UMOWA nr BM/.../012 Załącznik nr 5 Centralny Rejestr Umów Nr... zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, adres: Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10 reprezentowaną przez: 1. Krzysztofa Soskę, Zastępcę Prezydenta Miasta, 2. Jerzym Raducha, kierownika Biura ds. Morskich, zwaną dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w, adres:.., NIP:.., REGON:.. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą. Podstawa prawna: Umowa zawarta zostaje z Wykonawcą wybranym na podstawie art.39 w zw. z art.5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z roku 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 1 1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi w zakresie organizacji pokazów sztucznych ogni podczas V Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC Szczecin 2012- Pokazy Mistrzów. 2. Wszystkie pokazy będą odbywały się w Szczecinie: a) w rejonie Wałów Chrobrego ul. Jana z Kolna w dniach 11 sierpnia 2012 r. - 12 sierpnia 2012 r.- pokazy konkursowe, b) na Łasztowni pokaz Wykonawcy. 3. Przedmiot umowy obejmuje: - dostarczenie, montaŝ i demontaŝ materiałów pirotechnicznych, - dostarczenie, montaŝ i demontaŝ moździerzy i innego niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia pokazów, - dzierŝawę barek, z których zostaną wykonane pokazy, - dostarczenie, montaŝ i demontaŝ okablowania oraz osprzętu umoŝliwiającego eksploatację powyŝszych urządzeń, wraz z obsługą techniczną wszystkich powyŝszych urządzeń w trakcie dostarczania, montaŝu, trwania imprezy oraz demontaŝu i wywozu urządzeń. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy, będący integralną częścią umowy. 2 1. Zamawiający zobowiązuje się uzyskać zgodę właściciela terenu na wykonanie pokazów na tym terenie oraz zapewnia ochronę miejsca pokazu, a Wykonawca zobowiązuje się podpisać umowę z jednostką pływającą Portowej StraŜy PoŜarnej na ochronę przeciwpoŝarową pokazów w miejscu oraz czasie jak w 1ust.2 pkt.a i
pkt.b 2. Zamawiający: 1) zapewni ochronę miejsca realizacji pokazów, 2) przekaŝe harmonogram imprez w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy. 3 1. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów z tytułu wystąpienia jakiejkolwiek szkody spowodowanej w wyniku nieprawidłowego wykonania pokazów i działań związanych z ich przygotowaniem. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia polisy OC (Odpowiedzialności Cywilnej) z tytułu prowadzenia działalności wraz z odpowiedzialnością za zaproszonych wykonawców pokazów festiwalu, o których mowa w 1ust.1. za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub wykonawców pokazów w trakcie realizacji zadania, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŝ 5. 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100). 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 4. Zamawiający ubezpieczy na swój koszt całość imprezy w ramach umowy odpowiedzialności cywilnej. 5. Wykonawca wydzierŝawi na własny koszt teren z akwenem wodnym na montaŝ i demontaŝ wszystkich niezbędnych elementów do wykonania pokazów ogni sztucznych. 6. Wykonawca oświadcza, Ŝe wszyscy zaproszeni wykonawcy posiadają wszelkie wymagane uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania pokazów sztucznych ogni. 7. Wykonawca pokryje opłaty związane z wykorzystaniem utworów muzycznych podczas pokazu/ pokazów sztucznych ogni i wniesie stosowne opłaty do ZAIKS/lub innej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, oraz przekaŝe Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. 8. Wykonawca oświadcza, Ŝe sprzęt techniczny oraz materiały pirotechniczne, które zostaną uŝyte do realizacji przedmiotu umowy będą sprawne technicznie i opatrzone niezbędnymi certyfikatami i zaświadczeniami dopuszczającymi go do korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Wykonawca zobowiązuje się dołoŝyć wszelkich starań, aby pokaz/pokazy były najwyŝszej jakości, odbyły się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa takŝe dla osób uczestniczących w pokazie a takŝe, aby nie było w nich przerw, które nie były uzgodnione z Zamawiającym. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naleŝyte zabezpieczenie sprzętu technicznego przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie transportu, montaŝu, demontaŝu oraz korzystania w czasie pokazów ogni sztucznych. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu technicznego uŝytego w trakcie realizacji niniejszej umowy powstałe wskutek nieodpowiedniego uŝytkowania lub z powodu błędów w sztuce zawodowej Wykonawcy. 4 1. Okres realizacji umowy ustala się od 11 sierpnia 2012 r. do 12 sierpnia 2012 r., 2. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, na którym ma być wykonywany przedmiot umowy zgodnie z 1ust.2.pkt.a i pkt.b 3. Wszystkie systemy i urządzenia muszą być zdatne zgodnie z 4 ust. 1 do uŝytku najpóźniej do godziny 17:00. 4. DemontaŜ wszystkich zainstalowanych urządzeń oraz uprzątnięcie terenu, na którym był on zainstalowany nastąpi przez Wykonawcę niezwłocznie po zakończeniu ostatniego z pokazów lub pokazu nie później niŝ do godz. 5 rano następnego dnia. 5. Osobą upowaŝnioną do współpracy z Wykonawcą przy realizacji umowy jest: BoŜena Brzycka, Główny Specjalista w Biurze ds. Morskich, telefon: 91 4245057. 6. Osobą upowaŝnioną do współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy jest:.. 5
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie niniejszej umowy wynosi brutto... PLN (słownie:... złotych ) i składa się na nie: a) wynagrodzenie za obsługę techniczną w kwocie brutto... PLN (słownie:... złotych), b) wynagrodzenie za pokaz końcowy wykonywany przez Wykonawcę w kwocie brutto... PLN (słownie:... złotych), c) wynagrodzenie za pokazy uczestników festiwalu stanowiące równowartość w złotych polskich kwoty brutto 83.640 EUR (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści euro). 2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 będzie płatne w następujący sposób: a) Pierwsza rata w wysokości: 30% wynagrodzenia za pokazy tj. równowartość w PLN kwoty 25.092 EUR (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa euro 00/100 ) będzie wypłacone dla Wykonawcy do 30 czerwca 2012 roku, na podstawie otrzymanej faktury VAT, b) Druga rata wysokości stanowiącej sumę: 70% wynagrodzenia za pokazy tj. równowartość w PLN kwoty 58.548 EUR (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem euro) oraz wynagrodzenia Wykonawcy za obsługę techniczną i pokaz końcowy w kwocie brutto... PLN (słownie... złotych) będzie wypłacone po wykonaniu umowy, w terminie 14 dni od daty złoŝenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura zostanie złoŝona po wykonaniu przedmiotu umowy wraz z protokołem podpisanym przez przedstawicieli Stron stwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy oraz dostarczeniu dokumentu potwierdzającego opłacenie w ZAIKS/lub innej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi naleŝności za wykorzystanie utworów muzycznych podczas pokazów sztucznych ogni. 3. Wypłata poszczególnych rat wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, następowała będzie w złotych polskich, przy zastosowaniu kursu sprzedaŝy walut NBP, obowiązującego w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury. 4. Maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie moŝe przekroczyć kwoty brutto... PLN (słownie: złotych. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy opisane w ust.1 obejmuje wszystkie niezbędne elementy konieczne do wykonania przedmiotu umowy. 6 1. W przypadku nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, którego wysokość określono w 5 ust.1 za kaŝde naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminów wskazanych w 4 ust.3 i ust.4 umowy w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w 5 ust.1 umowy liczonych za kaŝdą godzinę opóźnienia 3. W przypadku odstąpienia od całości lub części umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 5 ust.1 i zwróci otrzymane wynagrodzenie. 4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeŝeli zastrzeŝona kwota kary umownej nie pokryje w całości poniesionej przez niego szkody. 5. W przypadku istotnych, powtarzających się naruszeń niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. 6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w przypadku wystąpienia siły wyŝszej, o której mowa w 8 ust. 3. W takim przypadku Wykonawca będzie mógł zatrzymać pierwszą ratę wynagrodzenia, o której mowa w 5 ust. 2 lit a) i traci prawo do otrzymania pozostałej części wynagrodzenia, z zastrzeŝeniem ust.
7. 7. W przypadku, gdy zdarzenie stanowiące przypadek siły wyŝszej, uniemoŝliwiające realizację niniejszej umowy, wystąpi dopiero po odbyciu pierwszego dnia pokazów sztucznych ogni (11.08.2012 r.) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania tylko 70% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1. 7 1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust.1 tj:... PLN, (słownie:... ), w formie.... 2. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej do dnia podpisania umowy. 3. Zwrot zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przez Zamawiającego nastąpi w wysokości 100 % kwoty zabezpieczenia i w terminie 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego, Ŝe przedmiot umowy został wykonany naleŝycie. 8 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Strony dopuszczają moŝliwość: 1) Zmian redakcyjnych umowy, 2) Zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze stron, 3) Zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 4) PrzedłuŜenia terminów określonych w 4 ust.1 niniejszej Umowy: a) z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego lub innych osób za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca o okres zawiniony przez Zamawiającego, b) z powodu siły wyŝszej, c) w przypadku uzasadnionego opóźnienia po stronie Wykonawcy, jeŝeli nastąpiło to bez jego winy. 3. Za przypadki siły wyŝszej uwaŝa się nieznane Stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezaleŝnie od woli Stron, i na których zaistnienie Strony nie miały Ŝadnego wpływu i które uniemoŝliwiają wykonanie umowy jak: wojnę, rewolucję lub zamieszki, emabrga handlowe, mobilizację lub inne nieprzewidziane zarządzenia wojskowe lub zarządzenia organów administracji państwowej, ogłoszenie Ŝałoby narodowej lub klęski Ŝywiołowe takie jak trzęsienie ziemi, poŝar, powódź lub inne szkody spowodowane przez przyrodę, ograniczenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 9 W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Gmina Miasto Szczecin: Wykonawca:......
Krzysztof Soska Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin... Jerzy Raducha Kierownik Biura ds. Morskich... Kontrasygnata Skarbnika Miasta Szczecin...
Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Organizacja V Międzynarodowego Festiwalu Ogni Sztucznych PYROMAGIC Szczecin 2012 - Pokazy Mistrzów I. V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUCZNYCH OGNI PYROMAGIC SZCZECIN 2012 - Pokazy Mistrzów: 1) w zakresie organizacji Festiwalu Sztucznych Ogni oraz odpowiedzialności za poszczególne pokazy: (a) zorganizowanie w dniach 11 i 12 sierpnia 2012 V Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC - Szczecin 2012, (b) pokazy odbędą się z barek zacumowanych przy dalbach przy Wyspie Grodzkiej i/lub Łasztowni, (c) pokazy będą wykonywane przez cztery firmy, które zwycięŝyły w poprzednich edycjach festiwalu: PARENTE FIREWORKS z Włoch: 2008, MACEDO S PIROTECNIA z Portugalii: 2009, FORWARD FIREWORKS z Chin: 2010, FLASH BARRANDOV SPECIAL EFFECTS Ltd. z Czech: 2011. Deklaracje firm o udziale w festiwalu są załącznikami do SIWZ. Wynagrodzenie kaŝdego uczestnika festiwalu wynosi 17.000 EUR i obejmuje koszty pokazu i transportu materiałów pirotechnicznych na miejsce pokazu. (d) współpraca z firmami biorącymi udział w festiwalu, (e) zawarcie umowy z uczestnikami na w/w warunkach jednocześnie gwarantującej bezpieczne i widowiskowe wykonanie pokazów, (f) ustalenie i przedstawienie szczegółowego harmonogramu pokazów oraz warunków ich przebiegu, (g) zapewnienie konferansjera i tłumacza języka angielskiego do prowadzenia pokazów. 2) w zakresie wymagań technicznych dotyczących pokazów V Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC Szczecin 2012 - Pokazy Mistrzów: 1. Pokaz sztucznych ogni będzie wykonywany z barek zacumowanych przy Wyspie Grodzkiej: (a) kaŝdy pokaz będzie trwał nie krócej niŝ 18minut, (b) kaŝdy pokaz będzie składał się z dwóch części: a) pierwsze 3 minuty do muzyki zaproponowanej przez Zamawiającego, b) 15 minut do muzyki zaproponowanej przez uczestnika festiwalu. 2. Dozwolone dowolne uŝycie sztucznych ogni zgodnie z broszurą o danych technicznych: (a) pokazy sztucznych ogni mają charakteryzować się duŝą intensywnością i róŝnorodnością, siłą wyrazu artystycznego i odbywać się na róŝnych wysokościach, (b) pokazy sztucznych ogni odbędą się zgodnie z ogólnym harmonogramem, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, (c) kaŝdy z uczestników będzie zobowiązany do wystrzelenia nie mniej niŝ 900 ładunków pirotechnicznych z moździerzy jak niŝej: a) Baterie wielostrzałowe bez ograniczeń,
max. kaliber 75mm, b) Miny, Komety, Rzymskie ognie bez ograniczeń, max. kaliber 75 mm, c) Ładunki pirotechniczne w moździerzach kuliste i cylindryczne, kaliber 50-75mm maksimum 400 sztuk, d) Ładunki pirotechniczne w moździerzach kuliste i cylindryczne, kaliber 100 mm - maksimum 400 sztuk, e) Ładunki pirotechniczne w moździerzach kuliste i cylindryczne, max. kaliber 125mm maksimum 200 sztuk, f) Ładunki pirotechniczne w moździerzach kuliste i cylindryczne, kaliber 150 mm maksimum 60 sztuk, g) Ładunki pirotechniczne naziemne (wulkany, fontanny, bengalskie ognie, flary, koła i inne) bez ograniczeń. Zastosowanie ładunków wodnych zostaje ograniczone promieniem działania nie większym niŝ 25 m i zasięgiem nie większym niŝ 50m od miejsca odpalenia. 2. Dodatkowo Wykonawca kaŝdego z pokazów zapewni: (a) dostarczenie i uzgodnienie z akustykiem obsługującym główną scenę odtworzenie podkładu muzycznego pokazu z płyty CD lub innego nośnika, (b) opłacenie naleŝności do ZAIKS i/ lub innej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi od wykorzystywanych utworów muzycznych wykorzystanych podczas pokazów sztucznych ogni oraz przedłoŝenie Zamawiającemu potwierdzenia wywiązania się z tego obowiązku (np. opłacony rachunek, kopia przelewu bankowego, inny), (c) przygotuje krótkie (max 2 min.) prezentacje uczestników festiwalu do wyemitowania ich na ekranach przed kaŝdym pokazem i dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed terminem V Międzynarodowego Festiwalu Ogni Sztucznych PYROMAGIC Szczecin 2012 - Pokazy Mistrzów wraz ze zgodą na emisję na stronie internetowej Zamawiającego fragmentów lub całości filmu do celów promocyjnych, (d) przygotuje nagrania filmowe wszystkich pokazów i dostarczy je Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zakończenia pokazów na płytach DVD. 3. Zamawiający zapewni: (a) nagłośnienie terenu pokazów ogni sztucznych, (b) ochronę miejsca realizacji pokazów, (c) przekaŝe uzgodniony harmonogram V Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC Szczecin 2012 Pokazy Mistrzów do 20 lipca 2012. (d) przygotuje dla uczestników Festiwalu nagrody Prezydenta Miasta Szczecin w postaci statuetek. 4. Organizator V Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC Szczecin 2012 - Pokazy Mistrzów odpowiada za pełne przygotowanie zaplecza technicznego, w tym: (a) dostarczenie, montaŝ i demontaŝ materiałów pirotechnicznych, (b) dostarczenie, montaŝ i demontaŝ moździerzy i innego niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia pokazów, (c) dostarczenie, montaŝ demontaŝ okablowania oraz osprzętu umoŝliwiającego eksploatację powyŝszych urządzeń, (d) dzierŝawę barek, z których zostaną wykonane pokazy, (e) zapewnienie obsługi technicznej związanej z pokazami pirotechnicznymi,
(f) dzierŝawę miejsca do przygotowania ogni sztucznych na barkach, (g) holowanie barek z miejsca uzbrojenia do miejsca pokazu i powrotnie, (h) podpisanie umowy z jednostką pływającą Portowej StraŜy PoŜarnej na ochronę przeciwpoŝarową pokazów, (i) transport do i ze Szczecina całego niezbędnego do przeprowadzenia pokazów sprzętu, (j) montaŝ i demontaŝ tego sprzętu na barkach, (k) udostępnienie obsługi elektronicznej (systemu odpalania) dla uczestników festiwalu, (l) udostępnienie swoich magazynów do przechowania nadesłanych materiałów pirotechnicznych, (m) uporządkowanie i sprzątanie terenu pokazu wraz z usunięciem niewybuchów i pozostałości niezwłocznie po zakończeniu kaŝdego pokazu sztucznych ogni, (n) składowanie w swoich magazynach nadesłanych przez uczestników festiwalu materiałów pirotechnicznych, ich bezpieczny transport do Szczecina zgodny z Międzynarodową Konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR oraz bezpieczne składowanie ich na miejscu montaŝu w Szczecinie, transport zgodny z ADR materiałów pirotechnicznych na miejsce montaŝu, (o) zakwaterowanie i wyŝywienie członków poszczególnych ekip biorących udział w festiwalu, (p) odbiór z lotniska i dowóz na lotnisko w Berlinie lub Goleniowie członków ekip przylatujących samolotem, (q) odbiór z dworca kolejowego i dowóz na dworzec kolejowy w Szczecinie członków ekip przyjeŝdŝających pociągiem, (r) atestacja, naleŝności celne i podatkowe towarów ekip spoza UE Chiny, (s) zapewnienie biletów lotniczych dla ekip przylatujących spoza UE - (4 osoby). 5. Niezbędne wymagania dotyczące Organizatora V Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC Szczecin 2012: (a) organizator zobowiązuje się do przedstawienia polisy OC ( Odpowiedzialności Cywilnej) z tytułu prowadzenia działalności wraz z odpowiedzialnością za zaproszonych wykonawców pokazów festiwalu, za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub wykonawców pokazów w trakcie wykonywania zadania, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŝ 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100), (b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, (c) posiada wiedzę i doświadczenie, poprzez wykazanie, Ŝe wykonał naleŝycie w ostatnich trzech latach: a) minimum trzy usługi podobne polegające na zorganizowaniu imprezy o podobnym charakterze (pokaz, konkurs lub festiwal sztucznych ogni) o wartości nie mniejszej niŝ 300.000 zł brutto kaŝda oraz b) wzięli udział w charakterze uczestnika w pokazie, konkursie lub festiwalu ogni sztucznych, podczas którego wykonali pokaz ogni sztucznych o wartości nie mniejszej niŝ 40.000 zł brutto. (d) posiada udokumentowane osiągnięcia, jako uczestnik podobnych wydarzeń w Polsce i za granicą. (e) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zadania. 6. Wykonawca wykona poza konkursem dodatkowy pokaz na zakończenie Festiwalu: a) pokaz sztucznych ogni ma charakteryzować się duŝą intensywnością i róŝnorodnością, siłą wyrazu artystycznego i odbywać się na róŝnych wysokościach ze szczególnym uwzględnieniem ładunków bardzo wysokich, b) pokaz będzie nie krótszy niŝ 10 minut i odbędzie się po zakończeniu pokazów festiwalowych i uroczystości wręczenia nagród, c) pokaz ma odbyć się na Łasztowni, d) pokaz odbędzie się do zaproponowanego przez Wykonawcę podkładu muzycznego.