UMOWA Nr.. CIECH Nieruchomości S.A

Transkrypt

1 UMOWA Nr.. W dniu.. r. w., pomiędzy: CIECH Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Wspólna Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym wynoszącym ,48 PLN, wpłaconym w całości, posługującym/ą się NIP: , REGON: zwanym/ą dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym/ą przez: 1.Tomasza Maciejczyka - Prezesa 2. Michała Hauszylda - Prokurenta a (spółka z o.o. lub akcyjna) i z siedzibą w pod adresem., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.., z kapitałem zakładowym wynoszącym. PLN, wpłaconym...., posługującym/ą się NIP:, REGON: zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym/ą przez: (spółka osobowa prawa handlowego).. z siedzibą w.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy w.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS., posługującą się numerem NIP., REGON, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:.. (spółka cywilna).. zam.., legitymujący/a się dowodem osobistym nr.., oraz. zam., legitymujący/a się dowodem osobistym nr.., wspólnikami spółki cywilnej, posługującej się numerem NIP:.., REGON:, zwanymi dalej łącznie WYKONAWCĄ 1

2 reprezentowaną przez: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: imię i nazwisko), zam. w.., legitymujący/a się dowodem osobistym nr..,prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą.., posługującym/ą się numerem NIP:.., REGON:., zwanym dalej WYKONAWCĄ ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA zwani są również w treści niniejszej umowy łącznie STRONAMI lub każdy z osobna STRONĄ. została zawarta umowa (dalej: UMOWA ) o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji kompleksowe wykonanie następującej inwestycji: Dostawę i montaż szlabanów na parking przy budynku Y (2201) w Bydgoszczy, zwanej dalej PRZEDMIOTEM UMOWY, zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 2 do UMOWY. 2 TERMINY REALIZACJI UMOWY 1. WYKONAWCA zobowiązuje się w pełni zrealizować i zakończyć PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z Harmonogramem stanowiącym Załącznik Nr 3 do UMOWY. 3 WYNAGRODZENIE STRONY zgodnie ustalają, że wynagrodzenie należne WYKONAWCY stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot UMOWY w kwocie. PLN (słownie: ) netto plus podatek VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.. 4 WARUNKI FAKTUROWANIA I PŁATNOŚCI 1. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu Protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO bez uwag. W przypadku stwierdzenia przy ODBIORZE KOŃCOWYM wad w wykonanym PRZEDMIOCIE UMOWY, faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu usunięcia wad wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO podczas ODBIORU KOŃCOWEGO, potwierdzonego odpowiednim Protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu STRON. 2. Termin płatności wynosi 30 dni liczonych od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury. 2

3 5 GWARANCJA PODSTAWOWY OKRES GWARANCJI wynosi miesięcy. 6 ZABEZPIECZENIE WYKONAWCA zobowiązuje się wnieść zabezpieczenia w postaci GWARANCJI BANKOWEJ / UBEZPIECZENIOWEJ wystawionej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załączniki Nr 7 do UMOWY- nie dotyczy 7 PRZEDSTAWICIELE I ADRESY DO KORESPONDENCJI 1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jego przedstawicielem, ustanowionym zgodnie z postanowieniem 26 ust.1. Załącznika nr. 1 do UMOWY jest:, tel 2. WYKONAWCA oświadcza, że jego przedstawicielem, ustanowionym zgodnie z postanowieniem 26 ust.1. Załącznika nr. 1 do UMOWY jest :, tel.:.. 3. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższe adresy Stron: Adres ZAMAWIAJĄCEGO: CIECH Nieruchomości, ul. Wojska Polskiego 65, Bydgoszcz Adres WYKONAWCY:... 8 OŚWIADCZENIA STRON 1. STRONY zgodnie oświadczają, że zapoznały się z UMOWĄ oraz załącznikami do niej, rozumieją ich treść i nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń. 2. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z wewnętrznymi procedurami i zasadami obowiązującymi na terenie ZAMAWIAJĄCEGO a w szczególności z: 1) Nie dotyczy 3. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP oraz upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. 4. WYKONAWCA oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP. 9 UBEZPIECZENIE 1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową o której mowa w 11 Załącznika nr. 1 UMOWY z sumą ubezpieczenia nie niższą niż. 2. Uwierzytelniony odpis polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 4 do UMOWY 10 KARA UMOWNA ZA NIEDOTRZYMANIE PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH GRUPY B STRONY określają Gwarantowane Parametry Techniczne zgodnie z załącznikiem nr 5 do UMOWY. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną z tytułu niedotrzymania każdego z wymienionych Gwarantowanych Parametrów Technicznych z Grupy B w 3

4 wysokości.. za każdy. poniżej Gwarantowanej wartości do maksymalnej wysokości.. wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY. 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY zgodnie z 19 Załącznika nr 1 do UMOWY w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty stwierdzenia wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w 19 Załącznika nr 1 do UMOWY. 2. Uprawnienie wskazane w ust.1 nie uchybia uprawnieniom ZAMAWIAJACEGO w przypadku zaistnienia pozostałych przesłanek wskazanych w 19 Załącznika nr 1 do UMOWY. 12 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI 1. Do UMOWY zastosowanie mają OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI GRUPY CIECH S.A., stanowiące Załącznik Nr 1 do UMOWY. 2. WYKONAWCA oświadcza, że zaakceptował wszystkie postanowienia OGÓLNYCH WARUNKÓW. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. UMOWA zastępuje jakiekolwiek dotychczasowe ustalenia STRON dokonane w toku negocjacji, w tym w szczególności zaproszenie do składania ofert oraz ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do intencji STRON wiążące znaczenie mają jedynie zapisy UMOWY wraz z Załącznikami wskazanymi w UMOWA sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON. 3. UMOWA wchodzi w życie z dniem podpisania. 14 ZAŁĄCZNIKI 1. Integralną część UMOWY stanowią załączniki: 1) Załącznik Nr 1 - OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI GRUPY CIECH S.A., 2) Załącznik Nr 2 Zakres rzeczowy, 3) Załącznik Nr 3 Harmonogram, 4) Załącznik Nr 4 uwierzytelniony odpis polisy ubezpieczeniowej WYKONAWCY, 5) Załącznik nr 5- Gwarantowane Parametry Techniczne Typu A i Typu B, 6) Załącznik Nr 6- Procedura odbiorowa wraz ze wzorami formularzy, 2. Załączniki wyszczególnione w ust. 1 wzajemnie uzupełniają się, a w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy nimi i treścią UMOWY, rozstrzygające znaczenie mają zapisy UMOWY. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 4

5 i Wybrać odpowiednią formę, w jakiej WYKONAWCA prowadzi swoje przedsiębiorstwo, pozostałe usunąć 5