowy brutto. 14. Zmiana umowy 1. Zmiana, uzupełnienie lub uchylenie postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy może dotyczyć w szczególności sposobu wykonania przedmiotu oraz wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy konieczność tych zmian będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Stron umowy, np. opóźnieniem w dokonaniu wymaganych prawem uzgodnień z jednostkami trzecimi i właściwymi organami powstałym w drodze przekroczenia ustawowych terminów tych uzgodnień, bądź też zmiany te będą uzasadnione z przyczyn technicznych. Zmiana umowy nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia Projektanta. 3. Nie stanowi zmiany umowy: 1) zmiana adresów do korespondencji oraz osób do kontaktu, wskazanych w 9 umowy, 2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, w każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do aktualnie obowiązujących aktów prawnych,. 4. Zmiany wskazane w ust. 3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 15. Postanowienia końcowe. wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 1. Projektant oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.782), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Projektant wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie nazwy firmy wersja dla przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 3. Projektant oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozmówieniu art.1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.782), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 4. Ewentualne spory, które mogą powstać na tle niniejszej umowy, Strony będą rozwiązywały polubownie w drodze negocjacji. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji Strony nie dojdą do porozumienia, wówczas spór poddany zostanie rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Wystąpienie lub zaistnienie sporu nie zwalnia Stron od obowiązku wykonania zobowiązań sporem nie objętych. 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego. 6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Projektant. Zamawiający Projektant