Rozkład Jazdy Pociągów objętych Umową kursujących w okresie od dnia r. do dnia r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Rozkład Jazdy Pociągów objętych Umową kursujących w okresie od dnia r. do dnia r. Lista postojów handlowych na odcinku Rzeszów Główny - Zagórz od 9 grudnia 2018 do 19 czerwca 2019 i od 2 września 2019 do 14 grudnia 2019: Rzeszów Główny, Boguchwała, Strzyżów nad Wisłokiem, Frysztak, Jasło, Jedlicze, Krosno, Krosno Miasto, Targowiska, Wróblik Szlachecki, Zarszyn, Nowosielce, Sanok Miasto, Sanok, Zagórz Lista postojów handlowych na odcinku Rzeszów Główny - Łupków od 20 czerwca 2019 do 1 września 2019: Rzeszów Główny, Boguchwała, Strzyżów nad Wisłokiem, Frysztak, Jasło, Jedlicze, Krosno, Krosno Miasto, Targowiska, Wróblik Szlachecki, Zarszyn, Nowosielce, Sanok Miasto, Sanok, Zagórz, Tarnawa Dolna, Szczawne Kulaszne, Rzepedź, Komańcza Letnisko, Komańcza, Nowy Łupków, Łupków Lista postojów handlowych na odcinku Rzeszów Główny - Hrubieszów Miasto od 9 grudnia 2018 do 3 marca 2019: Rzeszów Główny, Kolbuszowa, Nowa Dęba, Tarnobrzeg, Stalowa Wola Rozwadów, Stalowa Wola Centrum, Biłgoraj, Tereszpol Biłgorajski, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Zawada, Zamość, Zamość Starówka, Zamość Wschód, Miączyn, Werbkowice, Hrubieszów Miasto Lista postojów handlowych na odcinku Rzeszów Główny - Hrubieszów Miasto od 4 marca 2019 do 14 grudnia 2019: Rzeszów Główny, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Rudnik nad Sanem, Nisko, Stalowa Wola Centrum, Stalowa Wola Rozwadów, Biłgoraj, Tereszpol Biłgorajski, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Zawada, Zamość, Zamość Starówka, Zamość Wschód, Miączyn, Werbkowice, Hrubieszów Miasto Nazwa Numer pociągu Godz. odj. ze stacji pocz. Stacja początkowa Stacja końcowa Godz. przyj. do stacji koń. Terminy kursowania 23116/7 06:10 Hrubieszów Miasto Rzeszów Główny 10:10 9.XII.18-3.III /7 05:40 Hrubieszów Miasto Rzeszów Główny 10:15 4.III-14.XII /7 18:05 Rzeszów Główny Hrubieszów Miasto 22:25 9.XII.18-3.III /6 17:52 Rzeszów Główny Hrubieszów Miasto 22:25 4.III-14.XII :55 Rzeszów Główny Łupków 18:06 20.VI-1.IX :55 Rzeszów Główny Zagórz 16:17 09.XII VI.19 oraz 02.IX-14.XII :04 Łupków Rzeszów Główny 16:48 20.VI-1.IX :31 Zagórz Rzeszów Główny 16:48 09.XII VI.19 oraz 02.IX-14.XII.19 - czas przyjazdu / odjazdu na stacji Rzeszów zależny od godzin przyjazdów / odjazdów pociągów skomunikowanych z zachowaniem min. 10 minut na przesiadkę

2 Załącznik nr 2 Katalog kar umownych i ich taryfikator Zamawiający nakłada na Wykonawcę kary umowne (wyrażone w zł) w następujących przypadkach: Lp. opis 1. Punktualność Kwalifikowana pojedynczego pociągu w ramach rozliczenia miesięcznego < 75% 2. Odwołanie pociągu bez zapewnienia komunikacji zastępczej 3. Nieterminowe przekazanie dokumentów: o projektu rozkładu jazdy o miesięcznej informacji dot. punktualności, o rozliczenia miesięcznego 4. Niedotrzymanie parametrów jakościowych przygotowania składu pociągu do wyjazdu ze stacji początkowej (wg minimalnego wymogu jakościowego określonego w Załączniku nr 3 do Umowy pkt Brak miejsc wyznaczonych i oznakowanych dla podróżnych z niepełnosprawnością oraz podróżnych z dziećmi do lat 6 6. Niezachowanie należytej czystości składu pociągu zgodnie z minimalnymi wymogami jakościowymi określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy 7. Brak zaopatrzenia toalety w mydło i papier oraz w wodę (z wyjątkiem okresów z temperaturą powietrza poniżej minus 5 st. C trwającej powyżej 3 dni w wagonach z otwartym obiegiem) 8. Brak oświetlenia w przedziale bądź na korytarzu 9. Brak w okresie niskich temperatur ogrzewania w przedziale lub na korytarzu 10. Nieoczyszczanie z lodu lub śniegu stopni wejściowych do wagonów 11. Brak wyposażenia przedziału wagonu w pojemnik na śmieci 12. Brak tablicy relacyjnej na początku lub na końcu grupy wagonów lub składu 13. Niezachowanie innego minimalnego wymogu jakościowego określonego w Załączniku nr 3 do Umowy sposób naliczania kary pociąg kursujący codziennie przypadek dokument pociąg pociąg pociąg wagon wagon wagon wagon wagon pociąg pociąg kara w zł

3 14. Nieprzedłożenie w terminie określonym w pkt Umowy kompletu informacji i dokumentów wskazanych w ww. pkt. objętych żądaniem Zamawiającego 15. Niewywiązania się z zobowiązania wykonawcy określonego w pkt Umowy przypadek przypadek

4 Załącznik nr 3 Wymagania jakościowe związane z realizacją Zadania Podwykonawca jest zobowiązany do zapewnienia jakości obsługi pasażerów pod względem punktualności, regularności, komfortu podróży, zewnętrznej i wewnętrznej czystości taboru, właściwego i czytelnego oznakowania taboru, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością, w ramach obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 1. System dystrybucji biletów Sprzedaż biletów będzie realizowana przez Zamawiającego w ramach posiadanych kanałów dystrybucji oraz przez konduktora w pociągu. 2. Personel Obsługę pociągu stanowić będzie: 2.1 Kierownik pociągu będącym pracownikiem Podwykonawcy, realizujący czynności ruchowe; 2.2 Konduktor będący pracownikiem Zamawiającego posiadający odpowiedni poziom kwalifikacji, a w szczególności bieżącą znajomość obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych regulacji Spółki oraz oferty Spółki. Konduktor realizować będzie handlową obsługę podróżnych, w tym sprzedaż i kontrolę biletów oraz udzielanie informacji w zakresie: a) rodzaju usług świadczonych w pociągu; b) informacji o następnej stacji; c) informacji o opóźnieniach (powody oraz przewidywany czas opóźnienia); d) głównych możliwości przesiadek; e) kwestii bezpieczeństwa. Wygląd konduktora będzie zgodny z normami określonymi w Standardach obsługi Klienta w PKP Intercity S.A. 3. Parametry jakościowe 3.1 W zakresie zachowania punktualności wykonywania Przewozów a) Podwykonawca zobowiązany jest do zachowania dbałości o punktualność wykonywania Przewozów; b) Odpowiedzialność Podwykonawcy w zakresie osiąganej Punktualności jest ograniczona do przypadków opóźnień, które wystąpiły z jego winy. Wyłączenie odpowiedzialności Podwykonawcy za opóźnienie musi być odpowiednio udokumentowane; c) Podwykonawca jest zobowiązany do zachowania Punktualności Kwalifikowanej rozliczanej miesięcznie na poziomie co najmniej 85% dla wszystkich Przewozów;

5 d) Podwykonawca jest zobowiązany do zachowania Punktualności Kwalifikowanej rozliczanej miesięcznie na poziomie co najmniej 75% dla pojedynczych pociągów. 3.2 W zakresie zagwarantowania wygody podróżowania a) Obsługa połączeń będzie realizowana składami konwencjonalnymi składającymi się z lokomotywy oraz wagonów lub spalinowymi zespołami trakcyjnymi; b) Zestawienie składów pociągów gwarantować będzie wygodę podróżowania z uwzględnieniem minimalnej liczby 50 miejsc siedzących klasy 2; c) Przewóz podróżnych na stojąco w przypadku, gdy liczba osób stojących jest nie większa niż 30% dostępnych miejsc siedzących, a odcinek, na którym zabrakło miejsc siedzących, pociąg przebywa zgodnie z rozkładem jazdy w czasie nie dłuższym niż 60 minut nie jest traktowany jako naruszenie wygody podróżowania; d) Podwykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia w pociągach zestawionych z wagonów z miejscami do siedzenia z przedziałami: jednego przedziału w wagonie klasy 2 dla podróżnych z dziećmi do lat 6 oraz jednego przedziału dla osób z niepełnosprawnością, a w pociągach zestawionych z wagonów bezprzedziałowych co najmniej 6 miejsc dla osób z niepełnosprawnością oraz 6 miejsc dla podróżnych z dziećmi do lat Wymagania w zakresie utrzymania czystości taboru Podstawą utrzymania należytego stanu wagonów jest czyszczenie okresowe wykonywane dwa razy w miesiącu. Bieżące utrzymanie czystości wagonów uzyskiwane poprzez: a) czyszczenie codzienne, któremu poddawane są wagony / zespoły trakcyjne jeden raz na dobę; b) czyszczenie pobieżne, wykonywane sporadycznie, w przypadku braku możliwości wykonania czyszczenia codziennego (w następujących sytuacjach: krótki okres postoju pociągu na stacji zwrotnej, opóźnienie pociągu na stacji zwrotnej oraz, gdy z racji obiegowania, konieczne jest czyszczenie w torach przyperonowych); c) usuwanie na bieżąco nieczystości pozostawionych przez podróżnych. 2

6 Załącznik nr 4 Instrukcja pobierania danych z Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej Z Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej należy pobrać dane według zaznaczonych opcji: (czerwonym kolorem zostały zaznaczone konieczne opcje) 1) Raport o przejściu pociągów 2) Zestawienie informacji o realizacji przejazdów przez przewoźników

7

8 Załącznik nr 5 Miesięczne sprawozdanie z realizacji Zadania Raport z przyczyn opóźnienia pociągu Nr pociągu: Nazwa pociągu: Relacja pociągu: (msc/rok) Ogółem w tym z winy PKP IC S.A. Data Szczegółowy opis przyczyn opóźnień na całej drodze przebiegu na stacji docelowej na całej drodze przebiegu na stacji docelowej poc. min. poc. min. poc. min. poc. min z1 Razem:

9 Załącznik nr 6 Wzór Raportu z wykonania Zadania Data Liczba pociagokilometrów Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Razem: z1

10 Załącznik nr 8 Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej z dnia zawarte pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-305), przy ul. Alejach Jerozolimskich 142A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadającą nr identyfikacyjny NIP , z kapitałem zakładowym ,00 zł w całości wpłaconym, reprezentowaną przez: zwaną dalej Odbiorcą, a , zwaną dalej Wystawcą. 1. Działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) niniejszym Odbiorca akceptuje faktury wystawiane i przesyłane przez Wystawcę w formie elektronicznej. 2. E-faktury, korekty e-faktur oraz duplikaty e-faktur będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną ( ) w formacie PDF z adresu: Jedynie dokumenty przesłane z ww. adresu będą stanowiły faktury, o których mowa w ustawie o VAT. 3. Wystawca faktury zapewnia autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur. 4. Pliki PDF nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. 5. Faktury przesyłane w innym formacie niż PDF, nie są akceptowane i będą traktowane jako niedostarczone. 6. W jednym pliku PDF może znajdować się jedna faktura lub faktura wraz z załącznikami. 7. W przypadku PDF archiwizowanego konieczne jest osadzenie w pliku PDF wszystkich czcionek. Brak czcionek może powodować problem z ich odczytaniem. 8. Odbiorca oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest: efaktury@intercity.pl 9. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego porozumienia będą przyjmowane pod powyższym adresem i tylko dokumenty przesłane na ten adres będą traktowane jako oryginały: - e-faktury (pierwotne) - korekty e-faktur

11 - duplikaty e-faktur. 10. Za datę otrzymania faktury przez Odbiorcę uznaje się datę odnotowanego faktu wpływu faktury w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Odbiorcy wskazanej powyżej. 11. W razie zmiany adresu z którego będą wysyłane e-faktury, korekty e-faktur lub duplikaty e- faktur, Wystawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Odbiorcy o nowym adresie. 12. Wiadomości zawierające poszczególne typy dokumentów będą zawierały w temacie e- mail słowo Faktura. Odbiorca i Wystawca faktur zobowiązują się przechowywać faktury elektroniczne do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 13. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesłanie faktur w formie elektronicznej (w szczególności w przypadku cofnięcia niniejszej akceptacji), wówczas zostaną przesłane w formie papierowej. 14. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta. Wówczas Wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o cofnięciu akceptacji. Odbiorca Wystawca. /miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej/ /miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej/

12 Załącznik nr 9 Wzór oświadczenia o rachunku bankowym OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O RACHUNKU BANKOWYM Niniejszym oświadczam, że wskazany rachunek bankowy o nr:.. jest właściwym w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku jego zmiany zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić PKP Intercity S.A. i wskazać nowy nr rachunku w formie pisemnego oświadczenia.... dn.... (podpis wykonawcy) 1