UMOWA NR... zawarta w dniu.. r. pomiędzy:

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR... zawarta w dniu.. r. pomiędzy:"

Włodzimierz Wróblewski
7 lat temu
Przeglądów:

1 CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY Przedmiot zamówienia: Przeglądy budowlane budynków i budowli ZGOK Sp. z o.o. Numer postępowania: ZGOK 9/ZO/2015 UMOWA NR... zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 53, zarejestrowanym w dniu roku, pod numerem , w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, numer NIP , REGON , kapitał zakładowy (w tym wniesiony) ,00 zł, którego reprezentuje: Adam Sierzputowski - Prezes Zarządu, zwanym dalej: Zamawiającym lub Stroną, a., którego reprezentuje: zwanym dalej: Wykonawcą lub Stroną. Mając na uwadze fakt, że: 1. Wykonawca został wyłoniony w trybie postępowania ofertowego, na podstawie oferty Wykonawcy z dnia., a wyłączenie ze stosowania ustawy zastosowano na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),

2 2. Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 1 Interpretacja 1. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 1.1. Załącznik nr 1 Zaproszenie do złożenia oferty; 1.2. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy. 2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumentach wymienionych we wskazanej w ust.1 kolejności. 3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretacje niniejszej Umowy. 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów budowlanych (okresowych, rocznych) budynków i budowli ZGOK (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, dalej: ZUOK + 3 Stacje Przeładunkowe) wraz z protokołami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. W ramach zamówienia Wykonawca: a. sporządzi protokoły z kontroli, które będą stanowiły dla Zamawiającego podstawę do planowana oraz podejmowania decyzji o wykonaniu robót budowlanych, napraw oraz prac konserwacyjnych; Protokoły z kontroli będą sporządzone i przekazane Zamawiającemu dla każdego obiektu oddzielnie w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym. b. Zapozna się z treścią książek obiektów budowlanych, dokumentacją projektową (budowlaną), poprzednimi protokołami z przeglądów i informacjami o dokonanych naprawach, remontach.

3 3 Personel Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę z udziałem Personelu wskazanego w Wykazie osób złożonym (osoby posiadające uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawnych ) wraz z Ofertą z dnia... i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 2. Zmiany osób wyznaczonych do realizacji niniejszej Umowy mogą następować jedynie za zgodą Zamawiającego. 3. W przypadku zmiany osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla osoby zastępowanej, tzn. osoba proponowana w zastępstwie musi spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 3. Zaproszenia do składania ofert z dnia. 4 Termin wykonania Umowy 1. Wykonawca będzie realizował usługi objęte niniejszym zamówieniem w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku, z zachowaniem terminów cząstkowych określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przedłoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram realizacji usługi. 5 Wynagrodzenie 1. Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy określonego w 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie. zł netto,. zł brutto, zgodnie z ofertą z dnia, która stanowi integralną część niniejszej Umowy: 2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o podpisane przez obie strony protokoły zdawczo-odbiorcze, na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze, w ciągu 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentu finansowego. 3. Protokoły zdawczo-odbiorcze będą wystawiane po wykonaniu każdego przeglądu okresowego wraz z założeniem książki obiektu budowlanego, wpisem do tych książek oraz dostarczeniem protokołów z przeprowadzonego przeglądu. 4. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4 6 Zmiany umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w szczególności w następujących przypadkach: 1) siła wyższa, 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 3) sytuacje, których nie można było przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności. 2. Zamawiający przewiduje, że zmiany umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą dotyczyć w szczególności: 1) terminu realizacji Umowy, 2) zakresu realizacji Umowy, 3) osób wyznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia (z uwzględnieniem zastrzeżeń, o których mowa w 3 Umowy), 4) zmiany wysokości wynagrodzenia, 5) poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 Kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub rozwiąże Umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 2) 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli przedmiot Umowy, o którym mowa w 2 nie zostanie wykonany w terminach cząstkowych wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 3) zł za każdy przypadek naruszenia zasady poufności z Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1, jeżeli Wykonawca odstąpi od Umowy lub rozwiąże Umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 3. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.

5 8 Rozwiązanie Umowy 1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę, jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy, a w szczególności nie wykonuje przedmiotu Umowy określonego w 2 w terminach cząstkowych określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (opóźnienie będzie dłuższe niż 7 dni odpowiednio dla każdego terminu częściowego), wykonuje Umowę w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub narusza zasadę poufności. 2. Wykonawcy, w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot Umowy, ani z tytułu utraconego wynagrodzenia. 9 Zasada poufności 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, które uzyskał w związku z realizacją zamówienia. 2. Wykonawca ma prawo udostępnić informacje pozyskane w toku realizacji zamówienia wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty. 10 Postanowienia końcowe 1. Korespondencją wysyłaną między stronami, dotyczącą wszelkich spraw związanych z realizacją niniejszej umowy, w razie dwukrotnego awizowania uważa się za doręczoną na adres stron podany w niniejszej umowie. Każda ze stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym 2. Do Umowy niniejszej stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego. 4. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi. 5. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią, w tym ze wszelkich

6 roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Za zgodą obu Stron, Strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji (sądowej i pozasądowej). 7. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 8. Podpisując Umowę każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ją do wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy jak niniejszy egzemplarz. Zamawiający Wykonawca Załączniki: 1) zaproszenie do złożenia oferty z dnia. maja 2016 roku; 2) oferta wykonawcy z dnia maja 2016 roku;

Podobne dokumenty

Przedmiot zamówienia: Przeglądy budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie UMOWA NR...

CZĘŚĆ III: PROJEKT UMOWY Przedmiot zamówienia: Przeglądy budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Numer postępowania: ZGOK/ZO/15/2019 UMOWA NR... Zawarta w dniu..