UMOWA nr.../2010 zawarta w dniu...2010 roku w Cieszynie pomiędzy Gminą Cieszyn reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Cieszyna w osobie dr inż. Bogdana FICKA 43-400 Cieszyn, Rynek 1, tel. 33-4794200 a..., wpisaną pod numerem... do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w..., wysokość kapitału zakładowego:... PLN, zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje:... Niniejszym ustala się, co następuje: 1 Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: (a) Umowa; (b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty; (c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; (d) Dokumentacja Projektowa; (e) Kosztorysy ofertowe, (f) Inne dokumenty będące częścią Umowy; 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Umowy, obejmujące realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja parteru budynku przy ul. Srebrna 2 w Cieszynie. 3 1. Wynagrodzenie na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie zweryfikowanych obmiarów. Strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wartość robót na kwotę netto:... zł, plus 22 % podatek VAT:... zł, co łącznie stanowi kwotę brutto:... zł, (słownie złotych:....../100) 2. W przypadku zmiany przez ustawodawcę określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do umowy odpowiednio dostosowana. 3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, do protokołu rozliczenia końcowego należy załączyć oświadczenia wszystkich podwykonawców, zatrudnionych przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia, o uregulowaniu przez Wykonawcę w stosunku do nich wszystkich zobowiązań płatniczych dotyczących przedmiotu zamówienia. 4. Fakturę należy wystawić na: Urząd Miejski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1, numer NIP 548-00-18-504. 5. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty jej doręczenia. 4 1. Strony mogą naliczyć następujące kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1. za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1. za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia począwszy od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, UMOWA Strona 1 z 5
za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy Wykonawca, z zastrzeżeniem 10 umowy oraz art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1. Wykonawca ma również w tym przypadku prawo żądać zapłaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji prace pod warunkiem przekazania ich Zamawiającemu. 2. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę jest wyższa niż kary umowne lub powstała z innych tytułów, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 5 1. Termin przekazania terenu budowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentację projektową. Wykonawca nie może rozpocząć żadnych robót podstawowych i pomocniczych przed przekazaniem terenu budowy w formie protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego 2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy w ciągu 5 dni od terminu przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót wskazanego w ust.3. 3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy (data zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z wymogami 13 ust. 1) - nie później niż 45 dni od dnia podpisania umowy do terminu realizacji nie wlicza się czasu na przeznaczonego na wprowadzenie Referatu Podatków (w opisie technicznym pkt 5 - II etap realizacji). 4. Jeżeli w trakcie przeprowadzanego remontu zakres robót w znacznym stopniu będzie odbiegał od ustalonych w przedmiarze wielkości, Zamawiająca dopuszcza możliwość renegocjowania terminu realizacji inwestycji. 6 1. Jeżeli w toku realizacji robót nastąpi konieczność wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania na podstawie odrębnej umowy i za odrębnym wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i składników cenotwórczych jak w ofercie przetargowej, przy czym łączna wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 40% kwoty wskazanej w 3 ust. 1. 2. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych odpowiadających rodzajowi robót dodatkowych, wówczas ceny jednostkowe należy ustalić drogą negocjacji, przy czym ceny te nie powinny być wyższe od średnich cen rynkowych opublikowanych w aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z o.o. Warszawa. 7 Obowiązki Zamawiającego: 1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy. 2) Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej. Zapewnienie nadzorów: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego. 3) Sprawdzenie obmiaru wykonanych robót w terminie 3 dni roboczych od ich przekazania. 4) Dokonanie odbioru końcowego po osiągnięciu przez przedmiot umowy gotowości odbiorowej. 5) Zapłata wynagrodzenia. 8 Obowiązki Wykonawcy: 1) Przejęcie od Zamawiającego terenu robót. 2) Przekazanie Zamawiającemu: kopii planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robót nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót UMOWA Strona 2 z 5
3) Wykonanie i umieszczenie (na własny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed rozpoczęciem robót, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robót, oznakowanie (na własny koszt) terenu budowy, wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robót w sposób zgodny z przepisami bhp i p.poż. 5) Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 6) Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 7) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 8) Zapewnienie na własny koszt właściwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi. 9) Utrzymywanie, terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych w granicach uzgodnionych z Zamawiającym. 10) Uzyskanie, w razie potrzeby, na własny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwoleń na zajęcie terenu, pasa drogowego itp. 11) Koordynowanie robót podwykonawców zatrudnionych na budowie. 12) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w 12. 13) Po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest: uporządkować na własny koszt teren robót oraz doprowadzić do należytego stanu tereny przyległe wykorzystywane dla celów budowy, zgłosić przedmiot umowy do odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami 13, w związku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczyć Zamawiającemu protokoły badań i sprawdzeń, certyfikaty, deklaracje zgodności dot. zastosowanych wyrobów budowlanych 9 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z pomocą Podwykonawców. 2. Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia, który zostanie wykonany siłami własnymi i przez podwykonawców zawiera załącznik nr 2 stanowiący integralną część umowy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy na warunkach określonych w art.647 1, 1-4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych wyrobów budowlanych. 5. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 4, spełniać będą wymagania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 6. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych wyrobów odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 10 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: a) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, b) w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, c) jeżeli Wykonawca - z własnej woli i bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w 5 ust. 2 lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w 5 ust. 1 lub bez uzasadnionych przyczyn przerwał roboty na okres dłuższy niż 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystąpił do robót. UMOWA Strona 3 z 5
d) Jeżeli Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 11 1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz rękojmi. 2. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, licząc od daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego. 3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 3 ust. 1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi. 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonany będzie w następujący sposób: a) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego (jeżeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez przedstawiciela Zamawiającego, usunięcia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego. b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. c) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 12 1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót przed Rozpoczęciem Robót na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego. a) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót m.in. z tytułu: szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi. odpowiedzialności cywilnej. b) Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. c) Wymagana wysokość sumy ubezpieczenia: kwota odpowiadająca wynagrodzeniu umownemu wg 3, ust.1. d) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przelania cesji praw z umowy ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego lub banku kredytującego. 2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody ubezpieczenia. 3. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie do zakończenia okresu rękojmi za wady. 13 1. Wykonawca zgłosi gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego powiadamiając niezwłocznie w formie pisemnej Zamawiającego. 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przeprowadzają w obecności kierownika czynności sprawdzające w celu potwierdzenia osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, w tym kompletności dokumentacji powykonawczej i dokonują odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. UMOWA Strona 4 z 5
3. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający wyznaczy w formie pisemnej termin odbioru końcowego. 4. Z czynności odbioru sporządzony będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 14 1. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie:... Nr i zakres uprawnień budowlanych:... do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, nr ewidencyjny przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa... 2. Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi:... kierownik budowy. Nr i zakres uprawnień budowlanych:... uprawnienia konstrukcyjno budowlane. Nr ewidencyjny przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:... 15 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych. 4. Sprawy, co do których nie zostanie osiągnięte porozumienie, rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY: UMOWA Strona 5 z 5