WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa



Podobne dokumenty
WZÓR UMOWY. Umowa. z siedzibą. wpisanym do ewidencji / Działającą w oparciu o wpis do KRS reprezentowanym przez:

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

WZÓR UMOWY nr RAP

Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ UMOWA nr /./2014

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy:

UMOWA Nr /MDK/2012 projekt o świadczeniu usług w zakresie ochrony imprez

UMOWA - wzór zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową )

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

UMOWA NR. na: Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z kompleksów administrowanych przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego

Umowa o konserwacji nr

załącznik nr 3 do siwz Wzór umowy

Załącznik Nr 6. UMOWA Nr..- PROJEKT

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Umowa nr - wzór wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O Załącznik nr 3

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

U M O W A Nr... /2013 zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy:

Umowa (wzór) a..., siedzibą wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy,pod numerem., NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA NR.. zawarta w dniu r. w Warszawie. /projekt/

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.../ 2014 P R O J E K T

Umowa nr.../ 2014 P R O J E K T

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr IPRW

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP WZÓR UMOWA Nr RZP część II

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Warszawa, dn. 5 października 2012 r. L. dz. MOS7-0710/407/12 Znak sprawy: MOS7/I/07/2012/rozpoznanie. wg rozdzielnika

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

UMOWA - wzór zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą".

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 7 do siwz UMOWA NR../NO/

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Wzór umowy. Umowa nr

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

WZÓR UMOWY NR DUI/./U/2017/MP/D (zwana dalej Umową )

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o publicznym konkursie ofert na WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA MIASTA KONINA UMOWA WZÓR


Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą.

ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr TBS/U/./2018

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

Sprawa Nr MZWiK/ZP ZAŁĄCZNIK Nr 8 WZÓR. UMOWA Nr../2014

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia r. zawarto umowę następującej treści:

... reprezentowanym przez:...

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

Załącznik nr 2 do Zaproszenia. UMOWA nr... (wzór) zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy:


UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

Znak sprawy: KZp

Wzór umowy - UMOWA Nr S /2011

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:

...z siedzibą w... przy ul... NIP.; REGON...

Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór Umowy do Zad UMOWA. zawarta w dniu r. w Zabłudowie, pomiędzy:

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy:

( d a t a ) (podpis Wykonawcy)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta.. r. w pomiędzy :... reprezentowanym przez: Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w...

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

Umowa nr CZĘŚĆ II. zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy :

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA MGR MW1. ( w z ó r )

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

Istotne postanowienia umowy do zamówienia:

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA NR /2017 /WZÓR/

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

UMOWA /WZÓR/ Po zmianach w dniu r.

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Załącznik nr. do ogłoszenia o zamówieniu. Numer sprawy: Wzór Umowy. W dniu.. roku w Łodzi, pomiędzy:

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

UMOWA. zawarta w dniu

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Transkrypt:

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym do rejestru instytucji kultury Miasta Bydgoszczy pod poz. nr 7, reprezentowanym przez: Marzenę Matowską Dyrektora,.. Głównego Księgowego, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą NIP. Regon wpisanym do ewidencji / Działającą w oparciu o wpis do KRS reprezentowanym przez:. zwanym w dalszej treści Umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) i zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy z dnia. zwaną w dalszej treści Umowy Ofertą. 1

2 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochroniarskich polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas imprez plenerowych i imprez masowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy zwany w dalszej treści Umowy MOK. 2. W czasie trwania Umowy Zamawiający planuje zorganizowania 60 imprez plenerowych, 6 imprez masowych, w tym 1 imprezę masową Sylwestrową 2012 2013. 3. Sposób wykonywania przedmiotu Umowy, stałe zadania, które Wykonawca jest zobowiązany wykonywać, zasady zachowania, wyposażenie i wygląd zewnętrzny pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywali przedmiot Umowy są szczegółowo określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi w zakresie usług ochroniarskich przepisów prawa, a w szczególności na podstawie: 3.1. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 145 ze zm.), 3.2. Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52 poz. 525 ze zm.), 3.3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.). 3.4. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504) oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy. 3 1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie ważnej, wymaganej przez przepisy prawa koncesji na prowadzenie takich usług. Kopia koncesji stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada Pozwolenie Radiowe Nr na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz urządzenia w odpowiedniej ilości i jakości, a w związku z tym może zapewnić profesjonalną łączność bezprzewodową w trakcie zabezpieczania imprez masowych organizowanych przez Zamawiającego. Kopia Pozwolenia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu prowadzonej przez siebie działalności w zakresie usług 2

ochrony osób i mienia na sumę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, obejmujące również szkody związane z ochroną imprez masowych. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy. 4. W przypadku konieczności wznowienia przez Wykonawcę w okresie trwania Umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kopii wznowionej polisy w terminie 7 dni od jej wznowienia. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego kopii dowodu zapłaty składki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 4 1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy siłami własnymi, tj. przy pomocy własnych pracowników. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników. Alternatywnie: 1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców wykazanych w Ofercie oraz przy pomocy własnych pracowników. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników. 3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za działania i zaniechania swoich podwykonawców jak za własne. 5 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności przy realizacji przedmiotu Umowy i do wykonywania zadań związanych z jej realizacją zgodnie z zasadami prowadzenia profesjonalnej działalności, a w szczególności do zatrudniania przy realizowaniu przedmiotu Umowy osób odpowiednio przeszkolonych i posiadających cechy niezbędne do prawidłowego ich wykonywania. 6 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem, zniszczenia bądź uszkodzenia chronionego mienia Zamawiającego zgromadzonego w miejscu organizowania imprezy plenerowej lub masowej, do których doszło z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu Umowy. 3

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu powstałe podczas imprez plenerowych i imprez masowych organizowanych przez Zamawiającego chyba, że szkoda powstała w skutek siły wyższej. 3. W przypadku zaistnienia szkody, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w całości likwidującego tę szkodę. 7 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy informacje i materiały w zakresie dwustronnie uzgodnionym, a w szczególności harmonogram imprez plenerowych i imprez masowych organizowanych przez Zamawiającego. 2. O wszelkich zmianach harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie informował Wykonawcę z wyprzedzeniem pozwalającym na prawidłowe i terminowe wywiązanie się Wykonawcy z zobowiązań zawartych w Umowie. 3. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje i materiały, które uzyskał przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej zakończeniu. 8 1. Osobą ze Strony Zamawiającego upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy jest. 2. Osobą ze Strony Wykonawcy upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy jest. 9 1. Umowa została zawarta na czas określony, od.. do.. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez Wykonawcę koncesji na wykonywanie usług ochrony osób i mienia, o której mowa w 3 ust. 1 Umowy. 4. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez Wykonawcę Pozwolenia Radiowego Nr o którym mowa w 3 ust. 2 Umowy. 5. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę w terminie określonym w Umowie kopii polisy, o której mowa w 3 ust. 3 Umowy. 6. Zamawiający może odstąpić od Umowy za 7-dniowym wypowiedzeniem w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z przedmiotu Umowy oraz w przypadkach naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. 7. Wykonawca może odstąpić od Umowy za 7-dniowym wypowiedzeniem w przypadku braku zapłaty za wykonane usługi za co najmniej dwa okresy płatności. 8. Odstąpienie od Umowy, zawierające uzasadnienie przyczyn odstąpienia powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10 1. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu Umowy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez plenerowych będzie rozliczane na podstawie ilości faktycznie przepracowanych osobogodzin i ilości pracowników ochrony zatrudnionych w czasie trwania każdej imprezy plenerowej organizowanej przez Zamawiającego. 2. Wartość stawki osobogodziny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez plenerowych wynosi zł netto (słownie:.) + należny podatek VAT. 3. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu Umowy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych będzie rozliczane na podstawie ilości faktycznie przepracowanych osobogodzin i ilości pracowników ochrony zatrudnionych w czasie trwania każdej imprezy masowej organizowanej przez Zamawiającego. 4. Wartość stawki osobogodziny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych wynosi zł netto (słownie:.) + należny podatek VAT. 5

5. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu Umowy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprezy masowej Sylwestrowej będzie rozliczane na podstawie ilości faktycznie przepracowanych osobogodzin i ilości pracowników ochrony zatrudnionych w czasie trwania tej imprezy masowej zorganizowanej przez Zamawiającego. 6. Wartość stawki osobogodziny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprezy masowej Sylwestrowej 2012-2013 wynosi zł netto (słownie:.) + należny podatek VAT. 7. Przez czas trwania imprezy plenerowej lub masowej należy rozumieć okres od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu. 8. Wartości stawek osobogodzin określone w ust. 2, 4 i 6 niniejszego paragrafu zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy określone w SIWZ, Załączniku Nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Umowie. 9. Wartość Umowy w okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty zł netto (słownie:. ) + należny podatek VAT. 10. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu Umowy płatne będzie na podstawie faktur Wykonawcy wystawianych po zakończeniu miesiąca, którego dana płatność dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu faktur w terminie 3 dni od ich wystawienia. 11. Do każdej faktury Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć zestawienie imprez plenerowych i masowych, podczas których Wykonawca wykonywał swoje zobowiązania wynikające z Umowy. Zestawienie winno zawierać daty oraz czas trwania imprez jakie odbyły się w miesiącu, którego płatność dana dotyczy. Zestawienie winno być podpisane przez osoby wymienione w 8 Umowy. 12. Wynagrodzenie określone w ust. 1, 3 i 5 niniejszego paragrafu płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy określone na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. 13. Za dzień zapłaty uważa się dzień wystawienia przez Zamawiającego polecenia przelewu na kwotę wynikającą z faktury. 14. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 6

11 1. Strony ustalają, że obowiązują je następujące kary umowne: 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 2.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości Umowy brutto określonej w 10 ust. 9 Umowy za każde stwierdzone zdarzenie. 2.2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy brutto określonego w 10 ust. 9 Umowy, 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy brutto określonej w 10 ust. 9 Umowy. 4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, jeśli poniesiona szkoda będzie wyższa od kary umownej. 12 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 13 Wszelkie spory mogące wystąpić w trakcie realizacji Umowy Strony będą starały się załatwić polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14 Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 7

15 Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, 2. Załącznik nr 2 Kopia ważnej koncesji Zamawiającego uprawniającej do wykonywania usług w zakresie ochrony osób i mienia, 3. Załącznik nr 3 Kopia ważnego Pozwolenie Radiowe Nr, 4. Załącznik nr 4 Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej Zamawiającego od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia. 16 Umowa została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.. WYKONAWCA. ZAMAWIAJĄCY 8