UMOWA DOSTAWY APARATÓW MEDYCZNYCH

Transkrypt

1 Projekt Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu UMOWA DOSTAWY APARATÓW MEDYCZNYCH nr. zawarta w dniu r. w Pile pomiędzy: 1. Ars Medical Sp. z o. o., z siedzibą w Pile, przy Al. Wojska Polskiego 43, Piła, wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy ,00 zł (wpłacony w całości ), NIP: , REGON: reprezentowaną przez: Zygmunta Malinowskiego Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części Zamawiającym, a 2. - wpisanym do rejestru przez Sąd Rejonowy.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, kapitał zakładowy w wysokości. / wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez.pod numerem... NIP, REGON. reprezentowanym przez:......, zwanym w dalszej części Wykonawcą, o następującej treści: 1 Przedmiot umowy: 1. Zgodnie z ofertą z dnia. r. wybraną w postępowaniu przetargowym, przeprowadzonym w trybie określonym w art.70 1 i art Kodeksu cywilnego na Dostawę, montaż i uruchomienie kardioangiografów dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile

2 dotyczącą realizacji miejskiego projektu rewitalizacyjnego pod nazwą: Rewitalizacja obszaru miasta Piły w obrębie posesji Ars Medical Sp. z o. o. oraz dróg dojazdowych od ul. Matwiejewa i ul. Kraszewskiego w ramach Inicjatywy JESSICA, wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Priorytet IV - Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich, Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z załącznikami, stanowiącymi integralną część Umowy: a) Dostarczyć, zamontować i uruchomić w terminie do dnia r. (wraz z instrukcją w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej w 3 egz.) fabrycznie nowe, kompletne aparaty medyczne, tj. dwa kardioangiografy, typ / model:..,.. rok produkcji 2014, zwane dalej przedmiotem Umowy, b) dokonać adaptacji pomieszczeń dla Pracowni Kardioangiografii w celu zainstalowania przedmiotu umowy, polegającej na wykonaniu prac ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi tego rodzaju pomieszczeń. 2. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi własnym staraniem Wykonawcy na jego koszt oraz ryzyko. Wynagrodzenie: 2 1. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy): 1/. z tytułu dostawy oraz uruchomienia kardioangiografu dla Pracowni Kardioangiografii: a) prace adaptacyjne - przygotowanie pomieszczeń: kwota netto:. zł (słownie :..) VAT:...zł (słownie : ) b) dostawa, montaż i uruchomienie kardioangiografu: kwota netto:. zł. (słownie: ) c) ogółem :

3 kwota netto:. zł 2/. z tytułu dostawy, montażu oraz uruchomienia kardioangiografu dla operacyjnej Sali Hybrydowej: kwota netto:. zł. (słownie: ) RAZEM wykonanie przedmiotu Umowy: kwota netto:. zł 2. Cena brutto określona w ust. 1 powyżej obliczona jest na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji i pokrywa wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu Umowy, w tym m.in.: podatek VAT, koszty prac adaptacyjnych pomieszczeń, koszty transportu, wniesienia, rozpakowania, koszty montażu, instalacji i uruchomienia oraz przeszkolenia aplikacyjnego dla techników i lekarzy. Warunki gwarancji i serwisu: 3 1. Wykonawca udziela gwarancji obejmującej przedmiot Umowy wraz z nieodpłatnym serwisem gwarancyjnym na okres 60 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w 4 ust. 5 c Umowy. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementów aparatury wolnych od wad lub zwrócenia naprawionych. 2. Wykonawca gwarantuje dla każdego kardioangiografu minimum pięć (jeden raz w roku) nieodpłatnych przeglądów serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji. 3. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie części składowe każdego z aparatów są ze sobą kompatybilne, a ich wspólne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji producentów elementów składowych.

4 4. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy lub autoryzowanej firmy uzyska dostęp do przedmiotu Umowy, w czasie ustalonym przez Zamawiającego. 5. Całkowity koszt usług serwisowych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca (robocizna, dojazdy, części zamienne). 6. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej lub faksem (w trybie 24 godzinnym) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot Umowy do pełnej sprawności w terminie do 48 godzin od chwili jej zgłoszenia. 7. Po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego elementu składowego każdego z kardioangiografów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany wadliwego elementu na nowy w terminie 14 dni od wezwania, a Wykonawca będzie zobowiązany zadośćuczynić żądaniu. 8. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczy:. 9. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty uruchomienia każdego kardioangiografu. 10. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń Pracowni Kardioangiografii do funkcji zakupionego kardioangiografu, jak również na wszelkie instalacje i urządzenia, które podlegały adaptacji lub przebudowie. Realizacja przedmiotu Umowy: 4 1. Przedmiot Umowy winien być dostarczony, zamontowany, zainstalowany, przetestowany i uruchomiony własnym staraniem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko, w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia podpisania Umowy. Miejsce dostawy: pomieszczenia Pracowni Kardioangiografii oraz operacyjnej Sali Hybrydowej w siedzibie Zamawiającego. 2. W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w formie papierowej oraz elektronicznej projektu osłon radiologicznych, w celu wykorzystania do adaptacji pomieszczeń dla Pracowni Kardioangiografii i Sali Hybrydowej. 3. Dostawa przedmiotu Umowy może nastąpić nie wcześniej, niż po przedłożeniu Zamawiającemu projektu osłon radiologicznych i po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru prac ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych, o których mowa w 1 ust. 1 pkt b), potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez obie strony Umowy.

5 4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie przedmiotu Umowy co najmniej na jeden dzień przed jej terminem. 5. Z realizacji przedmiotu Umowy sporządzone i podpisane zostaną następujące protokoły zdawczo-odbiorcze: a. protokoły odbioru, projektu osłon radiologicznych i prac adaptacyjnych Pracowni Kardioangiografii, o których mowa w 1 ust. 1 pkt b), b. protokoły przyjęcia kardioangiografów do miejsca określonego w ust. 1 powyżej, c. protokoły końcowe po zamontowaniu, instalacji i uruchomieniu kardioangiografów, wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych oraz odpowiednim przeszkoleniem personelu. 6. Zamawiający odmówi podpisania protokołu końcowego w przypadku, gdy zainstalowany kardioangiograf nie będzie odpowiadać wszystkim wymaganym parametrom dla przedmiotu Umowy, określonym w Załącznikach nr 1/I.1 i 1/II.1 do Umowy. 7. W przypadku, gdy zainstalowany aparat nie będzie odpowiadać wszystkim wymaganym parametrom dla przedmiotu Umowy, a także w przypadku nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy w razie zwłoki w dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy powyżej 30 dni. 9. Wraz z podpisaniem protokołów, o których mowa w ust. 5 c powyżej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną dla każdego aparatu. 10. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację realizacji Umowy będą: a. ze strony Zamawiającego... b. ze strony Wykonawcy Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdego kardioangiografu, dostarczone będzie wraz z bezterminową licencją na użytkowanie. Warunki płatności: 5 1. Podstawą wystawienia faktury za realizację Umowy będą podpisane przez obie strony protokoły, o którym mowa w 4 ust. 5 c.

6 2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich warunków Umowy w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury VAT, wraz z bezusterkowymi protokołami odbioru obu aparatów, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 3. Za dzień realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz posiada nr NIP: Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz posiada nr NIP : 6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie. Kary umowne: 6 1. W przypadku uchybienia terminów określonych w: a. 3 ust. 6 dla każdego z aparatów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,001% ceny brutto dla danego aparatu, określonej w 2 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; b. 3 ust. 7 dla każdego z aparatów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05% ceny brutto dla danego aparatu, określonej w 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; c. 4 ust. 1 dla każdego z aparatów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% ceny brutto dla danego aparatu, określonej w 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 10% łącznej ceny brutto określonej w 2 ust. 1 pkt 1/ oraz pkt 2/. 3. W przypadku określonym w ust. 1 i ust. 2 powyżej, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści Umowy. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający nie przewidywał w chwili zawierania Umowy. Zmiany mogą polegać w szczególności na zmianie terminu dostawy bądź terminów dostaw poszczególnych elementów, wchodzących w skład opisu przedmiotu Umowy.

7 2. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punku widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację lub obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie Umowy. W takiej sytuacji Strony wprowadzają do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne, dotychczasowe brzmienie Umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych, albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy. 3. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 8 Ewentualne spory z tytułu realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 11 Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załączniki nr 1/I i 1/II Formularze cenowe do oferty, Załączniki nr 1/I.1 i 1/II.1 Opisy wymaganych parametrów technicznych dla kardioangiografów, podlegających ocenie przetargowej, Załączniki dodatkowe - Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń Pracowni Kardioangiografii oraz operacyjnej Sali Hybrydowej,