Załącznik nr 2 -projekt umowy- UMOWA Nr. zawarta w dniu. roku pomiędzy: Gminą Kocierzew Południowy, 99-414 Kocierzew Kocierzew Południowy 83 NIP 834-18-59-590 Regon 750148288 zwaną dalej Zamawiającym", reprezentowaną przez: Wójta Gminy Agnieszkę Wojda przy kontrasygnacie Skarbnika Elżbiety Gładkiej a.. Reprezentowaną przez Zwana dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku dokonywanego na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa nowych, nieużywanych, pełnowartościowych, kompletnych, sprawnych technicznie, pozbawionych wad prawnych i dopuszczonych do sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mebli szkolnych, ich dostawa do Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym, Kocierzew Południowy 103, 99-414 Kocierzew. Wykaz dostarczanych mebli: a. Stoliki komputerowe- 25 szt. b. Krzesła szkolne- 25 szt. c. Ławki szkolne korytarzowe- 3 szt.
2. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie zgodnie z opisem i zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia. 2 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy określony w 1 w terminie do 15 listopada 2017 r. 2. W chwili dostawy Zamawiający przeprowadzi odbiór ilościowy mebli, a następnie w ciągu 5 dni od dnia dostawy całości przedmiotu zamówienia przeprowadzi odbiór jakościowy. Z wykonanych czynności Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru Ilościowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz Protokół Odbioru Jakościowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. 3. Podstawą do wystawienia faktury na kwotę odpowiadającą wartości wynagrodzenia o którym mowa w 3 ust. 1 jest obustronne podpisanie Protokołu Odbioru Ilościowego i Jakościowego dostarczonych mebli bez zastrzeżeń. 4. Podpisanie Protokołu Odbioru Jakościowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych. 5. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie odbioru dostawy mebli stanowiących przedmiot zamówienia będzie:... tel.... 6. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie odbioru dostawy mebli stanowiących przedmiot zamówienia będzie:... tel.... 3 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: netto :.. zł (słownie:.. złotych,../100), VAT:... zł (słownie:.. złotych,../100), brutto :.. zł (słownie:.. złotych,../100). 2. Wynagrodzenie podane w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy. W kwocie wynagrodzenia zawierają się wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy. 3. Wynagrodzenie płatne jednorazowo po zakończeniu dostaw całości przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 4. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4 1. Wykonawca udziela gwarancji na całość przedmiotu umowy określonego w 1 na okres...
2. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego, z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. W takim przypadku transport mebli do i z serwisu odbędzie się na koszt Wykonawcy. 3. Wykonawca nie wprowadzi ograniczeń w gwarancji. 4. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają usterki wynikłe z nieprawidłowego użytkowania mebli przez Zamawiającego. 5. Powiadomienie o usterce będą zgłaszane Wykonawcy: a. pisemnie na adres lub b. pocztą elektroniczną. 6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów w czasie trwania gwarancji, pod rygorem uznania za doręczone oświadczenia złożonego na poprzedni adres. 5 1. W przypadku dostarczenia jedynie części przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w 2 ust. 1 Zamawiający ma prawo do odstąpienia - według swojego wyboru - od niniejszej umowy ze skutkiem dotyczącym całości zamówienia bądź dotyczącym niezrealizowanej części zamówienia. 2. W przypadku gdy Zamawiający podczas przeprowadzania odbioru jakościowego stwierdzi, że co najmniej 8 % ilości dostarczonych mebli jest wadliwa ma prawo do odstąpienia - według swojego wyboru - od niniejszej umowy ze skutkiem dotyczącym całości zamówienia bądź dotyczącym niezrealizowanej części zamówienia. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy. 4. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od kary umownej, Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od niniejszej umowy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy ze skutkiem dotyczącym niezrealizowanej części zamówienia podstawę naliczania kar, o których mowa w ust. 2 i 3, stanowi wartość brutto niezrealizowanej części umowy. 6. W przypadku odstąpienia od umowy ze skutkiem dotyczącym niezrealizowanej części zamówienia, do zrealizowanej części odpowiednio zastosowania znajdą zapisy niniejszej umowy, w szczególności dotyczące gwarancji.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania Zamawiającemu w pełnym zakresie wszelkich ewentualnych szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy. 8. Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę. 9. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 6 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu zrealizowanej części umowy. 5. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 7 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 4. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, drugi egzemplarz dla Zamawiającego. 5. Niniejszą umową Strony są prawnie związane od chwili jej podpisania. 6. Załącznikami do umowy są: a. Protokół odbioru ilościowego,
b. Protokół odbioru jakościowego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
Załącznik nr 1 do umowy nr./2017 z dn.... 2017 r. Protokół odbioru ilościowego..., dnia... 2017 r. Nazwa i adres miejsca wykonania: W dniu... 2017 r. na podstawie umowy nr.../2017 z dnia... 2017 r. dokonano odbioru ilościowego mebli, zgodnie z poniższym wykazem: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Wyszczególnienie Wynik odbioru ilościowego Uwagi Przedmiot umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie / nie został wykonany w terminie*. Przedmiot umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*. * niepotrzebne skreślić a) Zgodnie z umową wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia... 2017 r. b) Faktyczne wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniach... 2017 r. Zamawiający Wykonawca......
Załącznik nr 2 do umowy nr./2017 z dn.... 2017 r. Protokół odbioru jakościowego..., dnia... 2017 r. Nazwa i adres miejsca wykonania: W dniu... 2017 r. na podstawie umowy nr.../2017 z dnia... 2017 r. dokonano odbioru jakościowego mebli, zgodnie z poniższym wykazem: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Wyszczególnienie Wynik odbioru ilościowego Uwagi Zamawiający Wykonawca......