UMOWA Nr WGKIOŚ/... / 2009 Zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy : 1. Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin NIP: 851 030 94 10 REGON: 811 684 232 reprezentowaną przez: -. zwaną dalej Zamawiającym, a 2... reprezentowanym przez: - zwanym dalej Wykonawcą. Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.). 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Budowa ścieŝki rowerowej w ciągu ulic: Pokładowa, śaglowa, Portowa, Szybowcowa. 2. Przedmiot umowy obejmuje zakres robót szczegółowo określony w: 1) Projekcie Wykonawczym - zadanie 1 odcinek w ciągu ulic: Pokładowa, śaglowa, Portowa, Szybowcowa branŝa drogowa, sporządzonym przez firmę: Projektowanie, Nadzory, Ekspertyzy Budowlane Stanisław Kamiński, 70 795 Szczecin, ul. Zajęcza 14 k, 2) Projekcie Wykonawczym - zadanie 1 odcinek w ciągu ulic: Pokładowa, śaglowa, Portowa, Szybowcowa branŝa elektryczna, sporządzonym przez firmę: Projektowanie, Nadzory, Ekspertyzy Budowlane Stanisław Kamiński, 70 795 Szczecin, ul. Zajęcza 14 k, 3) Przedmiarze robót zadanie 1 odcinek w ciągu ulic: Pokładowa, śaglowa, Portowa, Szybowcowa, sporządzonym przez firmę: Projektowanie, Nadzory, Ekspertyzy Budowlane Stanisław Kamiński, 70 795 Szczecin, ul. Zajęcza 14 k, 4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, sporządzonym przez firmę: Projektowanie, Nadzory, Ekspertyzy Budowlane Stanisław Kamiński, 70 795 szczecin, ul. Zajęcza 14 k, 5) Projekcie budowlanym sporządzonym przez Zakład Usługowo Handlowy TO MAX Ryszard Tomski, ul. Piramowicza 9/5, 71 157 Szczecin. 3. Szczegółowe warunki wykonawstwa określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 1
2 1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy:.., tel. posiadający uprawnienia budowlane wydane w.. r. 2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie.., tel... 3 1. Nadzór inwestorski sprawować będzie: 1) w branŝy tel.. nr uprawnień w dniu r. 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego. 4 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe: brutto w wysokości: (słownie złotych:.) zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy. 2. Numer rachunku i nazwa banku Wykonawcy dla dokonywania płatności wynikających z umowy:. 3. KaŜda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 5. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie moŝna było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, koniecznych do wykonania w celu umoŝliwienia uŝytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami. 5 1. Odbiór końcowy nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez strony bez zastrzeŝeń. 2. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty świadczące o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zamówienia. 6 1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy do dnia 15.12.2009 r. 2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 3. W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych, w celu dotrzymania wymogów technologicznych zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania robót. Przesunięcie ww. terminu zamawiający warunkuje złoŝeniem przez wykonawcę stosownego wniosku oraz dokumentów wskazujących, ze zachowanie wymogów technologicznych w danych warunkach atmosferycznych jest niemoŝliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz). 4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. 5. Termin gwarancji ustala się na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 2
6. NiezaleŜnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez kodeks cywilny. 7 1. Zamawiający zobowiązuje się: 1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy 2) dokonać odbioru wykonanych prac, 3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace, 4) przekazać Wykonawcy dokumentację projektową 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji określonego zadania. 8 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w 1, w terminie, z naleŝytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami umowy. 2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się : 1) Przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym: a) wyposaŝyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót, b) doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna, itp.) oraz pokryć koszty ich poboru, c) oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy, d) zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy, 2) Przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpoŝarowego, itp. oraz umoŝliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych i informacji wymaganych przepisami. 3) Podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciąŝliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków, związanych z działaniem Wykonawcy. 4) Utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieŝąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp. 5) Po zakończeniu robót usunąć, na własny koszt, poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót nadający się do uŝytkowania, w stanie uporządkowanym. 6) Na uzasadnione Ŝądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeŝeli zgłoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem. 7) Zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakościowych materiałów. 8) Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania. 9) Usunąć niezwłocznie ujawnione usterki. 10) Wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeŝeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 3
11) Wykonać próby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. 12) Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu powinny posiadać obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, a w szczególności w budynkach uŝyteczności publicznej. 13) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeŝeli z przyczyn technologicznych jest on niemoŝliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 3. Wykonawca wykona projekty i opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień, wg tytułów: 1) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2) Dokumentację Powykonawczą w 3 egzemplarzach, z załączonymi m.in.: a) protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów, b) protokołami odbioru technicznego przez uŝytkowników, c) geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno - kartograficzną (mapa zasadnicza arkusz w skali 1:500, w kolorach, obejmująca cały zakres robót). d) dokumentację powykonawczą w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. Dane powinny być zapisane w formach obsługiwanych przez programy Miccrosoft Office, Acrobat Reader, Autokad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego tj. - pliki tekstowe- doc, rtf, txt; - rysunki techniczne- dwg, dxf; - obrazy- bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi) - Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem. 9 1. Wykonawca moŝe wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej zawarciem. 3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać : 1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 2) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moŝe być wyŝsza, niŝ wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 4) warunki płatności - zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze a termin płatności faktury wyniesie 14 dni od dnia przekazania faktury, 5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w 16 niniejszej Umowy. 4. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą. 5. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy o której mowa w ust.3, będzie potrącone z faktury Wykonawcy i 4
zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia naleŝnego podwykonawcy. 6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, o której mowa w ust 1, przekazanego Zamawiającemu w formie jego oświadczenia. 7. NiezaleŜnie od uprawnień opisanych w ust.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia naleŝnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co Wykonawca wyraŝa zgodę. 8. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności i wymagają zgody Zamawiającego. 9. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót: Nazwa i adres podwykonawcy:...... Zakres robót:...... Wartość robót... Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi. 10. Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. 11. Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust 9 w trakcie realizacji przedmiotu umowy moŝe nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne. 10 Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu: 1) polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie moŝe być niŝsza niŝ 1 000 000,00 zł 2) Kosztorys szczegółowy, który ma jedynie charakter pomocniczy i nie będzie miał wpływu na rodzaj wynagrodzenia. Wartość kosztorysu musi być równa wartości ceny ofertowej. 11 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w kwocie: zł, / słownie : / tj.5 % ceny całkowitej podanej w ofercie cenowej. 2. Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy. 3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie... 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wniesiono na rachunek bankowy Zamawiającego -. 5. Wykonawca dostarczy poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu wpłaty, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. 100 % zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30 % zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi + 15 dni. 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 5
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem umowy. 2) termin obowiązywania gwarancji 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji 8. Zwrot zabezpieczenia wniesionego przez Zamawiającego w gotówce nastąpi w niŝej podanych wysokościach i terminach: 1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. 2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi. 12 1. Wynagrodzenie moŝe ulec zmniejszeniu, jeśli w toku wykonania robót strony uzgodniły: 1) zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub uŝycie innych materiałów powodujących obniŝenie wartości robót, 2) ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie robót zamiennych o niŝszej wartości niŝ przewidziana w dokumentacji i ofercie cenowej. 2. Podstawą zmniejszenia wynagrodzenia z powodów wymienionych w pkt 1) lub pkt 2) jest protokół konieczności zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Wykonawcę oraz aneks do umowy. 13 Zamawiający dopuszcza moŝliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, określonego w 4 ust 1. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest protokół konieczności robót zamiennych zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Wykonawcę. 14 1. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi, w terminie 14 dni, na podstawie faktury i bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonania robót podpisanego przez inspektora nadzoru. 2. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieŝących faktur w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 15 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe Zamawiający przewidział moŝliwość dokonania takiej zmiany. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewaŝna. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 16 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: 6
a) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 5 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za kaŝdy dzień opóźnienia, b) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 5 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za kaŝdy dzień opóźnienia, c) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za kaŝdy następny dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień opóźnienia w usunięciu wad liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 2. Wykonawca wyraŝa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu naleŝności. 3. W przypadku poniesienia szkody przewyŝszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnień, ustalonych za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: - za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, - za kaŝdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŝdym z tych dni. 5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraŝa zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy. 17 1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŝe nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy: 1) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne będą inne niŝ w dokumentacji projektowej lub gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej; 2) w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 3) wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; 4) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; 5) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane; 6) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 4. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego. 5. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa o której mowa w 1 ust. 2. 6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 7. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kaŝdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA : 7