UMOWA n/36/06/18 Zał. nr 4 do SWNPO n/36/08/18 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu..., w Giżycku, pomiędzy: Szpitalem Giżyckim Sp. z o. o. w restrukturyzacji, z siedzibą w Giżycku ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000452879, NIP 8451983121, REGON 000308442, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działa.. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego... a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:... 1 1. Zamawiający powierza, a Projektant przyjmuje do wykonania opracowanie projektu... Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o., wraz z kosztorysem i przedmiarem. zgodnie z ofertą Projektanta z dnia... (dalej jako: Dokumentacja Projektowa) 2. Projektant oświadcza, iż w dniu zawarcia niniejszej umowy nie istnieją jakiekolwiek okoliczności dotyczące jego osoby, przedsiębiorstwa lub oferty, które uniemożliwiałyby jego udział w realizacji zamówień publicznych, a także przedmiotu niniejszej umowy. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania całości przedmiotu umowy osobom trzecim, podwykonawcom. 3 Projektant zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia kompletnego projektu, o którym mowa w 1 stanowiącego przedmiot umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 4 1. Za prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu umowy Projektant otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:... zł netto, zł brutto (słownie: zł) podatek VAT stawka %, 2. Wyżej oznaczone wynagrodzenie obejmuje wszelkie czynności i działania Projektanta, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 3. Podstawę wystawienia przez Projektanta faktury za wykonanie umowy stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbiorczy bez uwag, z zastrzeżeniem 8 ust. 1, kompletu dokumentacji w wymaganej liczbie egzemplarzy, z wykazem i oświadczeniem o jej kompletności.
4. Wynagrodzenie Projektanta płatne będzie, w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze. 5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu środków. 5 1. Projektant oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy. 2. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 3. Projektant obowiązany jest dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwymi organami administracji i osobami trzecimi, jak też uzyskać wszelkie dokumenty konieczne do wystąpienia przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę jeżeli wymagane. 4. Zamawiający zobowiązany jest, na pisemny wniosek Projektanta, udostępnić mu wszelkie dokumenty i dane związane z przedmiotem umowy będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości. 5. Zamawiającemu służy nieograniczone prawo wyboru wykonawcy robót budowlanych według dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 6 1. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z oświadczeniem Projektanta, że wymieniona w protokole dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 2. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego. 3. Projektant przekaże opracowania projektowe w wersji tekstowej w ilości: 1) 5 egz. projektu technologicznego (wykonawczego) 2) 2 egz. kosztorysu inwestorskiego. 3) 2 egz. przedmiaru robót 4. Wszystkie elementy wymienione w ust. 3 oprócz formy pisemnej, Projektantami przekaże Zamawiającemu w oryginalnej programowo i bez zabezpieczeń przed edycją formie elektronicznej, oraz w PDF na płytach CD/DVD po 2 egz. osobno dla każdego z opracowań. 7 Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót związanych z realizacją inwestycji, która będzie realizowana w oparciu o dokumentację stanowiąca przedmiot niniejszej umowy. 1. Zamawiający dokona odbioru Dokumentacji Projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami w siedzibie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia jej przekazania przez Projektanta. 2. Projektant zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację Projektową w terminie określonym w 3 Umowy wraz z pisemnymi oświadczeniami o jej kompletności oraz zgodności z Umową, obowiązującymi przepisami i normami. 8
3. Projektant na prośbę Zamawiającego, w ustalonym terminie przez obie strony, omówi przygotowany projekt przed osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego, do odbioru projektu. 4. W terminie oznaczonym w ust. 1 Zamawiający zgłosi gotowość podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanej Dokumentacji Projektowej albo zgłosi na piśmie ewentualne uwagi oraz zastrzeżenia. 5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń do wykonanej Dokumentacji Projektowej, strony podpiszą protokół uwag, a Projektant będzie zobowiązany do poprawienia Dokumentacji Projektowej w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu uwag. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdyby okoliczność ponownego wykonania dokumentacji projektowej wskutek uwag lub zastrzeżeń do wykonanej Dokumentacji projektowej powodowała utratę przez Zamawiającego korzyści lub powstanie szkody, Projektant będzie zobowiązany na pierwsze wezwanie Zamawiającego - do niezwłocznego naprawienia szkody lub zapłaty stosownego zadośćuczynienia, w wysokości odpowiadającej utraconym korzyściom. 6. W przypadku opóźnienia Projektanta w usunięciu wad w Dokumentacji Projektowej względem terminu o którym mowa w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do żądania kar umownych na zasadach opisanych w 10 umowy. 7. W przypadku wydania przez Projektanta Dokumentacji Projektowej bez uwzględnienia choćby częściowo uwag oraz zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 Zamawiający może odstąpić od umowy lub powierzyć wprowadzenie tych uwag i zastrzeżeń innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Projektanta. Projektant zrzeka się prawa do kwestionowania tego kosztu. 8. Strony zgodnie uznają, że odbiór Dokumentacji Projektowej w żadnym razie nie będzie zwalniał Projektanta z odpowiedzialności za wady Dokumentacji Projektowej lub jej części, ani nie będzie oznaczał potwierdzenia prawidłowości i rzetelności jej wykonania. 9. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji, według procedury określonej w niniejszym paragrafie, nie oznacza potwierdzenia braku wad pod względem merytorycznym, wad fizycznych i prawnych dokumentacji i nie wyłącza odpowiedzialności Projektanta z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 9 1. Projektant udziela gwarancji jakości na wykonane prace projektowe na okres do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót związanych z realizacją inwestycji określonej w 1 umowy. 2. Warunki gwarancji jakości: 1) Projektant zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 2) roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomi Projektanta o istnieniu wady, 3) o istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Projektanta na piśmie. 10 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego pozostające w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 2. Projektant może zostać zobowiązany do zapłaty kar umownych z tytułu opóźnienia: 1) w wykonaniu prac projektowych - w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) w usunięciu ujawnionych wad w dokumentacji projektowej - w wysokości 4% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Projektanta z przyczyn zależnych od Zamawiającego Projektant może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania niniejszej umowy, wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy. 4. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Kary mogą być potrącane z wystawionej przez projektanta faktury. 6. Jeżeli w toku realizacji inwestycji według dokumentacji projektowej i kosztorysowej przekazanej Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy wystąpią potwierdzone przez strony wady lub braki, Projektant poniesie wszelkie skutki finansowe wynikłe z konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych spowodowanych tymi wadami lub brakami do wysokości wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy. 11 1. Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami i każda jej część stanowi własność Zamawiającego. 2. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji, a w razie rozwiązania umowy - w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania Projektant bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe. 3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład dokumentacji, o której mowa w ust. 1 lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, bez zgody projektanta, na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalenie projektu i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, 2) zwielokrotnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w całości lub w części dowolną techniką, 3) zapis dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w formie elektronicznej, 4) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy do realizacji zadania, 5) zmiana lub adaptacja dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy na potrzeby realizacji zadania, 6) udostępnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, w całości lub w części podmiotom lub osobom wskazanym przez Zamawiającego, 7) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji zadania, wykonania zadania, 8) udostępnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy (także na stronie www Zamawiającego) na potrzeby prowadzonych przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z przedmiotem niniejszej umowy.
4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Projektanta, Projektant: 1) przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 3) poniesie wszelkie koszty związane z pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 5. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Projektanta lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 6. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Projektanta. 7. Wynagrodzenie określone w 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 12 1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) opóźnienia w wykonaniu Dokumentacji Projektowej przez Wykonawcę przekraczającego 14 dni, 2) powzięcia informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, likwidację lub wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego Projektanta, 3) zajęcia majątku w zakresie utrudniającym prawidłowe i terminowe zrealizowanie niniejszej umowy, 4) wykonywania Dokumentacji Projektowej niezgodnie z przepisami prawa i zaleceniami Zamawiającego. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być dokonane na piśmie w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1. 13 1. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu. 2. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 4. Integralną część umowy stanowią określone w niej załącznik oraz SWNPO. PROJEKTANT ZAMAWIAJĄCY