UMOWA NR zawarta w dniu roku we Wrocławiu, pomiędzy:

Transkrypt

1 UMOWA NR zawarta w dniu roku we Wrocławiu, pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty (wzór umowy) Gminą Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław, NIP: , w imieniu której działa Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33, Wrocław, który reprezentuje Jacek Mól - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, działający na podstawie pełnomocnictwa Nr 68/IV/JO/18 Prezydenta Wrocławia z roku, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a z siedzibą. działającą na podstawie/zarejestrowaną w.. reprezentowaną przez: Zwaną w dalszej części umowy Inspektorem nadzoru inwestorskiego Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz ze zm.) jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO, nie stosuje się ustawy. 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje obowiązek pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pt., zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr Nadzór polega w szczególności na świadczeniu usług doradczych oraz podejmowaniu czynności związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadania. 3. Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez: Konsorcjum firm PARK-M sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu ul. Piaski 12 oraz PARK-M POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu (33-340) ul. Piaski Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu Etap I (Numer Projektu: RPDS /16), wybranego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3020/V/16 z dn r. do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dla Działania 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych ZIT WrOF. 2 Terminy 1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie od dnia podpisania umowy do r. 2. Za zakończenie prac związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia inspektora nadzoru o zakończeniu robót budowlanych oraz sprawdzeniu i przyjęciu bez uwag dokumentacji powykonawczej. 3 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że w jego imieniu, w następującym zakresie obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego pełnić będą następujące osoby:

2 1) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności architektonicznej uprawnienia nr z dnia r. wydane przez tel. 2) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawnienia nr z dnia r. wydane przez tel. 3) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawnienia nr z dnia r. wydane przez tel. 4) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności iinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia nr z dnia r. wydane przez tel. 5) - Inspektor nadzoru w zakresie zieleni, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku architektura krajobrazu oraz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu prac w zakresie zieleni, 6) - Inspektor nadzoru w zakresie prac przyrodniczych, posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie badań środowiska przyrodniczego potwierdzone dyplomem ukończenia studiów na kierunku przyrodniczym, w tym: - Specjalista entomolog.. - tel. - Specjalista ornitolog... - tel. - Specjalista chiropterolog. - tel. 4 Obowiązki i prawa Inspektora nadzoru inwestorskiego Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z zatwierdzonym projektem, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych oraz w odbiorze końcowym, 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń robót budowlanych, 5) bieżąca kontrola obsługi geotechnicznej i geodezyjnej Wykonawcy robót począwszy od kontroli geodezyjnej na etapie tyczenia oraz wykonania korytowania, 6) pozyskanie, zweryfikowanie i dostarczenie Inwestorowi wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami protokołów, między innymi takich jak: zagęszczenia gruntu, pomiarów elektrycznych, potwierdzenie próby szczelności nawodnienia, itp. 7) zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia informacji o zakończeniu robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji lub oświadczenia na użytkowanie wskazanego obiektu, 8) każdorazowe sporządzanie notatek z narad budowy i przekazywanie ich Zamawiającemu, 9) weryfikacja poprawności wykonania dokumentacji powykonawczej, 10) potwierdzanie gotowości do wszczęcia procedury odbiorowej, 11) nieodpłatny udział w przeglądach stanu technicznego wykonanych robót budowlanych przed zakończeniem okresu gwarancyjnego, 12) opatrzenia wszystkich materiałów informacyjnych (protokoły, raporty, notatki oraz korespondencja) zestawem znaków graficznych. Informacje dotyczące zestawienia znaków graficznych zawarte zostały w załączniku nr 2 do umowy, 13) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy, dojazdów i elementów przyległych lub granicznych (przed rozpoczęciem robót, w trakcie i po zakończeniu) w formie

3 uzgodnionej z Zamawiającym oraz do przekazania Zamawiającemu kompletu sporządzonej dokumentacji. 5 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji zadania ma prawo do: 1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 2) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie zawartej z Wykonawcą zadania inwestycyjnego pt., Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego. 2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego pełniący nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego nie jest upoważniony do wydawania poleceń o wykonanie robót dodatkowych. 7 Wynagrodzenie i zasady rozliczania 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie złożonej oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, w wysokości: brutto:.. zł słownie:., w tym: netto:.. zł słownie:.., plus podatek VAT wynosi 23 %, czyli. słownie: Wynagrodzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie zapłacone przelewem z konta Zamawiającego na konto Inspektora nadzoru inwestorskiego nr.. po zakończeniu prac związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonana obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8 Kary umowne 1. Zamawiający naliczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z jego wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:

4 1) terminu realizacji przedmiotu umowy przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 2) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 3) zmiana zakresu i/lub czynności objętych przedmiotem Umowy, 4) zaistnienie siły wyższej, - wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia powyższych zmian. 2. Wprowadzenie zmiany postanowień niniejszej umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10 Postanowienia końcowe 1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego może przenieść wierzytelność na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo budowlane. 5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Inspektor nadzoru inwestorskiego. Załącznik Nr 1 Oferta Wykonawcy Załącznik Nr 2 Informacje dotyczące zestawienia znaków graficznych ZAMAWIAJĄCY: INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

5 Załącznik Nr 2 do Umowy Informacje dotyczące zestawienia znaków graficznych 1. W zakresie dokumentów stosowanych podczas pełnienia nadzoru inwestorskiego (tj. protokoły, raporty, notatki i in.), nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do opatrzenia wszystkich materiałów informacyjnych (również korespondencji prowadzonej w sprawach projektu) zestawianiem znaków graficznych ułożonych w następującej kolejności, patrząc od lewej strony: 1) Znak Funduszy Europejskich, 2) Herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk (znak główny UMWD), 3) Herb Miasta Wrocław, 4) Znak Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5) opis w postaci: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zestaw znaków graficznych powinien być opracowany zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji (obowiązuje najnowsza wersja), który jest dostępny na stronie internetowej mo_ pdf oraz uzgodniony z Zamawiającym.