PROJEKT Repertorium A nr /2018 AKT NOTARIALNY Dnia. roku dwa tysiące osiemnastego (... 2018) przede mną, Januszem Rudnickim/Robertem Sielskim, notariuszem w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej nr 55/73, lokal nr 33, stawili się: ------------------------1., PESEL, zamieszkały/a pod adresem:, legitymujący/a się dowodem osobistym wydanym z terminem ważności do dnia roku, który/a oświadczył/a, że działa w imieniu spółki pod firmą STRUCTUR CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością K spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: 02-724 Warszawa, ulica Wołodyjowskiego nr 49A, REGON: 365806944, NIP: 5213754547), zwanej dalej również Spółką lub Deweloperem, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000645690 - jako. - uprawniony/a do reprezentacji samodzielnej spółki pod firmą STRUCTUR CONCEPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-724 Warszawa, ulica Wołodyjowskiego nr 49A, NIP:5213681937, REGON: 147482982), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000527777, zgodnie z okazanym wydrukiem komputerowym obejmującym informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki STRUCTUR CONCEPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie stan na dzień 2018 roku, będącej komplementariuszem uprawnionym do samodzielnej reprezentacji Spółki, zgodnie z okazanym wydrukiem komputerowym obejmującym informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców STRUCTUR CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie stan na dzień 2018 roku, który/a nadto oświadczył/a, że jego/jej uprawnienia do reprezentacji powyższych spółek nie wygasły i nie zostały zmienione ani odwołane do chwili obecnej, -------------------------------------------------------------------------------------2., syn/córka i, według oświadczenia (stan cywilny), zamieszkały/a pod adresem:, legitymujący/a się dowodem osobistym nr, ważnym do dnia roku, PESEL:, który/a jako adres do doręczeń podaje:..., zwany/a dalej Nabywcą. 3. według oświadczenia jego żona/ mąż..., syn/córka i, zamieszkały/a pod adresem:, legitymujący/a się dowodem osobistym nr, ważnym do dnia roku, PESEL:,----------------------------------------------------------------------------------którzy jako wspólny adres do doręczeń podają:... - zwani dalej łącznie Nabywcą. ----------------------------------------------------------------------------------------Tożsamość Stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych, wyżej powołanych dowodów osobistych. --------------------------------------------------------------------------------------Deweloper oraz Nabywca zwani są również łącznie Stronami. ----------------------------------- 1
U M O W A D E W E L O P E R S K A POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Deweloper oświadcza, że jest deweloperem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.--------------------------------------------------------------------------------------------- 2. oświadcza/ją, że pozostają w związku małżeńskim, a przedmiot przyrzeczonej w niniejszym akcie umowy nabędą do majątku wspólnego, na zasadach wspólności ustawowej. --------------- /Nabywca oświadcza, że jest stanu cywilnego wolnego, nie pozostaje w związku małżeńskim, zatem przedmiot przyrzeczonej w niniejszym akcie umowy nabędzie we własnym imieniu i na swoją rzecz./ ------------------------------------------------------------------- /Nabywca oświadcza, że pozostaje w związku małżeńskim, jednakże obowiązuje go/ją ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej, gdyż w dniu roku zawarł/zawarła z żoną/mężem umowę o wyłączeniu małżeńskiej wspólności ustawowej (akt notarialny sporządzony przed notariuszem w w dniu roku, Repertorium A nr ), zatem przedmiot przyrzeczonej w niniejszym akcie umowy nabędzie do swojego majątku osobistego, za środki pochodzące z majątku osobistego/. ----------------------------------------------------------------------------------------- /... i... oświadczają, że są stanu cywilnego wolnego, nie pozostają w związkach małżeńskich, a przedmiot przyrzeczonej w niniejszym akcie umowy nabędą na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych, w ten sposób że... nabędzie udział wynoszący... części, zaś... nabędzie udział wynoszący... części.... i... oświadczają, że za wszelkie zobowiązania wynikające z umowy objętej niniejszym aktem odpowiadają solidarnie./ --------------------------- /...i... oświadczają, że pozostają w związku małżeńskim, przy czym przedmiot przyrzeczonej w niniejszym akcie umowy nabędą w części, to jest w udziale wynoszącym części na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, zaś w pozostałej części, to jest w udziale wynoszącym części... nabędzie do majątku osobistego za środki pochodzące z majątku osobistego, na co... wyraża zgodę.... i... oświadczają, że za wszelkie zobowiązania wynikające z umowy objętej niniejszym aktem odpowiadają solidarnie./ -------------------------------------------------------------- OPIS NIERUCHOMOŚCI 3 Deweloper oświadcza, że: ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Deweloper jest właścicielem nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, w Warszawie, w dzielnicy Targówek, przy ulicy Obwodowej nr 16 (szesnaście), stanowiącej działkę ewidencyjną nr 23/1 (dwadzieścia trzy łamane przez jeden), z obrębu 4 10-04, o obszarze 1.151,00 m 2 (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), której sposób korzystania został określony jako,,inne tereny zabudowane Bi, zwanej dalej Nieruchomością. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA3M/00362127/9 ( W A trzy M łamane na zero zero trzy sześć dwa jeden dwa siedem łamane na dziewięć), w której: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) w dziale I-Sp nie ma żadnych wpisów, ---------------------------------------------------------- b) w dziale II własność wpisana jest na rzecz Dewelopera, na podstawie umowy sprzedaży, sporządzonej w dniu 10 lipca 2018 roku (dziesiątego lipca dwa tysiące osiemnastego roku), przez Roberta Sielskiego, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr [.]/2018, ------------------------------------------------------------------------------------- c) w dziale III figurują wpisy dotyczące roszczeń wynikających z zawartych umów deweloperskich/oraz wzmianki dotyczące wniosków o dokonanie takich wpisów/przy 2
czym Deweloper zapewnia, że nie dotyczą one przedmiotu umowy deweloperskiej, objętej niniejszym aktem i nie kolidują z jej zawarciem, a ponadto figuruje wpis - ograniczone prawo rzeczowe o treści: prawo użytkowania nieodpłatnie i na czas nieograniczony pasa gruntu o szerokości jednego metra wzdłuż przyłącza gazu ograniczone do przeprowadzenia i zainstalowania przyłącza gazu i punktu pomiarowego, na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w celu wykonania czynności związanych z remontami, eksploatacją i konserwacją przyłącza gazu ustanowione na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółka z o. o. Oddział Gazownia Warszawska z siedzibą w Warszawie (REGON: 01719570800000), d) w dziale IV nie figurują żadne wpisy/wpisana jest wzmianka o wniosku [.] zarejestrowana dnia [ ], o wpis hipoteki [.]/wpisana jest hipoteka [.], ------------- e) nie ma wzmianek o innych wnioskach. ---------------------------------------------------------- 3. Deweloper nabył przedmiotową Nieruchomość od osób fizycznych na podstawie powołanej umowy sprzedaży, Repertorium A nr [ ]/2018. ------------------------------------------ 4. Zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Św. Wincentego, wydanym z up. Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy dnia 21 czerwca 2018 roku, UD X WAB.6727.277.2018.MPA(2): ---------------------------------------------------------------------------- - działka ew. nr 23/1 z obrębu 4-10-04, położona przy ulicy Obwodowej nr 16 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Św. Wincentego, zatwierdzonym uchwałą Nr LVIII/1508/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 listopada 2017 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2017 roku, poz. 11792, na obszarze jednostki terenowej 5.MW/U z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową, ----------------------------------------------------------------------------------------- - zgodnie z brzmieniem 18.1. przedmiotowego wypisu, określa się wysokość stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu dla terenów: --------------------------- 1) U, MW/U, MW: 30%,---------------------------------------------------------------------- 2) MN, NM/U: 15%.--------------------------------------------------------------------------- 5. Poza opisaną powyżej hipoteką oraz opisanym prawem użytkowania Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi długami, innymi prawami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu, poza roszczeniami wynikającymi z zawartych umów deweloperskich, ponadto nie jest przedmiotem żadnego postępowania zabezpieczającego ani egzekucyjnego. ------------ 6. Deweloper zastrzega sobie, że w celu zapewnienia możliwości realizacji całej inwestycji ustanowione mogą zostać odpowiednie służebności gruntowe, polegające między innymi na prawie przejścia, przejazdu oraz wybudowania, korzystania i dokonywania napraw różnych mediów i dróg, a także służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów oraz prawa użytkowania, umożliwiające realizację inwestycji, które nie będą obciążały Lokalu (opisanego poniżej). ----------------------------------------------------------------------------------------- 7. Deweloper nie ma żadnych zaległości podatkowych ani innych zaległości, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). -------------------------------------------------------------------- 8. W stosunku do Dewelopera nie została ogłoszona upadłość, ani Deweloper sam nie wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. ---------------------------------------------------------- 9. Na zbycie nieruchomości w tym nowopowstałych lokali wybudowanych na działce nr ewid. 23/1 przy ulicy Odwodowej nr 16, wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej zgodnie z umową Spółki nie jest wymagana zgoda komandytariuszy Spółki. -------------------------------- 3
10. Deweloper jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), a sprzedaż Lokalu będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. ------------------------------------------------------------------ 4. Przy akcie okazano wydruk z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, stan z dnia 2018 roku ( dwa tysiące osiemnastego roku) obejmujący treść księgi wieczystej Kw nr WA3M/00362127/9. --------------------------------------------------- PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 5 Deweloper oświadcza, że: ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Na podstawie - okazanej przy niniejszym akcie - decyzji nr 60/T/18 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, wydanej w dniu 05 czerwca 2018 roku (piątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku), znak: UD-X-WAB.6740.44.2018.MCH, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna i prawomocna dnia 16 (szesnastego) lipca 2018 (dwa tysiące osiemnastego) roku, Deweloper realizuje na Nieruchomości inwestycję. Inwestycja ta polega na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, z garażem na kondygnacji podziemnej na działce nr ew. 23/1, z obrębu 4 10-04, przy ulicy Obwodowej nr 16, w Warszawie w Dzielnicy Targówek. Inwestycja ta zwana jest dalej Przedsięwzięciem Deweloperskim. ---------------------------------------------- 2. Budynek, o którym mowa powyżej, zwany dalej Budynkiem, będzie budynkiem murowanym, o 3 (trzech) kondygnacjach nad ziemią i 1 (jednej) kondygnacji pod ziemią z garażem (zwanym dalej Garażem ). Wjazd do Garażu usytuowany będzie od strony ulicy Obwodowej. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. W Budynku usytuowanych będzie 24 (dwadzieścia cztery) samodzielne lokale w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ze zm.); powierzchnia wszystkich samodzielnych lokali liczona będzie według normy PN-ISO 9836. ------------------------------------------------------------------------------ 4. Grunt Nieruchomości oraz części Budynku i urządzenia (w tym m.in. sieci, przyłącza, infrastruktura techniczna mieszcząca się w Budynku i na gruncie, oświetlenie terenu, teren zielony, drogi, chodniki, klatki schodowe, dach, mury itp.), które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w Budynku realizowanym w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego będą stanowić nieruchomość wspólną, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ze zm.), zwaną dalej Nieruchomością Wspólną. ------------------------------------------------------- 5. Każdoczesnemu właścicielowi Lokalu przysługiwać będzie udział w Nieruchomości Wspólnej, wyliczony zgodnie z art. 3 powołanej wyżej ustawy o własności lokali. ------------ 6. W Budynku, na pierwszej kondygnacji podziemnej, Deweloper wybuduje Garaż, który nie będzie odrębną nieruchomością w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ze zm.). W Garażu znajdować się będzie 25 (dwadzieścia pięć) stanowisk postojowych (zwanych dalej również Stanowiskami Postojowymi ) oraz 25 (dwadzieścia pięć) boksów (zwanych dalej również,,boksami ), w tym Stanowisko Postojowe oznaczone tymczasowo nr (.) oraz Boks, oznaczony tymczasowo nr (..) o powierzchni około (.), nadto ciągi komunikacyjne, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Ze Stanowisk Postojowych i Boksów korzystać będą właściciele poszczególnych lokali, w ramach podziału do korzystania z Nieruchomości Wspólnej (quoad usum). Stanowiska Postojowe oraz Boksy zaznaczone zostały na Planie Garażu, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy Deweloperskiej. ------------------------------------------------------------ 4
7. Na [ ] ([ ]) piętrze/parterze, to jest [ ] ([ ]) kondygnacji nadziemnej Budynku, Deweloper wybuduje między innymi samodzielny lokal mieszkalny, oznaczony tymczasowo nr [ ] ([ ]), o projektowanej powierzchni użytkowej [ ] m² ([ ] metra kwadratowego), składający się z: [ ] zwany dalej Lokalem. Do Lokalu przylegać będzie balkon/taras zaznaczony na rzucie Lokalu, /ogródek przylokalowy, zaznaczony na planie zagospodarowania, stanowiącym załącznik nr 2 do Prospektu Informacyjnego. Lokal będzie samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ze zm.). ------------------------------------------- 8. Budynek będzie miał zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej, to jest ulicy Obwodowej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Harmonogram Przedsięwzięcia Deweloperskiego zawiera 6 etapów realizacji: --------------- Etap 1 przygotowanie inwestycji 20 % w całkowitych kosztach Przedsięwzięcia Deweloperskiego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- - nabycie działki, ------------------------------------------------------------------------------------------- - projekt budowlany, -------------------------------------------------------------------------------------- - rozbiórka,------------------------------------------------------------------------------------------------- - przygotowanie inwestycji, ------------------------------------------------------------------------------ Etap 2 stan zerowy - 20 % w całkowitych kosztach Przedsięwzięcia Deweloperskiego, ----- Etap 3 stan surowy otwarty 20% w całkowitych kosztach Przedsięwzięcia Deweloperskiego, --------------------------------------------------------------------------------------- Etap 4 stan surowy zamknięty 10% w całkowitych kosztach Przedsięwzięcia Deweloperskiego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- - piony instalacyjne, --------------------------------------------------------------------------------------- Etap 5 prace wykończeniowe wewnętrzne, instalacje części podziemnej 20 % w całkowitych kosztach Przedsięwzięcia Deweloperskiego, w tym: -------------------------------- - tynki, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - wylewki, -------------------------------------------------------------------------------------------------- - elewacje, --------------------------------------------------------------------------------------------------- Etap 6 prace zewnętrzne, zgłoszenie do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 10% w całkowitych kosztach Przedsięwzięcia Deweloperskiego. ----------------------------- PROSPEKT INFORMACYJNY I INNE DOKUMENTY 6 Deweloper oświadcza, że: ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Nabywcy został doręczony na trwałym nośniku informacji, tj. w formie papierowej Prospekt Informacyjny wraz z załącznikami, zawierający opis Przedsięwzięcia Deweloperskiego. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Od chwili doręczenia Nabywcy Prospektu Informacyjnego nie nastąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na jego treść/ W czasie pomiędzy doręczeniem Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem umowy deweloperskiej objętej niniejszym aktem w jego treści miały miejsce następujące zmiany: [ ] ----------------------------------------- 3. Umowa Deweloperska, objęta niniejszym aktem jest zgodna z wypełnionym wzorem umowy deweloperskiej, stanowiącym załącznik nr 3 do Prospektu Informacyjnego z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 2 powyżej. -------------------------------------------- 4. Plan Lokalu z określeniem powierzchni i układu pomieszczeń oraz usytuowanie Lokalu w Budynku stanowi załącznik nr 1 do Prospektu Informacyjnego. ------------------------------------- 5. Zakres i standard prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się Deweloper wskazany jest w części indywidualnej Prospektu Informacyjnego. -------------------- 7 Nabywca oświadcza, że: ------------------------------------------------------------------------------------ 5
1) zapoznał się z koncepcją przestrzenno-architektoniczną projektu mieszkaniowego przedmiotowej Nieruchomości, rozmieszczeniem lokali mieszkalnych, Garażu, poszczególnych Stanowisk Postojowych, Boksów, ogródków przylokalowych i terenów zewnętrznych oraz planem Lokalu, znany jest mu ich stan i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, -------------------------------------------------------------------------------------- 2) odebrał i zapoznał się z Prospektem Informacyjnym wraz z załącznikami przed zawarciem Umowy Deweloperskiej objętej niniejszym aktem, w terminie umożliwiającym wnikliwe zapoznanie się z ich treścią, rozumie tę treść i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. Ponadto zapoznał się i wyraża zgodę na zmiany w treści dostarczonego mu Wzoru Umowy Deweloperskiej, stanowiącego załącznik nr 3 do Prospektu Informacyjnego, wprowadzone do Umowy Deweloperskiej objętej niniejszym aktem, w zakresie opisanym powyżej i rozumie treść tych zmian i ich konsekwencje, jak również wyraża zgodę na włączenie tych zmian do treści Umowy Deweloperskiej objętej niniejszym aktem, ------------------------------- 3) został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z następującymi dokumentami: --------------------------------------------------- a) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości; -------------------- b) kopią aktualnego odpisu Dewelopera z Krajowego Rejestru Sądowego; ------------------ c) kopią pozwolenia na budowę; -------------------------------------------------------------------- d) sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata; ----------------------------- e) projektem architektoniczno-budowlanym. ------------------------------------------------------ 8 Przy akcie okazano ponadto wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydane z upoważnienia Prezydent m. st. Warszawy w dniu [ ] 2018 roku, znak [ ], z których wynika, że: ------------------------------------------------------------------------------------------ - działka nr ewid. 23/1 położona jest w województwie mazowieckim, m. st. Warszawa, jednostka ewidencyjna: 146511_8, Dzielnica Targówek, obręb numer: 1004, nazwa: 4-10-04,---------------------------------------------------- - działka nr ewid. 23/1 położona jest w Warszawie, przy ulicy Obwodowej nr 16, stanowi rodzaj użytku: Bi inne tereny zabudowane i ma 0.1151 ha (tysiąc sto pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych) powierzchni,------ - dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.- ZOBOWIĄZANIA STRON 9 Deweloper zobowiązuje się do:---------------------------------------------------------------------------- 1) wybudowania na Nieruchomości Budynku, w którym usytuowany będzie Lokal, zgodnie z powołanym pozwoleniem na budowę i projektem, ------------------------------------------------- 2) ustanowienia odrębnej własności Lokalu, z którym związany będzie odpowiedni udział w Nieruchomości Wspólnej, wyliczony zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, --------------------------------------------------------------------------------- 3) przeniesienia na Nabywcę prawa własności Lokalu wraz z prawami związanymi z jego własnością i niezbędnymi do korzystania z Lokalu, w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń, z zastrzeżeniem obciążeń ciążących na Nieruchomości, o których mowa w 3 ust. 2 lit. c) niniejszej umowy, ------------------------------------------------------------------------- 4) przyznania Nabywcy prawa wyłącznego korzystania z: -------------------------------------------- - przylegającego do Lokalu balkonu/tarasu/ogródka przylokalowego, ---------------------- - Stanowiska Postojowego nr [ ] i/lub Boksu nr [.] znajdującego/ych się w Garażu, --------------------------------------------------------------------------------------------- a Nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia Lokalu i do nabycia Lokalu wraz z prawami związanymi na swoją rzecz. 6
10 1. Strony postanawiają, że w umowie ustanowienia odrębnej własności Lokalu i jego sprzedaży (zwanej dalej Umową Przenoszącą Własność ), która zostanie zawarta w wykonaniu niniejszej Umowy Deweloperskiej dokonają podziału do korzystania z Nieruchomości Wspólnej w ten sposób, że każdoczesnemu właścicielowi Lokalu przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z przyległych do Lokalu: balkonu/tarasu/ i/lub ogródka przylokalowego (zwanych dalej także,,przyległościami ) i/lub prawo wyłącznego korzystania ze Stanowiska Postojowego nr [ ] i/lub Boksu nr [.] znajdującego/ych się w Garażu, z obowiązkiem utrzymywania wskazanych Przyległości, Stanowiska Postojowego i Boksu w stanie uwzględniającym koncepcję architektoniczną inwestycji oraz ich zużycie zgodne z przeznaczeniem oraz obowiązkiem dopuszczenia służb technicznych do tych Przyległości, Stanowiska Postojowego i Boksu w celu dokonywania niezbędnych napraw i konserwacji. Jednocześnie z tytułu korzystania z opisanych Przyległości, Stanowiska Postojowego i Boksu na zasadach wyłączności właściciel Lokalu nie będzie ponosić dodatkowych kosztów na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, za wyjątkiem kosztów związanych z eksploatacją Przyległości, Stanowiska Postojowego i Boksu. ------------- 2. Nabywca wyraża zgodę, aby w umowach ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia ich własności, zawieranych z nabywcami innych samodzielnych lokali usytuowanych w Budynku, dokonano podziału do korzystania z Nieruchomości Wspólnej w ten sposób, aby każdoczesnym właścicielom poszczególnych lokali przysługiwało prawo wyłącznego korzystania z przylegających do nabywanych lokali balkonów i/lub tarasów i/lub ogródków przylokalowych i/lub Stanowisk Postojowych i/lub Boksów znajdujących się w Garażu, z wpisem tak uzgodnionego sposobu korzystania do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, z uwzględnieniem prawa Nabywcy wynikającego z ustępu 1 powyżej. ---- 11 1. Deweloper zastrzega, że dla potrzeb finansowania Przedsięwzięcia Deweloperskiego ma prawo zaciągania kredytów bankowych i pożyczek oraz ustanawiania różnego rodzaju zabezpieczeń hipotecznych na Nieruchomości, z tym, że w chwili ustanawiania odrębnej własności i sprzedaży Lokalu, Lokal będzie wolny od obciążeń lub Deweloper przedstawi stosowne dokumenty, pozwalające na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu, na co Nabywca wyraża zgodę. ------------------------------------------------------------------------------------ 2. Deweloper oświadcza, że [.] wyrazi zgodę na bezobciążeniowe (to jest bez przepisywania opisanej hipoteki) wyodrębnienie Lokalu z księgi wieczystej Kw nr WA3M/00362127/9 i przeniesienie jego własności po zakończeniu inwestycji i dokonaniu wpłaty pełnej ceny przez Nabywcę. Deweloper niniejszym przekazuje Nabywcy zaświadczenie warunkowej zgody na zwolnienie obciążenia hipotecznego oraz wyodrębnienie lokalu mieszkalnego/użytkowego wraz z częściami przynależnymi wydane przez [ ], dnia [.], z którego wynika, że lokale wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej położone w Warszawie, przy ulicy Obwodowej nr 16 (na nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr WA3M/00362127/9) będące przedmiotem zawieranych przez Kupujących ze Spółką umów deweloperskich (przedwstępnych umów sprzedaży), będą wyodrębniane, bez obciążenia hipotecznego do nowo założonych ksiąg wieczystych, pod warunkiem zapłaty pełnej ceny zakupu przez Kupujących, wynikających z umów deweloperskich (przedwstępnych umów sprzedaży) na indywidualny rachunek do wpłat Nabywcy, wskazany również w Umowie Deweloperskiej nadany do zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego Dewelopera o nr [.] w PLN w przypadku, gdy taki wymóg wynika z ustawy deweloperskiej, lub nr rachunku [.] w PLN w pozostałych przypadkach. ------------------------------------------------------------------------- CENA LOKALU, SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI 12 7
1. Strony ustalają, że cena brutto Lokalu z udziałem w Nieruchomości Wspólnej, zwana dalej Ceną Lokalu wynosi [ ],00 zł ([ ]złotych). ------------------------------------------------------- 2. Cena Lokalu obejmuje cenę netto w wysokości [ ] oraz podatek od towarów i usług (VAT) liczony według stawki 8% (osiem procent) w wysokości [ ]. ------------------------- 3. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), Cena Lokalu zostanie obliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) i Cena Lokalu ulegnie odpowiedniej zmianie, o czym Nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość stawki tego podatku. ---------------------------------- 4. Cena Lokalu obejmuje należność za wszelkie materiały, jak również wszelkie prace budowlane i projektowe, które są konieczne do zaprojektowania i zbudowania przez Dewelopera Budynku, w tym Lokalu, zgodnie ze standardem określonym w części indywidualnej Prospektu Informacyjnego oraz planem Lokalu. ---------------------------------- 13 Strony dopuszczają możliwość powstania różnic pomiędzy powierzchnią projektowaną Lokalu wskazaną w 5 ust. 7 niniejszego aktu, a jego rzeczywistą powierzchnią użytkową, stwierdzoną w inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez osobę uprawnioną. Jeżeli różnica będzie nie większa niż +/- 2% (dwa procent), Cena Lokalu nie ulegnie zmianie. W przypadku większej różnicy Cena Lokalu zostanie odpowiednio skorygowana w oparciu o ustaloną cenę jednostkową brutto, która wynosi, zł ( złotych) za 1 m² (jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej Lokalu. O zmianie Ceny Lokalu Deweloper poinformuje Nabywcę przed odbiorem Lokalu.--------------------------------------------------------- 14 1. Nabywca zobowiązuje się wpłacić Cenę Lokalu na Indywidualny Rachunek Nabywcy, o którym mowa w 23 ust. 2 poniżej, służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez Nabywcę, na cele określone w Umowie Deweloperskiej, prowadzony przez [ ], w ratach po zakończeniu kolejnych etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego i w terminach wskazanych w harmonogramie realizacji inwestycji i płatności stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy Deweloperskiej. W przypadku nie osiągnięcia danego etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego w umówionym terminie Nabywca ma prawo przesunięcia płatności danej raty Ceny Lokalu o czas niezbędny do zakończenia tego etapu prac. ------------------------------- 2. W przypadku opóźnienia w realizacji etapów budowy Deweloper zawiadamia Nabywcę listem poleconym lub drogą mailową o wykonaniu prac i zakończeniu poszczególnych etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego. -------------------------------------------------------------- 15 W przypadku opóźnienia w płatności Deweloper może żądać od Nabywcy zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż łącznie 2% Ceny Lokalu. ------ 16 1. Po zapłaceniu minimum 20% (dwadzieścia procent) Ceny Lokalu, Nabywcy przysługuje prawo do złożenia Deweloperowi wniosku z proponowanymi zmianami wewnętrznymi w przedmiotowym Lokalu pod warunkiem, że: ------------------------------------------------------------ - są to zmiany nieistotne z punktu widzenia Ustawy o Warunkach Technicznych (aranżacje ścianek działowych, układ instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania); --------------------- - są możliwe do realizacji z punktu widzenia zaawansowania budowy do czasu ich zgłoszenia oraz obowiązujących przepisów prawa. ------------------------------------------------------------------ Do wniosku powinien być załączony stosowny projekt techniczny sporządzony przez architekta Nabywcy uwzględniający proponowane zmiany. Deweloper może uwzględnić powyższy wniosek jeśli zatwierdzi go architekt, który projektował Budynek. --------------------- 2. Nabywca poniesie wszelkie koszty związane ze zmianami wewnętrznymi w przedmiotowym Lokalu (prace architektoniczne, naniesienie zmian w projektach 8
wykonawczych, koszty wyburzenia ścian i innych robót) zaproponowanymi przez Nabywcę. Nabywca w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wyceny tych zmian złoży Deweloperowi pisemne oświadczenie w przedmiocie akceptacji wyżej wymienionych kosztów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Deweloper zrealizuje zatwierdzone przez architekta zmiany pod warunkiem zapłaty przez Nabywcę kosztów tych zmian w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich akceptacji. W przypadku braku zapłaty kosztów, o których mowa powyżej, Lokal zostanie wykonany zgodnie z planem Lokalu z określeniem powierzchni i układu pomieszczeń stanowiącym załącznik nr 1 do Prospektu Informacyjnego oraz zakresem i standardem prac wykończeniowych wskazanych w części indywidualnej Prospektu Informacyjnego. ------------ 4. Ewentualna zmiana powierzchni powstała wskutek realizacji projektu zamiennego, o którym mowa w ust. 1, złożonego przez Nabywcę, nie wpływa na zmianę Ceny Lokalu. ------- POZOSTAŁE TERMINY UMOWNE 17 Deweloper informuje Nabywcę, że: ---------------------------------------------------------------------- - prace budowlane mające na celu realizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego rozpoczęto w sierpniu 2018 (dwa tysiące osiemnastego) roku, --------------------------------------------- - zakończenie prac budowlanych i wybudowanie Budynku nastąpi do dnia marca 2020 roku (dwa tysiące dwudziestego roku), ----------------------------------------------------------- - planowane uzyskanie ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie Budynku nastąpi w terminie do maja 2020 roku (dwa tysiące dwudziestego roku). ------------------------------- 18. 1. Deweloper zobowiązany jest pisemnie powiadomić Nabywcę o terminie odbioru Lokalu, w ciągu czternastu dni od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku. 2. Odbiór Lokalu nastąpi po zapłaceniu przez Nabywcę całej Ceny Lokalu, wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie. ---------------------------------------------------------------- 19 1. Odbiór Lokalu nastąpi w obecności Nabywcy. ------------------------------------------------------ 2. Z Odbioru Lokalu sporządzony zostanie protokół, do którego Nabywca będzie mógł zgłosić wady Lokalu. ---------------------------------------------------------------------------------------- 3. Deweloper zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub o odmowie ich uznania, z podaniem przyczyn. ----- 4. Deweloper zobowiązany jest, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady Lokalu. Jeżeli mimo zachowania należytej staranności, Deweloper nie usunie wad we wskazanym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia tych wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. ------------------------------------------------------------------------ 5. Z chwilą dokonania Odbioru Lokalu, ciężary i ryzyka z nim związane przechodzą na Nabywcę. Od tej chwili Nabywca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania Nieruchomości, zarządu Nieruchomością Wspólną, a w szczególności: opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody itp. w części dotyczącej Lokalu i Nieruchomości Wspólnej, opłaty, np. za ubezpieczenia, podatki i inne daniny publicznoprawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, koszty ochrony Budynku, koszty działania zarządcy i administratora Budynku itp. -------------------------------------------------------------------------------- 6. Nabywca niniejszym zamawia, a Deweloper zobowiązuje się do zabezpieczenia wykonania usług w zakresie zwykłego zarządzania Nieruchomością Wspólną ( Usługi w Zakresie Zarządzania ) przez okres do 6 (sześciu) miesięcy począwszy od daty podpisania pierwszego aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność lokalu mieszkalnego w Budynku (powstanie Wspólnoty). ------------------------------------------------------------------------- 7. Usługi w Zakresie Zarządzania będą dostarczane na warunkach i w terminach określonych w Umowie Przenoszącej Własność po cenach rynkowych. ------------------------------------------- 9
8. Deweloper ma prawo zlecić sprawowanie zarządu osobie trzeciej, co nie zwalnia go z odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Opłata za Usługi w Zakresie Zarządzania ustalona zostaje na 1,30 zł brutto (jeden złoty trzydzieści groszy) za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej Lokalu miesięcznie. Pozostałe koszty to jest: koszty ubezpieczenia i ewentualnej ochrony Budynku, koszty konserwacji i sprzątania Budynku, koszty utrzymania zieleni na Nieruchomości, będą refakturowane na podstawie realnie poniesionych kosztów na podstawie stawek rynkowych. -- 10. Opłatę z tytułu zarządzania oraz zaliczki na pozostałe koszty, opisane w pkt 9 powyżej, Nabywca zobowiązuje się uiszczać z góry do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca. --------- 20 Strony postanawiają, że: ----------------------------------------------------------------------------------- 1. Umowa Przenosząca Własność zostanie zawarta do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 (dwa tysiące dwudziestego) roku, po zapłacie całej Ceny i odbiorze Lokalu przez Nabywcę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. O terminie i miejscu zawarcia Umowy Przenoszącej Własność Deweloper zawiadomi Nabywcę pisemnie, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem (,,Pierwszy Termin ). --- 3. W przypadku nie dojścia do zawarcia Umowy Przenoszącej Własność w Pierwszym Terminie wobec niestawienia się Nabywcy, Deweloper wyznaczy kolejny termin, pisemnie informując o nim Nabywcę, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem (,,Drugi Termin ). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ODSETKI I KARY UMOWNE 21 1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) jeżeli Umowa Deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; ----------------------------------------------------------------------------------------- 2) jeżeli informacje zawarte w Umowie Deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w jego załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; --------------------------------------- 3) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; -- 4) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w jego załącznikach, są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym w dniu podpisania Umowy Deweloperskiej; ------------------------------------------------------------------------------------------ 5) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę Deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego, stanowiącego załącznik do ustawy; ------------------------------------------------------------------------------------- 6) w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę własności Lokalu, w terminie określonym w niniejszej Umowie Deweloperskiej, ------------------------------------------------------------------- 7) w przypadkach opisanych: ------------------------------------------------------------------------------ a) w 12 ust. 3 niniejszej umowy - gdy zmiana stawki podatku od towarów usług spowoduje wzrost Ceny Lokalu w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania od Dewelopera powiadomienia o zmianie Ceny Lokalu, ------------------------------------------ b) w 13 niniejszej umowy gdy Cena Lokalu ulegnie zmianie w wyniku zmiany powierzchni Lokalu w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania od Dewelopera powiadomienia o zmianie Ceny Lokalu. --------------------------------------------------------- 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, Nabywca ma prawo odstąpienia od Umowy Deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. -------------------------------- 10
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy Deweloperskiej, Nabywca wyznacza Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie własności Lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu uprawniony będzie do odstąpienia od tej umowy. W takim przypadku Nabywca może żądać od Dewelopera zapłaty kary umownej w wysokości 2% Ceny Lokalu. ----------------------------- 4. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy Deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia Nabywcy z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i zostało doręczone Deweloperowi. ------------------------------------------------------------------------ 22 1. Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy Deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w Umowie Deweloperskiej, pomimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. ------------------------------ 2. Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy Deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcy na Odbiór Lokalu lub podpisanie Umowy Przenoszącej Własność, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. ------------------------ 3. W przypadku odstąpienia przez Dewelopera od Umowy Deweloperskiej w którejś z sytuacji określonych w ust. 2, Deweloper ma prawo żądać od Nabywcy zapłaty kary umownej w wysokości 2% Ceny Lokalu. --------------------------------------------------------------------------- 4. Kary umowne oraz odsetki za opóźnienie przysługujące Deweloperowi płatne będą na jego rachunek bankowy nr [.] w PLN. ----------------------------------------------------------------------- RACHUNEK POWIERNICZY 23 1. W celu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, w dniu [.] roku, Deweloper zawarł z [.], KRS [.] (zwanym także Bankiem ) umowę zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, której kopia wraz z załącznikami 1 i 2 stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej, na podstawie której Bank prowadzi dla Dewelopera zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze [.] ( dalej także: Rachunek ).--------------- 2. Bank w ramach Rachunku prowadzi dla Nabywcy (zwanym w umowie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego również,,powierzającym ) indywidualny rachunek nr... (dalej: Indywidualny Rachunek Nabywcy ), na którym ewidencjonuje się wpłaty konkretnego Nabywcy. -------------------------------------------- 3. Prawo wypowiedzenia umowy rachunku przysługuje wyłącznie Bankowi w sytuacjach opisanych w umowie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, a do dnia dzisiejszego umowa ta nie została wypowiedziana. ---------------------------------------------------- 24 Zgodnie z powołaną umową zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłaty z Indywidualnego Rachunku Nabywcy będą dokonywane po przedłożeniu Bankowi przez Dewelopera wypisu Umowy Przenoszącej Własność na rzecz Nabywcy, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń, na które Nabywca wyraził zgodę, oraz dyspozycji wypłaty środków, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, podpisanej zgodnie z obowiązującą w Banku Kartą Wzorów Podpisów. Bank dokona wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w terminie 5 (pięciu) dni roboczych po stwierdzeniu spełnienia przez Dewelopera wszystkich warunków do wypłaty, o ile w treści dyspozycji wypłaty nie przewidziano późniejszego terminu realizacji. ---------------------------------------------------------- 25 11
1. Koszty przelewów na Indywidualny Rachunek Nabywcy obciążają w całości Nabywcę, zaś koszty, opłaty i prowizje za jego prowadzenie obciążają Dewelopera. ------------------------------ 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Deweloperskiej przez Nabywcę lub Dewelopera w sytuacjach określonych w art. 29 ustawy z dnia 16 września 2011 roku, o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232 poz. 1377) Bank wypłaca Nabywcy przypadające mu środki znajdujące się na Indywidualnym Rachunku Nabywcy na podstawie: oświadczenia strony odstępującej o odstąpieniu od Umowy Deweloperskiej oraz oświadczenia Nabywcy dotyczącego postępowania po odstąpieniu od Umowy Deweloperskiej, które to oświadczenie zostanie złożone w Banku przez Nabywcę na formularzu wskazanym przez Bank, wskazującego rachunek bankowy Nabywcy przeznaczony do wypłaty tych środków. ---------------------------------------------------------------- 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Deweloperskiej przez Nabywcę, odstąpienie od Umowy Deweloperskiej przedstawione przez Nabywcę, powinno zawierać potwierdzenie, że zostało doręczone Deweloperowi. ------------------------------------------------------------------------ 4. Składane przez Nabywcę oświadczenia, o których mowa w ust. 2 powyżej wymagają podpisu notarialnie poświadczonego lub powinny być złożone w obecności pracownika Banku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Deweloperskiej, która była przedmiotem przelewu wierzytelności na rzecz banku kredytującego Nabywcę na zabezpieczenie kredytu udzielonego Nabywcy, Bank może wystąpić do banku kredytującego Nabywcę o potwierdzenie kwoty jaka powinna być przekazana na rachunek tego banku. --------------------- 6. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy deweloperskiej w trybie innym niż określony w art. 29 ustawy z dnia 16 września 2011 roku, o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232 poz. 1377), środki przypadające Nabywcy zgromadzone na rachunku, zostaną przekazane przez Bank na podstawie: ------------ a) złożonego w formie aktu notarialnego oświadczenia stron Umowy Deweloperskiej o rozwiązaniu Umowy Deweloperskiej, -------------------------------------------------------------------- b) zgodnych oświadczeń stron Umowy Deweloperskiej o sposobie podziału środków pieniężnych wpłaconych przez Nabywcę na przypisany do niego Indywidualny Rachunek, ---- c) pisemnego oświadczenia Nabywcy w sprawie postępowania po odstąpieniu od Umowy Deweloperskiej/rozwiązaniu Umowy Deweloperskiej, które to oświadczenie zostanie złożone w Banku przez Nabywcę na formularzu wskazanym przez Bank. ----------------------------------- 7. Składane przez Nabywcę oświadczenia, o których mowa w ust. 6 powyżej wymagają podpisu notarialnie poświadczonego lub powinny być złożone w obecności pracownika Banku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy Deweloperskiej, która była przedmiotem przelewu wierzytelności na rzecz banku kredytującego Nabywcę, Bank może wystąpić do banku kredytującego Nabywcę o potwierdzenie kwoty do przekazania na rachunek tego banku. ---------------------------------------------------------------------------------------- 9. Deweloper ma prawo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Indywidualnym Rachunku Nabywcy wyłącznie w celu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego. -------------------------------------------------------------------------------------------- 26 Deweloper oświadcza, że [.] jest administratorem danych osobowych Nabywcy, a informacje o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez [.], stanowią załącznik nr 5 do Umowy Deweloperskiej. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Nabywca oświadcza, że: ------------------------------------------------------------------------------------ 12
a) zapoznał się z treścią umowy zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego z dnia [.] roku oraz załącznikami nr 1 i 2 do tej umowy i przyjmuje do wiadomości i stosowania jej postanowienia, -------------------------------------------------------------------------- b) wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Bank czynności wynikających z umowy zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, ---------------------------------------------------------- c) upoważnia [.] do przechowywania jego danych osobowych. ----------------------------------- KORESPONDENCJA 27 1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji: --------------------------------------------- - dla Dewelopera 02-724 Warszawa, ulica Wołodyjowskiego nr 49a, ------------------------- - dla Nabywcy..., ----------------------------------------------------------------------------- 2. Wszelka korespondencja wynikająca z Umowy Deweloperskiej wymaga formy pisemnej i będzie wysyłana pocztą kurierską lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczona osobiście za pokwitowaniem odbioru. ------------------------------------------------------ 3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach adresu do korespondencji. ---------------------------------------------------------------------------------------------- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 28 O ile Nabywca nie wyrazi odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie, dane osobowe Nabywcy będą przez Dewelopera wykorzystywane wyłącznie w celu określonym w art. 43 ust. 1 pkt. 8 i 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), to jest wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w innych sprawach związanych z wykonaniem Umowy Deweloperskiej. Deweloper jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Nabywca ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. -------------------------------------------------------------------- 29 W sprawach nieuregulowanych Umową Deweloperską stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o własności lokali oraz ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. ------------------------- 30 Umowa Deweloperska stanowi całość ustaleń pomiędzy Stronami. Wcześniejsze, zarówno ustne, jak i pisemne ustalenia i uzgodnienia poczynione między Stronami zostają zastąpione jej postanowieniami. ---------------------------------------------------------------------------------------- 31 Wszelkie zmiany Umowy Deweloperskiej wymagają formy aktu notarialnego. ------------------ 32 Załącznikami do Umowy Deweloperskiej są: ---------------------------------------------------------- 1) Załącznik nr 1 - Prospekt Informacyjny wraz z następującymi załącznikami: ----------- a) Załącznik nr 1 do Prospektu Informacyjnego - Plan Lokalu z określeniem powierzchni i układu pomieszczeń oraz usytuowanie Lokalu w Budynku oraz rzuty kondygnacji budynków z zaznaczeniem części wspólnych do wyłącznego korzystania, ------------------------------------------------------------------------------------- b) Załącznik nr 2 do Prospektu Informacyjnego - Projekt zagospodarowania terenu, z określeniem usytuowania Budynku oraz określeniem położenia ogródków przylokalowych, ------------------------------------------------------------------------------- c) Załącznik na 3 do Prospektu Informacyjnego Wzór Umowy Deweloperskiej, ---- 13