Umowa sprzedaży. W dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Podobne dokumenty
ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY. Na realizacje zadania: Zakup pszenżyta dla Ośrodków Zarybieniowych PZW Okręg w Zielonej Górze

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

UMOWA Nr./ zwanym dalej Wykonawcą następującej treści:

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

U M O W A NR 76/ZP/2012

UMOWA NR DZP /2016

Umowa Nr zawarta w Zielonej Górze w dniu r. pomiędzy:

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Umowa. reprezentowanym przez

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. UMOWA projekt

UMOWA NR pomiędzy:

wersja dla przedsiębiorcy - innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: zarejestrowaną w... pod numerem

WZÓR UMOWY DZI /19 ZADANIE I, II, III, IV

WZÓR UMOWY Umowa zawarta w Skierniewicach dnia r.

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Umowa Nr.../2015 wzór

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/.../2017 /wzór/ zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

2D, NIP , REGON

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA NR MZO/TI/2017/4

Umowa. wzór

Umowa nr CRU/.../Zm/2017 (wzór)

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP

Umowa Nr / przedsiębiorcą z siedzibą w wpisanym do rejestru

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NR.. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym, a. 1 Przedmiot umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Umowa nr - wzór wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Wzór umowy Umowa nr.

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA DOSTAWY Nr /2016

Umowa (wzór) a..., siedzibą wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy,pod numerem., NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWA nr.../2016

Umowa nr CRU/.../Zm/2017 (wzór)

UMOWA NA WYKONANIE. .prowadzącą/cy działalność gospodarczą pod nazwą:., z siedzibą w..( - NIP: REGON:. zwany dalej Wykonawcą, Preambuła

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

UMOWA nr.. sprzedaży

Nr telefonu Nr fax. 1 Przedmiot umowy

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA - PROJEKT - 1 Przedmiot zamówienia

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

WZÓR UMOWA NR 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY

reprezentowanym przez : 1) - 2) -

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

U M O W A NR /. Przedmiot umowy

umowa nr OSC-U/00 /2019 strona 1 z 5 N I P R E G O N K R S

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2015 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

UMOWA NR... / TERMIN REALIZACJI

Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY UMOWA NR ATH/ZZP/./2013 Umowa zawarta w dniu. roku w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami:

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r.

UMOWA NR / Wzór

Projekt Umowy na dostawę elektronicznych kart podarunkowych zawarta w dniu. r. Zamawiającym Wykonawcą 1 Przedmiot umowy kartami 2 Okres realizacji

Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ UMOWA nr /./2014

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA

PROJEKT UMOWY O DZIEŁO NR /17

.. z siedzibą w.., adres:..,.., posiadającą REGON..., NIP.. reprezentowaną przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą".

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA REGON:... NIP:...

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

Załącznik nr 4 do pisma nr OE z dnia r. UMOWA nr..

Umowa Nr ... PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY UMOWA NR ATH/ZZP/./2013 Umowa zawarta w dniu. roku w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami:

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

2. Mięso i przetwory mięsne 3. Mrożonki i ryby 4. Nabiał 5. Pieczywo. Załącznik nr 3

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..)

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA ( wzór ) 1. Prezes Zarządu - mgr inż. Leszek Trzeciak 2. Wiceprezes Zarządu - mgr inż. Paweł Olszewski

UMOWA NR.../ZZP- /12

PROJEKT UMOWY Nr./2018

Transkrypt:

Umowa sprzedaży W dniu...08.2017 r. w Zielonej Górze pomiędzy: zwanym w treści umowy Sprzedawcą a Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Bartosza Głowackiego nr 9, 65-301 Zielona Góra, NIP 929-10-77-985, REGON 977899580, reprezentowanym przez: 1) 2). zwanym w treści umowy Kupującym 1. 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż pszenżyta z transportem Sprzedawcy do ośrodków zarybieniowych Kupującego w Zaborze i Trzebulach. 2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia pszenżyta w łącznej ilości 80 ton w terminach i na zasadach określonych poniżej. 2. 1. Pszenżyto dostarczane będzie do ośrodka zarybieniowego wskazanego każdorazowo przez Kupującego. 2. Strony ustalają następujące terminy dostawy pszenżyta: 1) 20 ton w terminie do 2 dni od zawarcia niniejszej umowy; 2) pozostałe 60 ton sukcesywnie, na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Kupującego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w terminie do dnia 30 września 2017 r. 3. Zamówienia powinny być składane na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem dostawy. 4. Kupujący zastrzega możliwości zmniejszenia ilości zamówionego pszenżyta w stosunku do ilości określonej w ust. 2. pkt 2. W takim przypadku Sprzedawcy nie przysługiwać będą jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Kupującego. 3. 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć pszenżyto stanowiące jego własność, o najlepszej możliwej jakości, wolne od zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych, o wilgotności nie przekraczającej 14,5%. 2. Pszenżyto nieodpowiadające warunkom ustalonym w umowie może być przejęte przez Kupującego wyłącznie wówczas, jeżeli uzna on wady za nieistotne i będzie miał możliwość zagospodarowania pszenżyta zgodnie z jego przeznaczeniem. Cenę takiego produktu ustala Kupujący w chwili jego przyjmowania w porozumieniu ze Sprzedawcą. W takim przypadku 4. umowy nie ma zastosowania.

4. 1. Zgodnie z propozycją ofertową wynagrodzenie sprzedawcy za dostarczone pszenżyto wyniesie (słownie:....) złotych za tonę, łącznie... (słownie:.....) złotych brutto. 2. Wartość dostaw cząstkowych ustalana będzie na podstawie ceny za 1 tonę pszenżyta wskazanej w ust. 1. 3. Ceny wskazane w ust.1 zawierają wszystkie koszty związane z dostawą pszenżyta do ośrodków zarybieniowych, w tym koszty związane z przygotowaniem dostawy, koszty transportu pszenżyta do wskazanego ośrodka zarybieniowego i koszt wyładunku. 4. Strony ustalają, że ceny wskazane w ust. 1 obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Należności za pszenżyto odebrane przez Kupującego będą przekazywane Sprzedawcy w drodze przelewu środków na jego rachunek nr.. prowadzony w Banku.. 6. Zapłata następować będzie w ciągu 14 dni od daty odbioru pszenżyta. W przypadku odbiorów częściowych zapłata dokonywana będzie w takim samym stosunku w częściach. 7. Przez odbiór rozumie się możliwość pełnego dysponowania zbożem prze Kupującego. 8. Odbiór następować będzie za każdorazowym pisemnym pokwitowaniem Kupującego. 5. 1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu następujące kary umowne: 1) w przypadku rozwiązania umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4. ust. 1 umowy, 2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4. ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 5. W przypadku rozwiązania umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Kupujący, Sprzedawcy przysługuje kara umowna w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4. ust. 1 umowy. 6. Zastrzeżone wyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przekraczającej kary umowne. 7. Kupującemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy. 8. Sprzedawca nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy (siła wyższa). 9. W razie zaistnienia siły wyższej Sprzedawca ma prawo do wykonania swojego zobowiązania wynikającego z umowy w dłuższym, rozsądnym terminie. 10. Jeżeli działanie siły wyższej spowodowało czasowy brak możliwości dalszego wykonywania zadań przez Sprzedawcę określonych niniejszą umową, Sprzedawca powinien natychmiast poinformować o tym fakcie Kupującego, podając przybliżony termin realizacji obowiązków i powody braku możliwości działania. 11. Jeżeli brak możliwości działania spowodowany siłą wyższą ma charakter stały, każda ze stron będzie miała prawo do wypowiedzenia umowy bez prawa do odszkodowania, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony. 6. 1. Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 1) Sprzedawca realizuje poszczególne dostawy w sposób nienależyty pomimo pisemnego wezwania ze strony Kupującego prawidłowego wykonania umowy, 2) Sprzedawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne. 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 8. 9. 10. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Sprzedawca Kupujący