Załącznik nr 4 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. ul. (zwaną także dalej Zamawiającym lub Korzystającym) Czempińska 2, 64-000 Kościan Samochodu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji marki, rok produkcji..., wraz z wyposażeniem w okresie trwania leasingu (dalej Samochód lub Przedmiot leasingu ). 2. Wykonawca (zwany także dalej Finansującym) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć Samochód spełniający wymogi określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, na warunkach określonych w niniejszej umowie i oddać Samochód Spółce do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy. II. CZAS TRWANIA UMOWY Umowa obejmuje 35 rat leasingowych począwszy od miesiąca następującego po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego Samochodu. III. DOSTAWA I SPRZEDAŻ PRZEDMIOTU LEASINGU 1. Wykonawca wyda spółce Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Samochód w terminie do. grudnia 2016 roku, w siedzibie spółki, przy ulicy Czempińskiej 2 w Kościanie. 2. Samochód przedstawiony do odbioru powinien być: 1) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, 2) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej, 3) zatankowany (min. 10 litrów paliwa), 3. Wraz z Samochodem Wykonawca wyda Spółce: 1) dowód rejestracyjny, 2) instrukcję obsługi w języku polskim, 3) kartę pojazdu wraz ze świadectwem homologacji, 4) dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta. W przypadku dokumentów, których oryginały musi posiadać Wykonawca, Zamawiający przyjmie kopie tych dokumentów. 4. Wykonawca poinformuje Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. o terminie dostawy Samochodu w formie pisemnej co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. 5. Odbiór Samochodu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. i Wykonawcy. 6. W przypadku, gdy Samochód będzie miał jakiekolwiek wady lub będzie niezgodny z warunkami niniejszej umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub ofertą Wykonawcy lub gdy brak jest któregokolwiek z dokumentów, Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. mogą odmówić odbioru Samochodu i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 15 dni lub też od umowy odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej. 7. Po dostawie samochodu dostawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego samochodu specjalistycznego.
IV. WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapłacą Wykonawcy wynagrodzenie łączne w kwocie:.. zł brutto, zgodnie z Formularzem Ofertowym złożonym przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz tabelą poniżej (patrz. pkt 4). 2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). 3. Wynagrodzenie powinno zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 4. Strony ustalają, iż: a) cena netto samochodu wynosi:... PLN (słownie:.. ), Podatek VAT % co stanowi kwotę. PLN Brutto PLN (słownie:. ), Lp. Wyszczególnienie 1 Opłata wstępna 40 % 2 1 rata leasingowa 3 2 rata leasingowa 4 3 rata leasingowa 5 4 rata leasingowa 6 5 rata leasingowa 7 6 rata leasingowa Rata netto Rata brutto 8 7 rata leasingowa 9 8 rata leasingowa 10 9 rata leasingowa 11 10 rata leasingowa 12 11 rata leasingowa 13 12 rata leasingowa 14 13 rata leasingowa 15 14 rata leasingowa
16 15 rata leasingowa 17 16 rata leasingowa 18 17 rata leasingowa 19 18 rata leasingowa 20 19 rata leasingowa 21 20 rata leasingowa 22 21 rata leasingowa 23 22 rata leasingowa 24 23 rata leasingowa 25 24 rata leasingowa 26 25 rata leasingowa 27 26 rata leasingowa 28 27 rata leasingowa 29 28 rata leasingowa 30 29 rata leasingowa 31 30 rata leasingowa 32 31 rata leasingowa 33 32 rata leasingowa 34 33 rata leasingowa 35 34 rata leasingowa 36 35 rata leasingowa 37 Koszt wykupu... % 38 Pozostałe obowiązkowe koszty w celu realizacji zamówienia (np. koszty rejestracji, ubezpieczenie GAP, wydania zgody na montaż GPS i oklejenie samochodu danymi firmy i inne)
39 Całkowity koszt leasingu Suma od poz. 1 do 38 5. Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę będzie obowiązywało przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianie. 6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujących sposób: a) opłata wstępna zapłacona zostanie na podstawie faktury Vat wystawionej niezwłocznie po podpisaniu umowy leasingowej, z terminem płatności 7 dni od daty jej wystawienia. b) wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych płatne będzie raz w miesiącu, w równych ratach na podstawie wystawianych na Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. faktur Vat. c) wykup.% wartości początkowej samochodu specjalnego. Płatność z tego tytułu jest możliwa razem z płatnością ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej tj. na koniec 35 miesiąca leasingowania. 7. Opłaty leasingowe będą regulowane na 25 dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po terminie protokolarnego odbioru samochodu specjalnego przez Zamawiającego. 8. Wysokość rat leasingowych określona została na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 9. Za dzień zapłaty faktur uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. V. OBOWIĄZKI STRON 1. Wykonawca zobowiązany jest do: a) terminowego wykonania umowy, b) poniesienia pełnej odpowiedzialności za prawidłową realizację umowy, c) dostarczenia Samochodu fabrycznie nowego, bezwypadkowego, wolnego od wad konstrukcyjnych, wykonawczych, materiałowych, d) nieobciążania Samochodu na rzecz osób trzecich, e) nieprzelewania swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Wodociągów Kościańskich Sp. z.o. 2. Wodociągi Kościańskie zobowiązują się: a) korzystać z Samochodu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, b) utrzymywać Samochód w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres obowiązywania umowy oraz dokonywać napraw koniecznych do zachowania Samochodu w stanie nie pogorszonym, c) ponosić koszty i opłaty związane z użytkowaniem Samochodu, d) nie dokonywać zmian w substancji Samochodu, e) informować Wykonawcę o ujawnionych w Samochodzie wadach, f) nie oddawać Samochodu osobom trzecim do odpłatnego albo nieodpłatnego używania (ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na rzecz Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. na podstawie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło). VI. GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Wykonawca odpowiada wobec Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. za wady przedmiotu leasingu, jeśli powstały one w okolicznościach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialności. Wówczas, jeżeli Przedmiot leasingu ma wady, które ograniczają jego przydatność do umówionego użytku, Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. mogą żądać odpowiedniego obniżenia rat leasingowych za czas trwania wad.
2. Jeżeli w chwili wydania Wodociągom Kościańskim Sp. z o.o. Przedmiot leasingu miał wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie jego używanie, albo jeżeli wady te powstały później, a Wykonawca mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wad usunąć się nie da, Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. mogą wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia. 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu na piśmie gwarancji na dostarczony samochód w ilości miesięcy licząc od daty.. (podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia), 4. Wykonawca gwarantuje serwis gwarancyjny oraz podjęcie naprawy samochodu w okresie gwarancji w czasie 24 godzin od zgłoszenia. 5. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy oraz inne wady, które ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji. 6. Gwarancja nie wyłącza uprawnień z rękojmi. VII. ROZWIĄZANIE / WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Jeżeli Korzystający dopuszcza się opóźnienia z zapłatą co najmniej jednej raty wynagrodzenia lub innych należności wynikających z Umowy Leasingu, Finansujący wyznaczy Korzystającemu na piśmie dodatkowy termin do zapłacenia zaległości wraz z odsetkami do dnia zapłaty, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu Finansujący ma prawo wypowiedzieć Umowę Leasingu ze skutkiem natychmiastowym a Przedmiot Leasingu odebrać Korzystającemu. 2. Finansujący może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę Leasingu w sytuacji, gdy zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: a) posiadanie przez Korzystającego Przedmiotu Leasingu jest zagrożone, w szczególności wskutek dokonania przez komornika lub poborcę skarbowego zajęcia egzekucyjnego Przedmiotu Leasingu; b) Korzystający nie wykona wezwania Finansującego do odbioru Przedmiotu Leasingu c) Korzystający używa Przedmiot Leasingu w sposób niezgodny z eksploatacją i/lub niezgodnie z jego właściwościami doprowadza do ponadnormatywnego zużycia Przedmiotu Leasingu; 3. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. mogą wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy. 4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. są zwolnione z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu wypowiedzenia umowy. 5. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. VIII. ZASADY UŻYWANIA PRZEDMIOTU LEASINGU 1. Przedmiot leasingu będzie wykorzystywany przez Korzystającego do celów związanych z działalnością gospodarczą lub do używania i pobierania pożytków, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami Dostawcy. 2. Korzystający zobowiązuje się do uiszczania wszelkich opłat, mandatów i innych obciążeń pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z Umową Leasingu lub posiadaniem i używaniem Przedmiotu Leasingu, W przypadku realizacji we właściwym organie administracji publicznej przez Finansującego czynności, których obowiązek realizacji wynika z prawa własności lub posiadania Przedmiotu Leasingu, Korzystający zobowiązany jest ponieść dodatkowe koszty z tym związane. 3. Korzystający ponosi wobec osób trzecich wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody, jakie mogą powstać w związku z posiadaniem i używaniem przez niego Przedmiotu Leasingu,
4. Wszelkie nakłady ulepszające Przedmiot Leasingu, w szczególności dodatkowe wyposażenie Korzystający nabywa i instaluje na własny koszt i ryzyko, za pisemną zgodą Finansującego. IX. ZASADY LIKWIDACJI SZKÓD CZĘŚCIOWYCH Korzystający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela oraz Finansującego o wszelkich zdarzeniach objętych odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu wyegzekwowania odszkodowania od Ubezpieczyciela. X. ZASADY ROZLICZENIA W PRZYPADKU WYPOWIEDZENIA/SZKODY CAŁKOWITEJ 1.W przypadku, gdy: a) nastąpiła utrata Przedmiotu Leasingu z powodu jego całkowitego zniszczenia, nienaprawialnego uszkodzenia (szkoda całkowita) lub kradzieży, albo b) uprawniony rzeczoznawca stwierdzi, że Przedmiot Leasingu uległ uszkodzeniu niemożliwemu do naprawienia i nie nadaje się do używania zgodnego z przeznaczeniem (szkoda całkowita), albo c) Ubezpieczyciel uzna, że naprawa Przedmiotu Leasingu jest ekonomicznie nieuzasadniona i przyzna odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej, - Umowa Leasingu wygasa. 2. W przypadkach wygaśnięcia Umowy Leasingu określonych w ustępie 1, Finansujący przedłoży Korzystającemu rozliczenie finansowe Umowy Leasingu według stanu na dzień jej wygaśnięcia. 3. Wskutek wygaśnięcia Umowy Leasingu z przyczyn określonych w ust. 1, rata wynagrodzenia należna za miesiąc, w którym wystąpiła szkoda nie podlega zwrotowi ani w całości ani w części. 4. Korzystającemu nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek wniesionych dotychczas płatności z tytułu Umowy Leasingu. 5. Dowodem utraty Przedmiotu Leasingu jest: a) potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez Policję, b) pisemna opinia uprawnionego rzeczoznawcy, wskazanego przez Ubezpieczyciela, stwierdzająca, że uszkodzenie jest niemożliwe do naprawienia, c) decyzja Ubezpieczyciela. Koszty opinii rzeczoznawcy ponosi Korzystający. 6. Na podstawie rozliczenia finansowego według stanu na dzień wygaśnięcia Umowy Leasingu, o którym mowa w ust. 2, Korzystający zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Finansującego: a) niezwłocznie zaległych Opłat leasingowych i innych należności z Umowy Leasingu, b) odsetek za opóźnienie - w terminie 30 dni od daty sporządzenia rozliczenia finansowego, o którym mowa w ust. 2: XI. ZASADY ZWROTU PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZAKOŃCZENIU / WYPOWIEDZENIU UMOWY Korzystający przed upływem Podstawowego okresu leasingu obowiązany jest uiści Cenę wykupu. W przypadku nieuiszczenia jej w terminie, albo opóźnienia w zapłacie, Korzystający zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Leasingu na własny koszt i ryzyko Finansującemu nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych w stanie wynikającym z jego normalnego zużycia eksploatacyjnego, do siedziby Finansującego, chyba że wcześniej uzgodniono inne miejsce. Wraz z Przedmiotem Leasingu należy dostarczyć wszystkie dokumenty dotyczące Przedmiotu Leasingu, jego instrukcje obsługi i kompletne wyposażenie fabryczne oraz wszystkie komplety kluczyków do pojazdu, przewidziane przez producenta. XII. KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Wodociągom Kościańskim Sp. z o.o. karę umowną:
a) za niewydanie Samochodu w terminie, w wysokości: 0,7% kwoty, o której mowa w pkt. IV ust. 4a za każdy dzień opóźnienia w wydaniu Samochodu, b) w razie odstąpienia przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. od umowy na podstawie pkt. III ust. 6 w wysokości 10% kwoty, o której mowa w pkt. IV ust. 4a. Niezależnie od kary przewidzianej w niniejszym punkcie Wodociągom Kościańskim Sp. z o.o. przysługuje prawo do żądania zapłaty również kary umownej, o której mowa w pkt. 1 ust. a. 2. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. XIII. DORĘCZENIA Strony oświadczają, iż wskazane w komparycji umowy adresy Stron są aktualnymi adresami do doręczeń, a w razie ich zmiany zobowiązują się powiadomić o powyższym niezwłocznie drugą Stronę, pod rygorem uznania, iż korespondencja kierowana na dotychczasowy adres jest skutecznie doręczona. XIV. ZMIANA UMOWY 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), w szczególności: 1) zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, jeżeli zostały ogłoszone w urzędowych publikatorach w dacie podpisania wykonania umowy, 2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 3) zmiany Umowy niezbędne celem wyeliminowania rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności warunki SIWZ oraz przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią SIWZ lub Oferty, pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia SIWZ następnie umowy oraz Oferty. 3. Strony ustalają jako sąd właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z umowy sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Integralną część umowy stanowią: 1) SIWZ, 2) Oferta Wykonawcy, 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.