Strona 1 z 8 Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert do dnia 05-07-2017 Nazwa zamawiającego GMINA WOHYŃ Numer ogłoszenia 1040692 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 05.07.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wohyń, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń, pok. Nr 10 (sekretariat). Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Zbigniew Teleszko Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 83 353 00 63 Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na zadaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych do przygotowywania c. w. u. na terenie Gminie Wohyń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Kategoria ogłoszenia Usługi Edytuj Podkategoria ogłoszenia Usługi inne
Strona 2 z 8 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: lubelskie Powiat: radzyński Miejscowość: teren gminy Wohyń Opis przedmiotu zamówienia Cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na zadaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych do przygotowywania c. w. u. na terenie Gminie Wohyń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia 1.Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych do przygotowywania c. w. u. na terenie Gminie Wohyń. 2.Specyfikacja działań wykonawcy nadzoru inwestorskiego: Przedmiot zamówienia obejmuje organizowanie i sprawowanie pełnego nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. z późn. zm.) 2.1. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 1)Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie, 2)Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem zadania, 3)Koordynowanie, na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, prac realizowanych przez Wykonawcę dostaw, 4)Administrowanie i zarządzanie dostawami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych w umowie, 5)Reprezentowanie interesów Zamawiającego na terenie prac w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację zadania, 6)Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w branży sanitarnej oraz budowlanej i elektrycznej w razie potrzeby, 7)Zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na miejscu wykonywania prac, 8)Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń, 9)Zapewnienie zgodności wykonanych prac z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania dostaw, 10)Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego (ekspertyzy itp.), 11)Zachowanie poufności informacji. 2.2.Organizacja działań. 1)Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje prace swoich pracowników w taki sposób, aby prace te były realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, 2)Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu 14 dni od otrzymania harmonogramu rzeczowo finansowego Wykonawcy dostaw opracuje harmonogram swoich działań, który będzie podlegał akceptacji przez osobę odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego. Harmonogram w przypadkach koniecznych zmian podlegać będzie aktualizacji,
Strona 3 z 8 3)Inspektor będzie obecny na miejscu wykonywania prac, tak często jak będzie to wynikało z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia, rzeczywistego czasu pracy Wykonawcy i na każde żądanie Zamawiającego, 4)Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru oraz stały kontakt z Zamawiającym, 5)W przypadku, gdy realizacja Projektu będzie wymagała uczestnictwa dodatkowych inspektorów nadzoru Wykonawca Nadzoru we własnym zakresie i na własny koszt zapewni ich udział w realizacji zamówienia, 6)Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za usługi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia Wykonawcy dostaw i Wykonawcy/Podwykonawcy usług. 2.3. Analiza dokumentacji. Zamierzeniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca niniejszego zamówienia, rozpoczął świadczenie usług przed rozpoczęciem dostawy i montażu kolektorów słonecznych. 1)Wykonawca dokona analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów. 2)Wykonawca świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązywania tych problemów, 3)Wyniki analizy dokumentacji oraz analizy ryzyka i sugerowanych rozwiązań zawarte zostaną w raporcie wstępnym, który należy przekazać Zamawiającemu. Kod CPV 79421100-2 Nazwa kodu CPV Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych Dodatkowe przedmioty zamówienia 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi. Harmonogram realizacji zamówienia 1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania prac związanych z dostawą i montażem instalacji solarnych. tj. do dnia 01.10.2018 r. wraz z czynnościami odbioru końcowego oraz podczas przeglądów i odbiorów gwarancyjnych w okresie gwarancji. 2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy. 3. Okres gwarancyjny dla prac, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi 60 miesięcy od daty odbioru ostatecznego. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji dla prac nad którymi będzie pełniona usługa nadzoru inwestorskiego, wydłużeniu o odpowiedni okres ulega także okres pełnienia nadzoru inwestorskiego. Załączniki Zał nr 8 Dokumentacja techniczna Zapytanie ofertowe z załącznikami Pytania i wyjaśnienia Brak pytań i wyjaśnień
Strona 4 z 8 Wiedza i doświadczenie 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 1.1. posiadają odpowiednie doświadczenie: Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu złożenia ofert minimum jedną usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na zadaniu obejmującym montaż instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) wraz z włączeniem do instalacji na budynkach (minimalna ilość instalacji/kolektorów objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 100 sztuk). Sposób oceny warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz zrealizowanych usług wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie (Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego). Osoby zdolne do wykonania zamówienia 1.2. dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym. Dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń, w tym minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, która musi legitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych. Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz osób (Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego). Warunki zmiany umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy, b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a), w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest
Strona 5 z 8 mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. f) nastąpi zmiana terminu realizacji zadania objętego projektem w takim przypadku dopuszcza się możliwość zmiany terminu Umowy z uwzględnieniem terminu zakończenia projektu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą; g) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: a) Wykaz usług według wzoru stanowiącego (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego). b) Wykaz osób według wzoru stanowiącego (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego). 2. W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: a) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według (Załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego). b) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia według (Załącznika nr 6 do Zapytania Ofertowego). Zamówienia uzupełniające Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. Ocena oferty Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji Oferowana cena - 85% W kryterium Cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 85 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Doświadczenie personelu kluczowego - 15% W kryterium punkty za dodatkowe doświadczenie przyznane zostaną Wykonawcy jeżeli osoba wskazana w Zał. nr 5 do Zapytania Ofertowego (Wykaz osób) jako personel wykonujący funkcję inspektora nadzoru pełniła w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert funkcję inspektora nadzoru w zakresie przekraczającym wymóg wskazany w warunku udziału w postępowaniu. Nadzór na co najmniej jednym zadaniu obejmującym montaż instalacji solarnych - 5 pkt. Nadzór na co najmniej dwóch zadaniach obejmujących montaż instalacji solarnych - 10 pkt.
Strona 6 z 8 Nadzór na co najmniej trzech zadaniach obejmujących montaż instalacji solarnych - 15 pkt. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium. Wykluczenia PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 2. Przesłanki wykluczenia. 2.1 Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego). W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 6.2.1 Zapytania Ofertowego, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. 2.2 Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, który: a) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; b) bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; c) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; d) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; e) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); f) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
Strona 7 z 8 lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; g) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. podstaw wykluczenia (Załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego). 2.3 Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy: 1) nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) nie wykażą braku podstaw wykluczenia, 3) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia. 2.4 Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak podstaw wykluczenia zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania. Zamawiający (beneficjent) Nazwa GMINA WOHYŃ Adres Radzyńska 4 21-310 Wohyń lubelskie, radzyński Numer telefonu 83/3530003 Fax 83/3530064 NIP 5381849745 Tytuł projektu Odnawialne źródła energii w Gminie Wohyń Numer projektu RPLU.04.01.00-06-0132/16-00
Strona 8 z 8 Inne źródła finansowania Nie dotyczy