Projekt UMOWA NR IPI

Transkrypt

1 Projekt UMOWA NR IPI zawarta w dniu..2011r. w Bogatyni pomiędzy: 1.Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia mgr Andrzej Grzmielewicz, zwaną dalej Zamawiającym, a 2.. zwanymi dalej Inspektorem W rezultacie dokonania wyboru oferty Inspektora w ramach procedury zaproszenie do złożenia oferty, strony zgodnie postanawiają: 1 1. Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad odbudową pięciu rowów melioracyjnych w Gminie Bogatynia : a) Rów 1 : odbudowa odcinka rowu melioracyjnego R1 przy ROD Relax" w Bogatyni b) Rów 2 : odbudowa odcinka rowu melioracyjnego w rejonie posesji przy ul. Główna 4-10 w Bogatyni c) Rów 3 : odbudowa rowu w Jasnej Górze przy ul. Górskiej d) Rów 4 : odbudowa wylotu rowu R-D przy ul. Główna 52 w Bogatyni e) Rów 5 : odbudowa rowu i przepustu przy ul. Górnej w Bogatyni 2. Do zadań Inspektora Nadzoru należeć będzie : a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych i przekazywanie ich do użytkowania, d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz kontrola usunięcia wad, e) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wpisów o konieczności wykonania prób i badań, f) żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja powodowała zagrożenia bądź skutkowałaby niedopuszczalną niezgodnością z projektem lub pozwoleniem na budowę, g) kontrola ilości i terminowości wykonania robót oraz potwierdzenie rzeczowe i finansowe zrealizowanych robót, h) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót, i) kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, j) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzeniem dokumentacji odbiorowej, k) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzeniem dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego. 3. Zakres prac do nadzorowania określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana przez PPHU Eko-Karat s.c. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Wolności 8, w skład której wchodzi : a) projekt budowlany b) przedmiar robót c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

2 d) zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę nr BS.6746.Bo z dnia r. oraz nr BS.6746.Bo-724/7001/10 z dnia r. 4. Strony ustalają, iż do obowiązków Inspektora należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r., Nr 156, poz.1118 ze zm.). 5. Inspektor w trakcie realizacji budowy, ma prawo: a) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczące jej realizacji; b) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie: - stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, - wykonywania ich niezgodnie z projektem Inspektor zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego wynikającego z zawartej umowy zgodnie z przepisami, w szczególności techniczno budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz według swej najlepszej wiedzy. 2. W przypadku pojawienia się potrzeby wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Inspektora będą one wprowadzane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Inspektorem. 3. W razie stwierdzenia przez Inspektora, że realizacja budowy przebiega niezgodnie z projektem lub istnieje możliwość powstania zagrożenia dla osób lub mienia, Inspektor zobowiązany jest do dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, łącznie z żądaniem wstrzymania robót i niezwłocznego powiadomienia inwestora. 4. Inspektor będzie pełnił nadzór autorski w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz przebiegu prac budowlanych. 5. Pobyt Inspektora na terenie budowy będzie odnotowany każdorazowo stosownym wpisem w dzienniku budowy. 6. Niedopuszczalne jest powierzanie przez Inspektora sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom Z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego na cały czas realizacji inwestycji opisanej w 1 ust.1 strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie maksymalne nie może przekroczyć równowartości kwoty ,00 zł brutto ( słownie : trzydzieści tysięcy złotych 0/100). 2. Wynagrodzenie za sprawowanie jednej wizyty nadzoru autorskiego ustala się następująco : 2.1. Nadzór zamiejscowy ( plac budowy, siedziba Zamawiającego ) odległość od 200 do 400 km z czasem reakcji do 48 godzin od otrzymania wezwania od Zamawiającego, licząc od dnia następnego od dnia otrzymania tego wezwania. a) Jedna wizyta: kwota złotych brutto (słownie :.. ), w tym : - kwota netto w wysokości -. zł (słownie :..) - należny podatek VAT wg stawki.. % -.. zł (słownie :.. ) b) Koszty dojazdu: kwota złotych.. brutto (słownie :....), w tym : - kwota netto w wysokości -.. zł słownie :...) - należny podatek VAT wg stawki.. % -.. zł (słownie :.. ) 2

3 4 1. Przedmiot zamówienia okres nadzoru autorskiego realizowany będzie na pisemne wezwanie Zamawiającego przez okres realizacji inwestycji, rozpoczynając od miesiąca.. do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. 2. Płatność odbywać się będzie nie częściej jak raz w miesiącu po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego faktu sprawowaniu czynności nadzoru autorskiego zgodnie z 3 ust Faktura Inspektora obejmująca wynagrodzenie, o którym mowa w 3 ust. 2 za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego po potwierdzeniu przez niego faktu sprawowaniu czynności nadzoru autorskiego w formie przelewu na rachunek bankowy Inspektora wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od jej otrzymania. 2. Inspektor, jako odbiorcę na fakturach, wskazuje Gminę Bogatynia nr NIP Zarówno Zamawiający jak i Inspektor obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 1) Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w czasie reakcji na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w 3 ust.2 pkt. 2.1., w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust.2 pkt. 2.1.a) za każdy dzień zwłoki; b) za odstąpienie od Umowy z winy Inspektora - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 3 ust. 1. 2) Zamawiający zapłaci Inspektorowi karę umowną : za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust Inspektor wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności. 3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą. 4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę która naruszała postanowienia Umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający zgodnie z ust. 2 potrąci należną mu karę z należności Inspektora. Inspektor w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej. 7 Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inspektora, Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 8 Zamawiający oświadcza, iż osobami upoważnionymi do kontaktów ze stroną umowy w jego imieniu jest Pan Czesław Brożyna Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji, 3

4 9 Inspektor jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego zadania objętego przedmiotem zamówienia Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; b) Inspektor nie rozpoczął nadzoru autorskiego bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; c) Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków. 2) Inspektorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust.2, b)zamawiający zawiadomi Inspektora, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Inspektora. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 12 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 13 Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Inspektora. ZAMAWIAJĄCY : INSPEKTOR : KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY:... 4

5 5