UMOWA Nr.. Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Transkrypt

1 UMOWA Nr.. W dniu.. r. w., pomiędzy: z siedzibą w pod adresem., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.., z kapitałem zakładowym wynoszącym. PLN, wpłaconym...., posługującym/ą się NIP:, REGON: zwanym/ą dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym/ą przez: a (spółka z o.o. lub akcyjna) i z siedzibą w pod adresem., wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.., z kapitałem zakładowym wynoszącym. PLN, wpłaconym...., posługującym/ą się NIP:, REGON: zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym/ą przez: (spółka osobowa prawa handlowego).. z siedzibą w.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy w.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS., posługującą się numerem NIP., REGON, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:.. (spółka cywilna).. zam.., legitymujący/a się dowodem osobistym nr.., oraz. zam., legitymujący/a się dowodem osobistym nr.., 1

2 wspólnikami spółki cywilnej, posługującej się numerem NIP:.., REGON:, zwanymi dalej łącznie WYKONAWCĄ reprezentowaną przez: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: imię i nazwisko), zam. w.., legitymujący/a się dowodem osobistym nr..,prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą.., posługującym/ą się numerem NIP:.., REGON:., zwanym dalej WYKONAWCĄ ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA zwani są również w treści niniejszej umowy łącznie STRONAMI lub każdy z osobna STRONĄ. została zawarta umowa (dalej: UMOWA ) o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji kompleksowe wykonanie następującej inwestycji:., zwanej dalej PRZEDMIOTEM UMOWY, zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 2 do UMOWY. 2. WYKONAWCA wykona PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z dokumentacją Projektową przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO, stanowiącą Załącznik Nr 3 do UMOWY. ii 2 TERMINY REALIZACJI UMOWY 1. WYKONAWCA zobowiązuje się w pełni zrealizować i zakończyć PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z Harmonogramem stanowiącym Załącznik Nr 4 do UMOWY. 3 WYNAGRODZENIE STRONY zgodnie ustalają, że wynagrodzenie należne WYKONAWCY stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot UMOWY w kwocie. PLN (słownie: ) netto plus podatek VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.. 4 WARUNKI FAKTUROWANIA I PŁATNOŚCI 1. Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z Harmonogramem wykonania prac stanowiącym Załącznik nr 4 do UMOWY. 2. Termin płatności wynosi dni liczonych od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury. 2

3 5 GWARANCJA PODSTAWOWY OKRES GWARANCJI wynosi. miesięcy. 6 ZABEZPIECZENIE WYKONAWCA zobowiązuje się wnieść zabezpieczenia w postaci GWARANCJI BANKOWEJ / UBEZPIECZENIOWEJ wystawionych zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki Nr, Nr.. i Nr.. do UMOWY. 7 PRZEDSTAWICIELE I ADRESY DO KORESPONDENCJI 1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jego przedstawicielem, ustanowionym zgodnie z postanowieniem 26 ust.1. Załącznika nr. 1 do UMOWY jest:, tel.:.. 2. WYKONAWCA oświadcza, że jego przedstawicielem, ustanowionym zgodnie z postanowieniem 26 ust.1. Załącznika nr. 1 do UMOWY jest :, tel.:.. 3. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższe adresy Stron: Adres ZAMAWIAJĄCEGO:.. Adres WYKONAWCY: 8 OŚWIADCZENIA STRON 1. STRONY zgodnie oświadczają, że zapoznały się z UMOWĄ oraz załącznikami do niej, rozumieją ich treść i nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń. 2. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z wewnętrznymi procedurami i zasadami obowiązującymi na terenie ZAMAWIAJĄCEGO a w szczególności z: 1) 3. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP.. oraz upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. 4. WYKONAWCA oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP. 9 UBEZPIECZENIE 1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową o której mowa w 11 Załącznika nr. 1 UMOWY z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 2. Uwierzytelniony odpis polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 5 do UMOWY 10 KARA UMOWNA ZA NIEDOTRZYMANIE PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH GRUPY B STRONY określają Gwarantowane Parametry Techniczne zgodnie z załącznikiem nr 6 do UMOWY. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną z tytułu niedotrzymania każdego z wymienionych Gwarantowanych Parametrów Technicznych z Grupy B w wysokości za każdy % poniżej Gwarantowanej wartości do maksymalnej wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY. 3

4 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY zgodnie z 19 Załącznika nr 1 do UMOWY w terminie nie dłuższym niż 2. Uprawnienie wskazane w ust.1 nie uchybia uprawnieniom ZAMAWIAJACEGO w przypadku zaistnienia pozostałych przesłanek wskazanych w 19 Załącznika nr 1 do UMOWY. 12 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI 1. Do UMOWY zastosowanie mają OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI GRUPY CIECH S.A., stanowiące Załącznik Nr 1 do UMOWY. 2. WYKONAWCA oświadcza, że zaakceptował wszystkie postanowienia OGÓLNYCH WARUNKÓW, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. iii 3. Następujące postanowienia OGÓLNYCH WARUNKÓW zostają wykreślone: iv 4. Następujące postanowienia OGÓLNYCH WARUNKÓW otrzymują nowe brzmienie: v 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. UMOWA zastępuje jakiekolwiek dotychczasowe ustalenia STRON dokonane w toku negocjacji, w tym w szczególności zaproszenie do składania ofert oraz ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do intencji STRON wiążące znaczenie mają jedynie zapisy UMOWY wraz z Załącznikami wskazanymi w UMOWA sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON. 3. UMOWA wchodzi w życie z dniem. 14 ZAŁĄCZNIKI 1. Integralną część UMOWY stanowią załączniki: 1) Załącznik Nr 1 - OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI GRUPY CIECH S.A., 2) Załącznik Nr 2 Zakres rzeczowy, 3) Załącznik Nr 3 Dokumentacja Projektowa vi, 4) Załącznik Nr 4 Harmonogram, 5) Załącznik Nr 5 uwierzytelniony odpis polisy ubezpieczeniowej WYKONAWCY, 6) Załącznik Nr 6 Gwarantowane Parametry Techniczne Typu A i Typu B, 7) Załącznik Nr 7 Procedura odbiorowa wraz ze wzorami formularzy, 8) Załącznik Nr 8 Wzór Bankowej / Ubezpieczeniowej Gwarancji Dobrego Wykonania 9) Załącznik Nr 9 Wzór Bankowej Gwarancji Zwrotu Wynagrodzenia Wypłaconego Podwykonawcom 2. Załączniki wyszczególnione w ust. 1 wzajemnie uzupełniają się, a w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy nimi i treścią UMOWY, rozstrzygające znaczenie mają zapisy UMOWY. 4

5 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: i Wybrać odpowiednią formę, w jakiej WYKONAWCA prowadzi swoje przedsiębiorstwo, pozostałe usunąć ii Jeśli ma zastosowanie w danej umowie w przeciwnym razie ten zapis ust. 2 usunąć. iii Zastrzeżenie do wykorzystania jedynie dla umów, przewidujących odstępstwa od OW. Wzór umowy wysłany wraz z zaproszeniem do składania ofert nie może zawierać tego zastrzeżenia. iv Klauzula do wykorzystania dopiero po wynegocjowaniu przez WYKONAWCĘ zmian do OW. Wzór umowy wysłany wraz z zaproszeniem do składania ofert nie może zawierać tej klauzuli. v Klauzula do wykorzystania dopiero po wynegocjowaniu przez WYKONAWCĘ odpowiednich zmian do OW. Wzór umowy wysłany wraz z zaproszeniem do składania ofert nie może zawierać tej klauzuli vi opcjonalnie, w zależności od zakresu rzeczowego 5