nr IN Zastępcę Prezydenta Miasta a

Transkrypt

1 /WZÓR/ Nr ew. FK Umowa nr IN zawarta dnia r. w Bielsku-Białej, pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 1, Bielsko-Biała NIP reprezentowanym przez :... Zastępcę Prezydenta Miasta zwanym dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : zwanym dalej Inżynierem Kontraktu o następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego (zwanego dalej zadaniem inwestycyjnym lub inwestycją) p.n.: Budowa zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w rejonie ulic Wapiennej i Ludwika Solskiego w Bielsku-Białej. 2. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał niniejszą umowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 3. W ramach wykonywanych czynności Inżynier Kontraktu nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiającego umów i zaciągania w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań. 4. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych w związku z realizacją inwestycji, z uwzględnieniem przepisów prawa unijnego, w tym zasad określonych w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisów prawa krajowego w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), ustawy o finansach publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją inwestycji, a w szczególności z ustaw: prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o wyrobach budowlanych, aktów wykonawczych do tych ustaw, a także aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych znajdujących zastosowanie do niniejszej inwestycji. 5. W toku wykonywania niniejszej umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego, w tym do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego, przygotowania, wykonania i rozliczenia Inwestycji. Urząd Miejski w Bielsku-Białej Strona 1 z 11

2 6. Obowiązki Inżyniera Kontraktu określa Zakres czynności Inżyniera Kontraktu stanowiący Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejsza umowa. 1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Integralną część umowy stanowią: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) wraz z załącznikami; oferta Inżyniera Kontraktu w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z niniejszą umową; polisa ubezpieczenia (lub inny dokument) potwierdzająca, że Wykonawca - Inżynier Kontraktu (a w przypadku Wykonawców /Inżynierów Kontraktu/ występujących wspólnie, każdy z nich) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż ,00 zł (jeden milion zł) (bez limitu na poszczególne zdarzenia) wraz z warunkami ubezpieczenia. 3. Zobowiązania Inżyniera Kontraktu zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy. 4. Wzajemna korespondencja pisemna Stron (z wyłączeniem wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi) dokonywana może być za pomocą poczty elektronicznej na następujące adresy: - dla Zamawiającego: inwest@um.bielsko.pl; - dla Inżyniera Kontraktu: Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianie swojego adresu / adresu . W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/ będzie uznana za skutecznie doręczoną. 6. Umowa i integralne jej części (załączniki do umowy) stanowią całość i tak powinny być interpretowane. W razie sprzeczności pomiędzy treścią dokumentu umowy a jej załącznikami rozstrzygające będą postanowienia dokumentu umowy Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego. Strony zakładają, iż rozliczenie inwestycji nastąpi do dnia r. 2. Wydłużenie okresu realizacji zadania inwestycyjnego nie będzie stanowiło podstawy do wygaśnięcia i/lub zmiany niniejszej umowy, ani też nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, określonego w 10 ust W ramach niniejszej umowy Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. 2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że dysponuje wykwalifikowanym personelem uprawnionym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym nadzorowania robót oraz, że w jego imieniu niżej wskazane funkcje pełnić będą: 1) Inżynier Rezydent - Koordynator ) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności sanitarnej -... Urząd Miejski w Bielsku-Białej Strona 2 z 11

3 4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności elektrycznej ) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej -... którzy posiadają doświadczenie i uprawnienia budowlane do kierowania, kontrolowania i nadzorowania robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia. 3. Inżynier Kontraktu zapewni dalszą, pełną obsadę personalną zatrudniając, zgodnie z wymaganiami i zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), odpowiednie osoby. 4. Zamawiający może zażądać od Inżyniera Kontraktu zmiany osób pełniących obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, Inżyniera Rezydenta oraz osób, o których mowa w ust. 3, jeżeli uzna, że nie wykonują swoich obowiązków należycie. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. 5. Uprawnionymi do kontaktów z Inżynierem Kontraktu z ramienia Zamawiającego są.... Wymienione osoby nie są upoważnione do składania i przyjmowania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli. 6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych w zakresie nadzoru inwestorskiego bez powodowania jakiegokolwiek przestoju w prowadzeniu robót przez Wykonawcę robót budowlanych. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót, z uwzględnieniem, w razie potrzeby, dwuzmianowego czasu pracy oraz pracy w dni wolne. 7. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia ze sobą w każdym dniu tygodnia całodobowego kontaktu telefonicznego. Zamawiający zobowiązany jest do: 5 1) Przekazania Inżynierowi Kontraktu następujących dokumentów: a) dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania inwestycyjnego; b) kopii umów zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Projektantem, c) kopii umów zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą/Wykonawcami, d) innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych lub pomocnych przy realizacji zadania inwestycyjnego; 2) Udziału w ewentualnych komisjach w sprawie określenia stanu zaawansowania wykonania zadania inwestycyjnego - w przypadkach odstąpienia od umowy na wykonanie robót, 6 1. Zamawiający ma prawo do udziału we wszelkich odbiorach. Odbiorów w imieniu Zamawiającego dokonuje Inżynier Kontraktu, zapewniając wykonanie tego obowiązku w sposób rzetelny i odpowiadający profesjonalnemu charakterowi swojej działalności. W toku realizacji umowy Zamawiający może zastrzec, że niektóre lub wszystkie dalsze odbiory będą dokonywane przez Zamawiającego, co nie będzie zwalniać Inżyniera Kontraktu z obowiązków związanych z zapewnieniem należytego wykonania świadczeń Projektanta i/lub Wykonawcy. 2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o planowanych odbiorach w następujących terminach: 1) 24 godziny w odniesieniu do odbioru robót zanikających, 2) 2 dni robocze w odniesieniu do odbiorów częściowych i ponaprawczych, Urząd Miejski w Bielsku-Białej Strona 3 z 11

4 3) 5 dni roboczych w odniesieniu do odbioru końcowego. 3. Zapisy umowy dotyczące odbiorów robót budowlanych znajdują odpowiednie zastosowanie do odbiorów dokumentacji projektowej oraz innego rodzaju dokumentów wytwarzanych na potrzeby zadania inwestycyjnego Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót (zamówień) dodatkowych, nieprzewidzianych umową z Wykonawcą, to Inżynier Kontraktu powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy. 2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inżynier Kontraktu nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robot i/lub zamówień dodatkowych z zastrzeżeniem ust Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią Inżynier Kontraktu upoważniony jest do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie, wpisem w dzienniku budowy w imieniu Zamawiającego, z tym, że wartość kosztorysowa tych robót nie może przekroczyć kwoty zł netto, zaś Inżynier Kontraktu zawiadomi o tym Zamawiającego w terminie 3 dni od daty dokonania tego wpisu. 8 Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do działania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem lojalności wobec Zamawiającego. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą powodować po jego stronie konflikt interesów pomiędzy Zamawiającym a innymi podmiotami biorącymi udział w inwestycji, w szczególności z projektantami, wykonawcami i ewentualnymi dostawcami Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem zaniechania, niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 2. Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Inżynier Kontraktu, (a w przypadku Inżynierów Kontraktu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich) zobowiązany jest do zawarcia we własnym imieniu i na własny koszt umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż ,00 złotych (jeden milion zł) (bez limitu na poszczególne zdarzenia). 3. Inżynier Kontraktu (a w przypadku Inżynierów Kontraktu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich) zobowiązany jest przedstawiać do wglądu Zamawiającemu oryginały dowodów zapłaty rat składki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Kopie dokumentów ubezpieczenia oraz dowodów zapłaty rat składki w okresie obowiązywania umowy zostaną potwierdzone przez Zamawiającego za zgodność z oryginałem i dołączone do umowy. 4. Inżynier Kontraktu (każdy z Inżynierów Kontraktu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) przed zawarciem niniejszej umowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię polisy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Inżynier Kontraktu ma obowiązek, po każdorazowym zawarciu nowej lub odnowieniu polisy, bez oddzielnego wezwania, przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy. Urząd Miejski w Bielsku-Białej Strona 4 z 11

5 5. W razie naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania Inżynierowi Kontraktu dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie w wysokości brutto, t.j. z podatkiem VAT... złotych (słownie:...zł), 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tj. zawierającym wszystkie wydatki Inżyniera Kontraktu związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem 20 ust. 2 punkt Rozliczenie za wykonywanie niniejszej umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. 2. Łączna wartość faktur częściowych i faktury końcowej nie może przekroczyć łącznie kwoty wynagrodzenia określonej w 10 ust. 1 umowy. 3. Wartość kwot ujętych w kolejnych fakturach częściowych za koordynację i nadzór zadania inwestycyjnego nie będzie wyższa niż 1/x z kwoty wynagrodzenia określonej w 10 ust. 1 umowy, przy czym x oznacza założoną ilość miesięcy trwania umowy. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc. 4. W przypadku zmiany, na podstawie aneksu do umowy, okresu trwania umowy określonego w 3 ust. 1 wartość faktur częściowych będzie obliczana poprzez podzielenie kwoty pozostałej do wypłaty w ramach faktur częściowych na dzień zawarcia aneksu przez ilość pełnych miesięcy pozostałych do zakończenia umowy. 5. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktury będzie pisemny Raport, zawierający informacje o czynnościach wykonanych przez Inżyniera Kontraktu, realizacji harmonogramu Wykonawcy, przebiegu i stanie zaawansowania inwestycji w danym okresie rozliczeniowym. 6. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po wykonaniu zamówienia (przedmiotu umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie Raportu Końcowego z wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego, jako należycie wykonane. 7. Zapłata wynagrodzenia na podstawie faktur następować będzie przelewem w ciągu...dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami (Raportami). 8. Płatności z niniejszej umowy dokonywane będą na rachunek bankowy wskazany każdorazowo w fakturze. 9. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 10. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej - pod rygorem nieważności - i uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy Inżynier Kontraktu oświadcza i gwarantuje, że w chwili wydania Zamawiającemu dokumentów sporządzonych na podstawie niniejszej umowy i będących jednocześnie Urząd Miejski w Bielsku-Białej Strona 5 z 11

6 utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (zwanych dalej DOKUMENTAMI) przysługiwać mu będą wszelkie i wyłączne autorskie prawa majątkowe do tych DOKUMENTÓW, w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do DOKUMENTÓW oraz wyłączne prawo do rozporządzania DOKUMENTAMI na polach eksploatacji określonych w ust. 2. Inżynier Kontraktu gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego, Inżynier Kontraktu gwarantuje i zobowiązuje się, że DOKUMENTY będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880.), natomiast nośniki, na których DOKUMENTY zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu oświadcza, iż zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie wymaga i nie będzie wymagało uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza i nie będzie naruszało praw osób trzecich. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, i bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do DOKUMENTÓW na wymienionych poniżej polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy DOKUMENTÓW lub ich części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy DOKUMENTÓW czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy; b) wprowadzanie oryginałów DOKUMENTÓW lub ich części oraz egzemplarzy nośników, na których DOKUMENTY utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy DOKUMENTÓW lub ich części do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarzy DOKUMENTÓW (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy DOKUMENTÓW albo ich części; c) wykorzystanie DOKUMENTÓW oraz ich części do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie DOKUMENTÓW oraz ich części do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych); d) tłumaczenie DOKUMENTÓW w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system. 3. Autorskie prawa majątkowe do DOKUMENTÓW przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich odbioru przez Zamawiającego. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności egzemplarzy nośników, na których DOKUMENTY zostały utrwalone, przekazanych Zamawiającemu zarówno w formie papierowej jak i na nośniku elektronicznym. 4. Inżynier Kontraktu gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym Urząd Miejski w Bielsku-Białej Strona 6 z 11

7 pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego. 5. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji DOKUMENTÓW oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie DOKUMENTÓW z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 2 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Inżyniera Kontraktu, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu Inżyniera Kontraktu takiej zgody. W związku z tym Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Inżynier Kontraktu jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań DOKUMENTÓW i ich części, a także z dalszych opracowań. 6. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania DOKUMENTÓW i ich części, w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań DOKUMENTÓW i ich części, a także dalszych opracowań. 7. Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych. 8. Inżynier Kontraktu gwarantuje i wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do DOKUMENTÓW i ich opracowań i ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego. 9. Inżynier Kontraktu gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do DOKUMENTÓW, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia DOKUMENTÓW. 10. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu umowy, w tym autorskich praw majątkowych do DOKUMENTÓW i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Inżyniera Kontraktu na podstawie niniejszego paragrafu umowy. 11. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, w tym za przeniesienie praw do korzystania z DOKUMENTÓW na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 2, z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których DOKUMENTY utrwalono i za prawo dokonywania zmian w DOKUMENTACH bez zgody Inżyniera Kontraktu, zawarte jest w wynagrodzeniu określonym w 10 ust.1 umowy. W związku z powyższym Strony stwierdzają, iż za przeniesienie powyższych praw nie przysługuje Inżynierowi Kontraktu dodatkowe wynagrodzenie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 1) jeżeli Inżynier Kontraktu nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia lub przerwał ich wykonanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 2) jeżeli Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z niniejszą umową, SIWZ, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej lub przepisami bhp, a także w sposób powodujący iż tempo realizacji Inwestycji nie będzie dawało gwarancji terminowego wykonania Inwestycji i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków, Urząd Miejski w Bielsku-Białej Strona 7 z 11

8 3) w przypadku wskazanym w 9 ust.5 oraz w 11 ust. 10 umowy; 4) w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Odstąpienia od umowy należy dokonać w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia. 3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron lub jej rozwiązania, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 1) przekazania w ciągu 7 dni Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją Inwestycji, 2) sporządzenia w ciągu 7 dni, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania. 4. Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy, a także wcześniej, na każde żądanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu przeniesie na Zamawiającego wierzytelności i prawa, które nabył na jego rachunek i wszystko co przy wykonywaniu niniejszej umowy dla niego uzyskał Strony postanawiają, że Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego w skutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 10 ust. 1 umowy, b) w przypadku zwłoki w dokonaniu odbioru robót zanikających i/lub poszczególnych elementów robót branżowych z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, c) w przypadku zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego robót i/lub etapu robót z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu - w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, d) w przypadku zwłoki w sporządzeniu i/lub sprawdzeniu i/lub dostarczeniu przez Inżyniera Kontraktu dokumentów, dla których postanowienia zawartych umów lub przepisy prawa przewidują określone terminy w wysokości 500,00 zł za każdy nieterminowo sprawdzony, sporządzony lub dostarczony dokument lub brak jego sporządzenia i/lub sprawdzenia i/lub dostarczenia; e) za nie wzięcie udziału w naradzie i/lub spotkaniu organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót - w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecność, f) w przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego, nierzetelnego czy innego niedbałego wypełnienia przez Inżyniera Kontraktu któregokolwiek z obowiązków wskazanych w Zakresie czynności Inżyniera Kontraktu czy też niewskazanych a niezbędnych dla prawidłowej realizacji Inwestycji w wysokości 500,00 zł za każdy taki zauważony przez Zamawiającego przypadek, zakomunikowany pisemnie i niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu. Zamawiający w wezwaniu określi rodzaj naruszenia albo zaniechania lub dokonania czynności sprzecznej z umową wraz z datą stwierdzenia nieprawidłowości i ze wskazaniem daty ich usunięcia. 2. W pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego, wskazanego w 10 ust. 1. Urząd Miejski w Bielsku-Białej Strona 8 z 11

9 4. Jeżeli Wykonawca wykona zobowiązania wynikające z niniejszej umowy w znacznej części lub gdy kara umowna okaże się rażąco wygórowana Zamawiający może zmniejszyć karę umowną. 5. Zmniejszenie kary umownej może nastąpić w szczególności w drodze ugody Inżynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, (tj. łącznie z podatkiem VAT) za przedmiot umowy, określonego w 10 ust. 1, tj. kwotę :... zł słownie:... zł. 2. Wniesione przez Inżyniera Kontraktu zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone ( zwolnione): a) co do kwoty...(70% zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane; b) co do kwoty... (30% zabezpieczenia) w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Inżynierowi Kontraktu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu 5. W razie wykonania umowy po dacie wskazanej w 3 ust.2, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione gwarancje należytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Zamawiający jest upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak, aby uzyskać sumy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na czas wynikający z umowy. 6. Jeżeli Inżynier Kontraktu wykonywać będzie prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Inżyniera Kontraktu, na co Inżynier Kontraktu wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. W takim przypadku koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający jest uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Inżynier Kontraktu udziela Zamawiającemu gwarancji na prace wykonane na podstawie niniejszej umowy (czynności i dzieła) na okres do upływu 60 miesięcy licząc od daty końcowego rozliczenia Inwestycji. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne i/lub prawne wykonanych prac, Inżynier Kontraktu niezwłocznie je usunie lub, na żądania Zamawiającego, całość lub część prac wykona ponownie. 2. Strony ustalają, że odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie jej na okres do upływu 60 miesięcy licząc od daty końcowego rozliczenia Inwestycji. 3. Do gwarancji mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 577 do 581 Kodeksu cywilnego. Urząd Miejski w Bielsku-Białej Strona 9 z 11

10 4. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Inżyniera Kontraktu z tytułu rękojmi. 17 Inżynier Kontraktu odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji umowy. 18 Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu Zamawiający poniesie szkodę, to Inżynier Kontraktu zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 19 Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego swoich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie dla celów wynikających z jej realizacji. Inżynier Kontraktu ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz kontroli ich przetwarzania Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 2.1 Opisanych w poprzedzających paragrafach umowy, 2.2 Wskazanych w ustawie prawo zamówień publicznych, 2.3 Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, co do zmiany: a) stawki podatku VAT od towarów i usług o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Inżyniera Kontraktu W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.3 lit. a), wartość wynagrodzenia netto Inżyniera Kontraktu nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów W przypadku zmiany, o której mowa w ust lit. b) wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Urząd Miejski w Bielsku-Białej Strona 10 z 11

11 W przypadku zmiany, o której mowa w ust lit. c), wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Inżyniera Kontraktu, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wykazania przez Inżyniera Kontraktu zmiany kosztu wykonania przedmiotu umowy, tj. od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku w tej sprawie wraz z dowodami potwierdzającymi wzrost kosztu wykonania przedmiotu umowy, przy czym pod warunkiem, że dowody te zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 3 W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie takiej zmiany. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać: opis, uzasadnienie zmiany oraz (jeżeli dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadne jest przedłożenie odpowiednich dokumentów) winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany. 21 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust Zamawiający może także wytoczyć powództwo przed sądem właściwym wg przepisów o właściwości ogólnej lub przemiennej. 23 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY INŻYNIER KONTRAKTU Bielsko-Biała, dnia miejscowość, data Urząd Miejski w Bielsku-Białej Strona 11 z 11