CZĘŚĆ II Wzór Umowy / WU /

Transkrypt

1 1 CZĘŚĆ II Wzór Umowy / WU / POJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE pn.. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM WYMAGANYCH PRAWEM BUDOWLANYM DECYZJI POZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu KRUBIN w Ciechanowie wraz z przyłączami UMOWA NR... /08 zawarta w dniu r. w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 81 pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o. w Ciechanowie O6-400 CIECHANÓW ul. Gostkowska 81 zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XXI Wydział Gospodarczy KRS z kapitałem zakładowym zł NIP REGON Zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1. Prezesa Zarządu - mgr inŝ. Andrzeja Bolę 2. Wiceprezesa Zarządu - mgr inŝ. Jacka Jelonkiewicza a Zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy KRS z kapitałem zakładowym zł NIP REGON Zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez : 1. Prezesa Zarządu na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta umowa o następującej treści : PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY Podstawą do zawarcia umowy jest wybór Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 ze zm. ) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony w PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z

2 2 UZYSKANIEM WYMAGANYCH PRAWEM BUDOWLANYM DECYZJI POZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA pn. Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Krubin w Ciechanowie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III Warunkach Zamówienia / WZ /, które są jednocześnie załącznikiem B do niniejszej umowy. 3. Wykonawca oświadcza,ŝe przed złoŝeniem niniejszej oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami potrzebnymi do wykonania umowy oraz,ŝe dokonał wizji lokalnej na przyszłym placu budowy. 4. Wszystkie dane oraz materiały potrzebne do wykonania umowy, te które nie otrzymał od Zamawiającego Wykonawca pozyskuje własnym staraniem i na własny koszt. 5. Dokumentacja którą opracuje Wykonawca podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i będzie słuŝyła do celów przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia do wykonania kompletnego przedsięwzięcia objętego przedmiotową umową. 3. TERMINY REALIZACJI UMOWY 1. Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości zamówienia : Uzyskanie pozwolenia na budowędo 4 miesięcy od daty podpisania umowy Projekt wykonawczy wraz z częścią kosztorysową do 9 miesięcy od daty podpisania umowy 2. Strony jednogłośnie ustalają,ŝe termin wykonania umowy obejmuje równieŝ okres przeznaczony na wykonanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie uzgodnień projektów,oświadczeń i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. OBOWIĄZKI STRON WYKONAWCY Wykonawca zobowiązuje się do : 1) Wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem naleŝytej staranności, aktualnie obowiązujących przepisów prawa, 2) Wizji lokalnej na terenie przyszłych placów budów w celu oszacowania na własną odpowiedzialność danych jakie mogą być potrzebne przy realizacji zawartej umowy na przedmiotową usługę w tym wykonanie dokumentacji geologiczno-inŝynierskiej i hydrogeologicznej, 3) Oszacowanie z naleŝytą starannością kosztów realizacji poszczególnych zadań w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, 4) Wykonawca zobowiązuje się wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dokumentacji.ponadto Wykonawca zobowiązuje się do

3 3 uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, a w szczególności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz ze zgodą poszczególnych właścicieli gruntu na którym będzie lokalizowana inwestycja oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawcą zamówienia będzie personel wskazany w złoŝonej ofercie. 5) Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wykaz opracowań dokumentacji oraz dołączy oświadczenie, Ŝe dokumentacja projektowa jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i,ŝe została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć. 6) wykona opracowanie : 1. SIECI KANALIZACYJNE a) dokumentację geologiczno-inŝynierską w 7 egz. b) realizacyjny plan zagospodarowania terenu w 7 egz. c) PTW kolektora sanitarnego w 7 egz. d) dokumentację hydrogeologiczną w 7 egz. e) projekt budowlano-wykonawczy przepompowni w 7 egz. f) projekt budowlano-wykonawczy rurociągu tłocznego w 7 egz. g) projekt odwodnienia wykopów w 7 egz. h) projekt zieleni ( o ile jest potrzebny ) w 7 egz. i) ogrodzenie przepompowni w 7 egz. j) projekt organizacji robót w 7 egz. k) projekt organizacji ruchu w 7 egz. l) projekt drogowy w 7 egz. ł) projekt przyłączy elektrycznych od rozdzielni do przepompowni w 7 egz. h) specyfikację techniczną odbioru i wykonania robót w 7 egz. i) przedmiar robót w 7 egz. j) kosztorys inwestorski w 1 egz. mapy geodezyjne aktualizowane w skali 1:500 Oprócz egzemplarzy papierowych, Wykonawca ma załączyć całą dokumentację projektowo-kosztorysową na płycie CD. Uzgodnić dokumentację ze wszystkimi słuŝbami wymaganymi przez wydane decyzje. Na zakres ten Wykonawca będzie zobowiązany do dokumentacji załączyć pozwolenie na budowę. 2. PRZYŁACZA KANALIZACYJNE Przyłącza kanalizacji sanitarnej Ta część dokumentacji ma rozwiązywać kompleksowa podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej. Na powyŝszy temat dokumentacja winna zawierać : a) PTW przyłączy kanalizacji sanitarnej w 7 egz. b) projekt organizacji ruchu w 7 egz. c) projekt naprawy nawierzchni drogowej w 7 egz. d) specyfikację techniczną odbioru i wykonania robót w 7 egz. e) przedmiar robót w 7 egz. f) kosztorys inwestorski w 1 egz. mapy geodezyjne aktualizowane w skali 1:500 Oprócz egzemplarzy papierowych, Wykonawca ma załączyć całą

4 4 dokumentację projektowo-kosztorysową na płycie CD. Uzgodnić dokumentację ze wszystkimi słuŝbami wymaganymi przez wydane decyzje oraz z właścicielem nieruchomości do której przyłącze jest wykonywane. uwaga Kosztorys ma rozgraniczać koszty wykonania przyłącza od sieci sanitarnej do pierwszej studzienki na posesji, od kosztów całego przyłącza. 8) Wykonawca zachowuje osobiste prawa autorskie do opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej. 2. ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zobowiązuje się do : 1) bieŝącego udostępniania Wykonawcy informacji i dokumentów będących, w jego posiadaniu, a koniecznych do wykonania umowy, 2) kontroli realizacji zamówienia, 3) zatwierdzenia dokumentacji w terminie 21 dni od dnia przekazania jej Zamawiającemu, 4) zapłaty wynagrodzenia za realizację umowy w terminach zawartych w ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. 2. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów : 1) odbiór końcowy po wykonaniu dokumentacji projektowej i dostarczeniu do Zamawiającego, 2) odbiór ostateczny po wprowadzeniu ewentualnych korekt lub uzupełnień dokumentacji na Ŝądanie organu lub Zamawiającego w toku postępowania o wydanie decyzji pozwoleniu na budowę. 3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji jest protokół odbioru końcowego nie zawierający uwag. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany w ciągu 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiającego poprawności wykonania i jego kompletności. 4. Protokół ostateczny zostanie podpisany przez Strony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji. 5. Protokoły końcowy i ostateczny będą podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za usługę. 6. WYNAGRODZENIE 1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z art k.c. 2. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust.1 wynosi w kwocie NETTO.:... zł ( słownie zł......) + naleŝny podatek VAT w wysokości...% KWOTA BRUTTO... zł ( słownie ).

5 5 3. Wyngrodzenie określone w ust.2 będzie zapłacone w następujący sposób : a) po odpisaniu protokołu końcowego zgodnie z 5 ust. 3 w wysokości : - 65% kwoty zawartej w 6 ust. 2 b) po podpisaniu protokołu osatecznego zgodnie z 5 ust. 4 w wysokości : - 35% kwoty zawartej w 6 ust Wynagrodzenie ryczałtowe określone w 6 ust. 2 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy. 5. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy za wykonaną usługę będzie płatne na Jego rachunek bankowy prowadzony przez... nr konta... w ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia za wykonaną usługę prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w ramach wykonania niniejszej umowy w zakresie : a) uŝywanie, wykorzystywania w całości lub części utworu oraz dokonywania w nim zmian, b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką, c) w zakresie rozpowszechniania utworu przez publiczne wystwienie, wyświetlenie w taki sposób, aby kaŝdy mógł mieć do niego dostęp. 7. KONTROLA REALIZACJI UMOWY Podczas realizacji umowy interesy będzie reprezentował : Ze strony Zamawiającego 1. Wiceprezes Zarządu - Jacek Jelonkiewicz fax Inspektor d./s Zamówień Publicznych i administracyjno- Organizacyjnych - Aneta Rułka fax Ze strony Wykonawcy ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy wynoszącej 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru robót budowlano-mantaŝowych wykonanych w oparciu o tę dokumentację. 2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady

6 6 dokumentacji wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności gwarncyjnej wykonawcy robót zrealizowanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. Gwarancja nie wiąŝe jednak Wykonawcy dłuŝej niŝ do dnia roku. 3. W przypadku stwierdzenia nienaleŝytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wad w terminie do 14 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o tych wadach. KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości : a) 0,5 % wartości umowy netto liczonej od wartości określonej w 6 ust.2 za kaŝdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi liczony od terminu umownego na przekazanie opracowania zgodnie z terminami zawartymi w 3 ust. 1 lub terminami wyznaczonymi na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze usługi. b) 10 % wartości umowy netto liczonej od wartości wynagrodzenia określonego w 6 ust. 2 za odstąpienie od umowy z przyczyn za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeŝeli wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 3. Wykonawca moŝe odstąpić od umowy, jeŝeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, a w szczególności gdy nie wypłaca Wykonawcy bezspornego wynagrodzenia za wykonanie usługi w terminie określonym w umowie. 4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego moŝe nastąpić gdy : a) bez uzasadnionego powodu po podpisaniu umowy nie rozpoczął On pracy w ciągu 30 dni kalendarzowych, b) po wstrzymaniu prac przez Zamawiającego i pisemnym powiadomieniu o wznowieniu prac Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 30 dni, c) nastąpiła upadłość lub likwidację Wykonawcy, d) nastąpił nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w stopnim uniemoŝliwiającym wykonanie zamówienia. 5. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności, powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku, Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości

7 7 8% wynagrodzenia umownego brutto w formie na kwotę słownie zł Wniesione zabezpieczenie zostanie zwolnione : - w wysokości 70% kwoty zawartej w 10.1 w ciągu 30 dni po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego dokumentacji. - w wysokości 30% kwoty zawartej w 10.1 w ciągu 14 dni po upływie gwarancji. 3. Zabezpieczenie słuŝy do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego powstałych w Związku ze stwierdzeniem odpowiedzialności umownej Wykonawcy.Zaspokojenie roszczeń moŝe być dokonane do kwoty okreśłonej w ust.1 niezaleŝnie od wysokości naliczonych kar umownych. 11. ZMIANY W UMOWIE Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego prawa budowlanego, Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Woddociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie i innych obowiązujących w Polsce przepisów. 2. Ewentalne spory, wynikłe w związku z realizacją umowy, które nie zostaną załatwione polubownie, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron. 4. Językiem do wszelkiej korespondencji, dokumentów, faktur, komunikowania się Wykonawcy z Zamawiającym jest język polski. 5. Wykonawca nie ma prawa cesji swoich wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 13. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania jej przez obie strony. 14. Inegralną częścią niniejszej umowy są załaczniki : Załacznik A - Załacznik Nr 1 rzeczowo- finansowy / H R-F / Załącznik B - Warunki Zamówienia / WZ / 14.

8 8 Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŝdej ze stron Akceptuję Miejscowość data ( imię, nazwisko, podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu