Projekt umowy UMOWA nr /ZZP/2017 zawarta w dniu. 2017 roku, pomiędzy: Skarbem Państwa Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, z siedzibą w Warszawie (00-478), Al. Ujazdowskie 28, NIP: 701-02-11-452, REGON: 142143583 w imieniu, którego działa: Pan/Pani.... Ośrodka Rozwoju Edukacji, Zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.., ul..,..-.. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla.. pod numerem KRS:., REGON:.., NIP:., (załącznik nr 1 do umowy Wydruk z właściwego rejestru Wykonawcy) reprezentowanym przez. na podstawie pełnomocnictwa z dnia.. zwanym dalej: Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie: Stronami 1 Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (jednolity tekst. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) po przeprowadzeniu konkursu, w efekcie rozstrzygnięcia którego dokonano wyboru koncepcji Wykonawcy. 2 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w projekcie pozakonkursowym pn. Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach II Osi Priorytetowej, Działanie 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Konkursu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz Protokołem z negocjacji stanowiącym załącznik 3 do niniejszej umowy. 2. Strony zgodnie ustalają, że dzieło zostanie opracowane w oparciu o pracę konkursową złożoną przez Wykonawcę w konkursie (załącznik nr 7 Regulamin konkursu), którego przedmiotem było szczegółowe opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz uznaną przez Sąd konkursowy za pracę najlepszą. Praca ta stanowi załącznik nr 4 umowy.
3 1. Wykonawca oświadcza, że posiada szczegółową wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy wskazanego w 2 ust 1. 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością. 3. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w co najmniej jednym spotkaniu roboczym monitorujących realizację przedmiotu umowy. W spotkaniu wezmą udział eksperci ORE oraz autorzy i inne osoby zaangażowane przez Wykonawcę w opracowanie zestawów materiałów, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się w obszarze Warszawy. Terminy spotkań zostaną ustalone wspólnie z Wykonawcą na podstawie przedstawionego harmonogramu. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu na spotkania. 4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania dzieła osobom trzecim w całości lub w części, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych osób, jak za własne działania lub zaniechania. 5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich wiadomości o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę dzieła i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonania. 6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie, pod rygorem nieważności, informować Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień umowy. Korespondencja w sprawach bieżących dotyczących realizacji umowy odbywać się będzie drogą elektroniczną i telefoniczną pomiędzy osobami wyznaczonymi do kontaktu przez Strony. Za kontakty w sprawach bieżących dotyczących realizacji umowy nie uważa się: 1) informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację umowy; 2) informacji o opóźnieniach i ich przyczynach; z zastrzeżeniem, że mogą one równocześnie z przesłaniem na piśmie zostać przekazane drogą elektroniczną. 7. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia takiej sytuacji, na piśmie, pod rygorem nieważności, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres wskazany w umowie. 8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o współfinansowaniu umowy przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zapisami zawartymi w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, które są dostępne na stronie internetowej http://www.power.gov.pl Wytworzone dzieło zostanie oznaczone przez Wykonawcę informacjami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym według wskazówek Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 9. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących realizacji umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. dla instytucji krajowych i Unii Europejskiej, upoważnionych do kontroli Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz udostępniania wglądu do tej
dokumentacji ww. instytucjom i Zamawiającemu. 10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem umowy. 4 1. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była minimum 1 osoba bezrobotna. Osoba ta winna być zatrudniona w jednej z poniższych form: a) skierowania z powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645), lub b) właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2. Zatrudnienie wskazanej osoby powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres wykonania przedmiotu umowy, przy czym zatrudnienie powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. W tym terminie Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów, stwierdzających zatrudnienie osoby bezrobotnej. Niezastosowanie się do tego obowiązku będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 3. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby. Na żądanie Zamawiającego wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby, w szczególności przez przedłożenie zanonimizowanych umów o pracę oraz zanonimizowanych dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych. 4. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób (chyba że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ponadto za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca nie zatrudniał w sposób nieprzerwany wymaganej liczby osób, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości iloczynu aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz brakującej liczby osób zatrudnionych w sposób nieprzerwany do liczby wymaganej przez Zamawiającego. 5 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło i przedłożyć je Zamawiającemu do odbioru w terminie..., zwanym dalej dniem przedłożenia, zgodnie z harmonogramem realizacji umowy, stanowiącym załącznik nr 5 umowy. Odbiór dzieła następować będzie w formie elektronicznej na nośniku pamięci/narzędziu magazynującym (pendrive, CD itp.) przy czym za dzień przedłożenia uznaje się datę
wpływu do siedziby Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie wpływu. 2. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Ze strony Zamawiającego osobą, która dokona odbioru dzieła, będzie każdorazowo: Agnieszka Pietryka. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie poinformowania Wykonawcy. Z odbioru dzieła zostanie sporządzony protokół odbioru według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy. 4. Strony zgodnie ustalają, że dzieło będzie podlegało kontroli prawidłowości jego wykonania, która zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego w terminie do 15 dni roboczych od dnia przedłożenia. 5. Kontrola zgodności z wymaganiami Portalu Scholaris odbywać się będzie po wyrażonym w treści protokołu stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wykonania dzieła w zakresie merytorycznym i technicznym. 6. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości dzieła w zakresie merytorycznym i technicznym przedstawi Zamawiającemu dzieło dostosowane do Portalu Scholaris zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku 11 do Regulaminu Konkursu. 7. Jeżeli według oceny Zamawiającego wyrażonej w treści protokołu odbioru dzieło będzie miało wady, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ustalonym przez Strony terminie. 8. Za wady strony rozumieją wady merytoryczne oraz wady techniczne/technologiczne, to znaczy dzieło będzie niezgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej umowie i załącznikach do umowy. 9. W przypadku braku porozumienia, co do terminu usunięcia wad Zamawiający ma prawo samodzielnie wyznaczyć, nie krótszy niż 5 dniowy, termin oraz określić sposób usunięcia wad. Usunięcie wad następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1. 10. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 11. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo, w terminie 30 dni, odstąpić od umowy oraz naliczyć kary umowne o jakich mowa w 9 ust. 2 umowy. Przed wykonaniem prawa do odstąpienia, Zamawiający wezwie do ostatecznego usunięcia wad wyznaczając jednocześnie 5 dniowy termin do wykonania tego wezwania. 6 1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy za prawidłowe i kompletne wykonanie dzieła, o którym mowa w 1, wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej zł brutto (słownie: brutto, w tym podatek VAT w kwocie ). Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie
stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy w tym za przeniesienie praw, o których mowa w 7. 2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i doręczona Zamawiającemu faktura VAT/rachunek. 3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT/rachunku nie wcześniej niż po podpisaniu bez zastrzeżeń przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego protokołu odbioru dzieła. 4. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku Zamawiającemu. 5. Zapłata wskazanego wyżej wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:... 6. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7 1. Wykonawca oświadcza, że: 1) przysługują lub będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie do dzieł powstałych w toku realizacji umowy, a będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.); 2) wykonanie umowy nie narusza i nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich w tym także praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych; 3) utwory nie zawierają i nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą obciążone żadnymi innymi prawami osób trzecich; 4) utwory są i będą wolne od wad, w tym od wad prawnych. 2. Wykonawca z chwilą przekazania zaakceptowanego w trybie określonym w 5 dzieła przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zaakceptowanego dzieła na wszystkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, a w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym drukarską reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, cyfrową, audiowizualną, technikami multimedialnymi oraz zapisu magnetycznego obejmujące trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu bez ograniczeń co do ilości egzemplarzy oraz korzystania i rozporządzania tymi egzemplarzami; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wystawienie, wyświetlenie a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzanie do sieci Internet i Intranet i umożliwienie wywoływania na życzenie oraz wprowadzanie do pamięci komputerów i umożliwienie pobrania, bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych i bez względu na przeznaczenie; 4) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i
satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe; 5) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie bez ograniczeń co do ilości egzemplarzy oraz korzystania i rozporządzania tymi egzemplarzami; 6) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek innej zmiany w oprogramowaniu; 7) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, oprogramowania lub jego kopii. 3. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w utworze koniecznych zmian i modyfikacji wynikających ze sposobu jego wykorzystania, a także tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany). 4. Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory utrwalono. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego obejmujące także zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworu oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie. 5. Niniejsze nabycie praw autorskich obejmuje również złożoną w toku konkursu koncepcję. 6. Po wykonaniu dzieła 10 zestawów materiałów z przedmiotów przyrodniczych Zamawiający udostępni dzieło na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu plików źródłowych do utworów audiowizualnych, multimedialnych i innych utworów wykonanych w toku realizacji umowy stanowiących bazę/podstawę do wykonania dzieła zgodnie z 5 ust. 1 umowy po ostatecznej akceptacji danego etapu realizacji dzieła. 8. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach eksploatacji niż określone w niniejszej umowie, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 30 dni zawrą umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego na warunkach takich jak określone w niniejszej umowie. 8 1. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszenia ich praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od prawomocnie zasądzonych świadczeń pod warunkiem niezwłocznego wezwania Wykonawcy do udziału w sprawie. 2. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawcy będą zobowiązani do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie pod warunkiem niezwłocznego wezwania Wykonawcy do udziału w sprawie. 3. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgodnym z niniejszą
umową wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do wystąpienia przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko oraz zaspokojenia tych roszczeń w sytuacji, gdy ich zasadność zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, pod warunkiem niezwłocznego wezwania Wykonawcy do udziału w sprawie. 4. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgodnym z niniejszą umową wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 5. W razie, gdy pomimo zgodnego z niniejszą umową wykonywania praw autorskich w niej określonych, na skutek roszczeń osób trzecich, wydane zostało prawomocne orzeczenie zasądzające od Zamawiającego, na rzecz osób trzecich jakiejkolwiek kwoty z tytułu zgodnego z niniejszą umową wykonywania praw autorskich w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia Zamawiającemu całości prawomocnie zasądzonych przez sąd odszkodowań, kar i kosztów zastępstwa procesowego pokrytych przez Zamawiającego oraz wydatków, opłat i kosztów obsługi prawnej, poniesionych przez Zamawiającego w celu odparcia roszczeń w niniejszym zakresie, pod warunkiem niezwłocznego wezwania Wykonawcy do udziału w sprawie. 9 1. Za nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 6 ust. 1, za każdy dzień uchybienia któremukolwiek z terminów, wynikających z niniejszej umowy, lecz nie więcej niż 50 % tego wynagrodzenia, 2) w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 6 ust. 1, za każdy przypadek uchybienia innym obowiązkom określonym umową, pod warunkiem wezwania Wykonawcy do usunięcia uchybienia o ile wezwanie takie będzie możliwe do wykonania ze względu na treść obowiązku. 2. W przypadku, gdy Wykonawca, w terminie 7 dni od upływu któregokolwiek z terminów wynikających z niniejszej umowy, nie wykona bądź nie przedstawi dzieła do odbioru, Zamawiający ma prawo, w terminie 30 dni, odstąpić od umowy bez obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów Wykonawcy, natomiast Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia określonego w 6 ust.1 jak również karę umowną o jakiej mowa w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu. Przed wykonaniem prawa do odstąpienia, Zamawiający wezwie do ostatecznego wykonania obowiązków wynikających z umowy wyznaczając jednocześnie 7 dniowy termin do wykonania tego wezwania. 3. W przypadku, gdy Wykonawca umowy odstąpi od jej wykonania z własnej winy, wówczas zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1. 4. Strony zgodnie ustalają, że kary umowne płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty. 5. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z należnego
Wykonawcy, zgodnie z 6 ust. 1 umowy, wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę. 6. Kary umowne podlegają sumowaniu z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć całkowitej wartości umowy brutto. 7. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody rzeczywistej przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. 8. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 9. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wszelkie dzieła dostarczone Zamawiającemu podlegają zwrotowi Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Strony mogą się porozumieć co do ich zatrzymania przez Zamawiającego w szczególności w przypadku zaakceptowania którejś z części dzieła przez Zamawiającego. 10 1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości.. (słownie:. PLN../100 zł), tj. stanowiącej 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust. 1 w formie. 3. Zamawiający dokona zwrotu 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 11 1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w sprawie zamówień publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę; b) w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego
skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; c) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy; d) w przypadku konieczności zmiany terminów realizacji umowy zmiana harmonogramu, w szczególności spowodowanej przedłużającym się czasem trwania procedury przetargowej, lub z innych uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zamawiającego. Zmiana umowy z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest pod warunkiem poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany; e) w przypadku konieczności zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem spełnienia przez zaproponowane osoby wymagań wynikających z Regulaminu Konkursu. Zmiana umowy z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest pod warunkiem poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcy o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany. 3. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej umowy (osoby do kontaktu): 1) ze strony Zamawiającego. 2) ze strony Wykonawcy..... 4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). 5. Nieważność któregokolwiek zapisu umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów umowy zostanie prawomocnie uznany za nieważny, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis polskiego prawa powszechnie obowiązującego. 6. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach miejsca ich siedziby. W przypadku niedopełnienia powyższego, korespondencję wysłaną pod ostatni wskazany adres uważa się za skutecznie doręczoną. 12 1. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności pomiędzy Stronami polubownie. 2. Wypracowane uzgodnienia wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie Strony. 3. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze rokowań Strony zgodnie ustalają, że spór rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 4. Załączniki do umowy stanowią integralny element niniejszej umowy. 13 Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający
Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Wydruk z właściwego rejestru Wykonawcy; 2. Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu konkursu; 3. Załącznik nr 3 Protokół z negocjacji; 4. Załącznik nr 4 Praca konkursowa; 5. Załącznik nr 5 Harmonogram realizacji umowy; 6. Załącznik nr 6 Wzór protokołu odbioru; 7. Załącznik nr 7 Regulamin konkursu. Zamawiający Wykonawca
Załącznik nr 5 do Umowy HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY Data Punkt realizacji umowy Podpisanie umowy. do 31 grudnia 2022 r. Spotkanie robocze monitorujące realizację przedmiotu umowy z ekspertami ORE, w terminie ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę Przedłożenie Zamawiającemu wykonanego dzieła do odbioru w postaci elektronicznej. Kontrola prawidłowości wykonania dzieła (dotyczy części merytorycznej i wymagań technicznych bez wymagań dot. Portalu Scholaris przez Zamawiającego i sporządzenie protokołu odbioru w terminie do 15 dni roboczych od dnia przedłożenia. Przedłożenie Zamawiającemu wykonanego dzieła w części dot. wymagań Portalu Scholaris, opisanego w załączniku nr 11 do Regulaminu Konkursu w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia prawidłowości dzieła w zakresie merytorycznym i technicznym. Kontrola prawidłowości wykonania dzieła przez Zamawiającego i sporządzenie protokołu odbioru w terminie do 15 dni roboczych od dnia przedłożenia. Przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących realizacji umowy dla instytucji krajowych i Unii Europejskiej, upoważnionych do kontroli Projektu.
Załącznik nr 6 do Umowy PROTOKÓŁ Z WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Protokół dotyczy umowy nr.... 2. Data i miejsce sporządzenia protokołu:. 3. Nazwa i adres Wykonawcy:. 4. Niniejszym przedkładam Zamawiającemu przedmiot umowy. wykonany zgodnie z umową. Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa. Imię i Nazwisko oraz funkcja osoby upoważnionej do odbioru:.,.. 5. Stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy, co do terminu: Dnia.. stwierdza się, co następuje: Zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 przedmiot umowy winien zostać oddany w dniu.... 2017 r. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu przedmiot umowy w dniu... Z uwagi na powyższe stwierdza się, iż przedmiot umowy został złożony a) zgodnie z umową*; b) niezgodnie z umową. Przekroczenie terminu oddania przedmiotu umowy nastąpiło o.. dni. Inne uwagi:. W terminie do dnia. Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy pod kątem zgodności formy i treści z umową (ocena merytoryczna). Przekazanie Wykonawcy informacji o wadach przedmiotu umowy (niezgodności z umową) nastąpi w formie pisemnej na adres mailowy Wykonawcy... (data i podpis osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu umowy)... (data i podpis Wykonawcy) 6. Stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy, co do jakości: Dnia.., stwierdza się, co następuje: W wyniku dokonania oceny przedmiotu umowy, co do zgodności treści i formy z umową (ocena merytoryczna) stwierdza się, iż: a) został wykonany zgodnie z umową i Zamawiający nie zgłasza żadnych uwag *; b) posiada następujące wady*: Wykonawcy w terminie do dnia..... zobowiązani są usunąć wady wg wskazań Zamawiającego. Zamawiający w terminie. dni dokona sprawdzenia pod kątem usunięcia zgłoszonych wad.
Inne uwagi:.. (data i podpis osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu umowy)... (data i podpis Wykonawcy) 7. Stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy po usunięciu wad* Dnia., stwierdza się, co następuje: Wykonawca zobowiązany był przedłożyć przedmiot umowy po usunięciu wad w terminie do dnia. Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu przedmiot umowy w dniu.. Z uwagi na powyższe stwierdza się, iż przedmiot umowy został złożony a) w terminie zgodnie z umową*; b) niezgodnie z umową. Przekroczenie terminu oddania nastąpiło o..dni. W wyniku dokonanej przez Zamawiającego ponownej oceny stwierdza się, iż przedmiot umowy: a) został wykonany zgodnie z umową i Zamawiający nie zgłasza żadnych uwag *; b) posiada następujące wady*:. Inne uwagi:.. (data i podpis osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu umowy)... (data i podpis Wykonawcy) 8. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiot umowy został oddany przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu... tj. w terminie przewidzianym w umowie* / z.. dniowym terminem opóźnienia. 9. Stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy, co do części dot. wymagań Portalu Scholaris: Dnia.., stwierdza się, co następuje: W wyniku dokonania oceny przedmiotu umowy, co do zgodności z wymaganiami Portalu Scholaris stwierdza się, iż: c) został wykonany zgodnie z umową i Zamawiający nie zgłasza żadnych uwag *; d) posiada następujące wady*: Wykonawcy w terminie do dnia..... zobowiązani są usunąć wady wg wskazań Zamawiającego. Zamawiający w terminie. dni dokona sprawdzenia pod kątem usunięcia zgłoszonych wad. Inne uwagi:.. (data i podpis osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu umowy)... (data i podpis Wykonawcy)
10. Stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy dot. wymagań Portalu Scholaris po usunięciu wad* Dnia., stwierdza się, co następuje: Wykonawca zobowiązany był przedłożyć przedmiot umowy po usunięciu wad w terminie do dnia. Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu przedmiot umowy w dniu.. Z uwagi na powyższe stwierdza się, iż przedmiot umowy został złożony c) w terminie zgodnie z umową*; d) niezgodnie z umową. Przekroczenie terminu oddania nastąpiło o..dni. W wyniku dokonanej przez Zamawiającego ponownej oceny stwierdza się, iż przedmiot umowy: c) został wykonany zgodnie z umową i Zamawiający nie zgłasza żadnych uwag *; d) posiada następujące wady*:. Inne uwagi:.. (data i podpis osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu umowy)... (data i podpis Wykonawcy) 11. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy... (data i podpis osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu umowy)... (data i podpis Wykonawcy)