UMOWA nr 9/ZP/VDOS47/17 zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy:

Transkrypt

1 UMOWA nr 9/ZP/VDOS47/17 zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Helix Immuno-Oncology Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alei Solidarności 75/26, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) , którą reprezentuje: Paweł Wiśniewski Prezes Zarządu, zwaną dalej w umowie Zamawiającym oraz.. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą. z siedzibą, posiadający numer NIP:, numerem REGON:., numer PESEL:., będącym podatnikiem VAT czynnym**.. z siedzibą w, przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy.,., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS., o numerze identyfikacji podatkowej (NIP)., którą reprezentuje:, zwaną dalej w umowie Wykonawcą, zwanymi razem dalej w umowie Stronami, a każdą z osobna Stroną. Wobec wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w Przewodniku kwalifikowalności kosztów dla projektów składanych w konkursie ogłoszonym w 2015 r. w ramach Działania 1.1 PO IR, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata , Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do miejsca dostawy towar we wskazanym w niniejszej umowie terminie i na warunkach opisanych w umowie i załącznikach do niej, w tym, w ofercie, którą Wykonawca złożył w ramach postępowania nr VDOS47/III/1/17. 1 Umowa nr 9/ZP/VDOS47/17

2 2. Strony oświadczają i potwierdzają, że przedmiot niniejszej umowy jest realizowany w ramach projektu pn. Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę ph V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, umowa nr: POIR / Ogół świadczeń, do wykonania których na podstawie niniejszej umowy oraz załączników do niej zobowiązany jest Wykonawca, określany będzie w dalszej treści umowy jako dostawa. 4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym dokładne oznaczenie towaru, jego ilości oraz parametrów technicznych i jakościowych, zawiera oferta Wykonawcy z dnia r., wraz z załącznikami, złożona w ramach postępowania nr: VDOS47/III/1/17, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 5. O ile nie postanowiono inaczej w dalszej części umowy, w zakresie obowiązków Wykonawcy leżą w szczególności następujące świadczenia: a) wytworzenie lub nabycie towaru przez Wykonawcę; b) transport towaru do miejsca dostawy; c) opakowanie i zabezpieczenie towaru na czas transportu oraz składowania; d) przekazanie towaru w miejscu dostawy; e) umożliwienie Zamawiającemu sprawdzenia towaru przy rozładunku dostawy; f) wykonanie wszelkich innych czynności oznaczonych w niniejszej umowie lub załącznikach do umowy. 2 Szczególne obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca potwierdza, iż nie zachodzą żadne ograniczenia lub przeszkody uniemożliwiające i/lub ograniczające kompetencję Wykonawcy do zawarcia niniejszej umowy w zakresie określonym odpowiednimi przepisami. 2. Wykonawca jest zobowiązany sumiennie i starannie wykonywać obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz postanowień niniejszej umowy. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) prowadzenie swojej działalności z należytą starannością, uwzględniającą zawodowy charakter świadczonych usług, b) wyznaczenie odpowiedzialnych pracowników, posiadających niezbędne doświadczenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania świadczonych usług, c) terminowe wykonywanie wszystkich wynikających z niniejszej umowy zobowiązań względem Zamawiającego. 4. Jeżeli Wykonawca nie może wykonywać swoich obowiązków, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dostawy z zachowaniem najwyższej staranności z uwzględnieniem fachowej wiedzy technicznej oraz zasadami sztuki i normami branżowymi a także zgodnie z przeznaczeniem towaru. 6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem i warunkami realizacji przedmiotu umowy, a nadto przeznaczeniem towaru oraz iż w stosunku do możliwości wykonania swoich zobowiązań nie wnosi zastrzeżeń. 7. Wykonawca wykona zobowiązania wynikające z niniejszej umowy samodzielnie. Powierzenie wykonania zobowiązania podmiotowi trzeciemu wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w 2 Umowa nr 9/ZP/VDOS47/17

3 formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie powierzenia przez Wykonawcę wykonania części bądź całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy podmiotowi trzeciemu, Wykonawca odpowiada za działanie lub zaniechanie powyższego podmiotu jak za działanie lub zaniechanie własne. 8. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich i nie zachodzą żadne okoliczności ograniczające i/lub wyłączające umocowanie Wykonawcy do zawarcia i wykonania niniejszej umowy. Wykonawca potwierdza również, iż nie są prowadzone z udziałem Wykonawcy postępowania sądowe i/lub egzekucyjne, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na realizację niniejszej umowy przez Wykonawcę. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania dla realizacji niniejszej umowy urządzeń i/lub materiałów niewłaściwych, w tym nie spełniających wymogów Polskich Norm. Atesty i wyniki badań dotyczące materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej winny być zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi i przepisami obowiązującymi w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w momencie wydania towaru, atestów i certyfikatów na dostarczony przez siebie towar, w zakresie, w jakim obowiązek posiadania powyższych dokumentów nałożony jest powszechnie wiążącymi przepisami prawa lub został przewidziany w umowie lub dołączonych do niej dokumentach. 11. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 11, winno nastąpić najpóźniej wraz z wydaniem towaru. Zamawiający zachowuje prawo żądania, aby dokumenty wymienione w ust. 11 zostały przekazane we wcześniejszym terminie. 12. Nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 11 i 12 powyżej, stanowi podstawę do odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 3 Warunki dostawy 1. Strony ustalają, że dostawa towaru będzie realizowana według następującego harmonogramu: 1) Zamówienie realizowane będzie w ciągu 12 pełnych miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy, w formie do 10 planowych dostaw zrealizowanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z zamówieniami złożonymi przez Zamawiającego do Wykonawcy w trybie określonym w niniejszej umowie. 2) Do każdego zamówienia w ramach planowych dostaw będzie doliczana, odpowiadająca każdej planowej dostawie, cena transportu. Po wyczerpaniu limitu planowych 10 dostaw, kolejne dostawy, o ile będzie taka konieczność, oferowane będą przez Wykonawcę jako dodatkowe dostawy. Do każdego zamówienia w ramach dodatkowych dostaw będzie doliczana, odpowiadająca każdej dodatkowej dostawie, cena transportu. 3) Szczegółowy zakres planowej dostawy nr 1 jest ujęty w Specyfikacji materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych wraz z cennikiem a podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia na dostawę planową nr 1 przez Wykonawcę. 4) Szczegółowy zakres planowych dostaw 2-10 każdorazowo składany będzie w formacie xlsx i przesyłany jako załącznik, pocztą elektroniczną, na adres przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w par. 10, ust.6, pkt. 2 niniejszej umowy w formie listy sporządzonej na wzór Specyfikacji materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych wraz z cennikiem. 5) Termin realizacji planowej dostawy nr 1 wynosi do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 6) Termin realizacji planowych dostaw 2-10 będzie wynosił każdorazowo do 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów punktu 7) poniżej. 3 Umowa nr 9/ZP/VDOS47/17

4 7) W ramach zamówień 2-10 przewiduje się maksymalnie 3 zamówienia realizowane w trybie pilnej dostawy, tzw. zamówienia pilne, a więc realizowane w terminie dni, czyli, zgodnie z deklaracją Wykonawcy, w terminie krótszym niż umowne 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do dnia realizacji dostawy. 2. Dostawa zostanie zrealizowana pod następujący adres: Helix Immuno-Oncology Sp. z o.o., Centrum Nowych Technologii CeNT I, Banacha 2c, Warszawa, V piętro, godz Wskazany w ust. 1 powyżej termin dostawy uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu jego upływu Wykonawca dostarczył towar pozbawiony wad i kompletny wraz z całą dokumentacją w sposób umożliwiający jego odbiór przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostarczenia towaru do miejsca dostawy w formie pisemnej lub na 2 (dwa) dni przed datą dostawy. 5. Wykonawca wykona swoje zobowiązania umowne wykorzystując w tym celu własne materiały i sprzęt, transportem własnym lub zamówionym u przewoźnika. Nie przysługuje mu z powyższego tytułu dodatkowe wynagrodzenie, poza wskazanym w paragrafie 4 niniejszej umowy. 6. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru. Odbiór zostanie potwierdzony stosownym protokołem odbioru, podpisanym przez obie strony. 7. Odbiór odbędzie się w miejscu dostawy. W trakcie odbioru Zamawiający zachowuje prawo do weryfikacji towaru i sprawdzenia zgodności ze Specyfikacją materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych, stanowiącą załącznik do oferty złożonej w ramach postępowania nr: VDOS47/III/1/17, która stanowi załącznik do niniejszej umowy i danym zamówieniem. 8. Strony zastrzegają, iż Zamawiający w szczególności ma prawo odmówić podpisania protokołu w przypadku, kiedy: a) towar jest niezgodny w wymaganiami polskich norm i norm branżowych; b) towar został wykonany nieprawidłowo technologicznie; c) towar nie odpowiada uzgodnieniom technicznym lub jakościowym poczynionym przez strony; d) towar jest niekompletny (także w zakresie uzgodnionej dokumentacji); e) towar nie posiada właściwości, które gwarantują jego prawidłowe funkcje użytkowe. 9. W przypadku odmowy przez Zamawiającego podpisania protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest usunąć przyczynę odmowy w terminie 5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi w takim wypadku po usunięciu wszystkich wad przedmiotu umowy. 10. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru. 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Cena netto za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi: 1) Dla zamawianych materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych: cena, każdorazowo zgodnie z danymi zawartymi w Specyfikacji materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych wraz z cennikiem (cena jednostkowa netto zamawianego materiału przemnożona przez liczbę sztuk zamawianych w danym zamówieniu); 2) Dla każdej planowej dostawy materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych (do 10ciu dostaw w ramach realizacji niniejszej umowy) cena transportu:.. zł (słownie:.. złotych 00/100); 4 Umowa nr 9/ZP/VDOS47/17

5 3) Dla każdej dodatkowej dostawy materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych (każdej wykraczającej poza planowe 10 dostaw w ramach realizacji niniejszej umowy) cena transportu:.. zł (słownie:.. złotych 00/100). Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. W razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, iż podana cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 2. Strony ustalają, iż Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy w następujący sposób: każdorazowo, po dokonaniu odbioru towaru, równowartość wynagrodzenia za zamówiony danym zamówieniem, dostarczony i odebrany towar, powiększona odpowiednio o koszty transportu, odpowiednie dla dostawy danego rodzaju płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Faktura VAT zostanie wystawiona po podpisaniu przez obie strony zgodnego protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń przewidzianych w niniejszej umowie. Podpisanie protokołu odbioru przez obie strony stanowi jednocześnie zgodę Zamawiającego na wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę. 3. Za datę zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przez Wykonawcę towar na okres - zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie, którą Wykonawca złożył w ramach postępowania nr VDOS47/III/1/ Wykonawca gwarantuje, iż towar spełnia warunki specyfikacji oraz jest zgodny z obowiązującymi normami, a nadto iż towar jest przydatny do umówionego użytku oraz pozbawiony wad jakościowych i prawnych. 3. Wykonawca udziela gwarancji jakości towaru na okres gwarancyjny zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie, którą Wykonawca złożył w ramach postępowania nr VDOS47/III/1/17. Okres gwarancyjny biegnie, dla towaru będącego przedmiotem danej dostawy od daty protokołu odbioru danej dostawy. 4. W przypadku wymiany towaru okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas, przez jaki dokonywana była wymiana. 5. Wykonawca usunie na własny koszt wadę lub uszkodzenie towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie..dni od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Czas reakcji Wykonawcy ulega wydłużeniu w przypadku zgłoszenia szkody w dzień wolny od pracy do dni. 6. Jeżeli stwierdzona wada pozbawia Zamawiającego całych korzyści z towaru lub jakiejkolwiek ważniejszej jego części, Zamawiający ma prawo odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy jako całości lub w odniesieniu do części towaru dotkniętej wadą. 7. Niezależnie od postanowień 6 poniżej, jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub uszkodzenia towaru w określonym w ust. 5 czasie, Zamawiający może według swojego uznania: 1) wykonać naprawę samodzielnie lub zatrudniając w tym celu osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy; 2) żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do ubytku przydatności bądź funkcjonalności towaru. 5 Umowa nr 9/ZP/VDOS47/17

6 8. Korzystanie przez Zamawiającego z usług gwarancyjnych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów materiałów. 9. Określone w niniejszym paragrafie okresy gwarancyjne obowiązują także w stosunku do uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi. 10. Wyklucza się przenoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu wad jakościowych (reklamacji wnoszonych przez Zamawiającego) na podmioty nie będące Stronami niniejszej Umowy. 6 Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od realizacji niniejszej Umowy z przyczyn zawinionych lub zależnych od Wykonawcy, tytułem kary umownej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 25% (dwadzieścia pięć procent) łącznej ceny brutto. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości danej dostawy netto z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, liczoną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. 4. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego wymienionego powyżej tytułu odrębnie i podlegają kumulacji. 5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy. 7 Rozwiązanie umowy 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umownych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących przypadkach: 1) jeżeli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu przez okres co najmniej 14 dni z zakończeniem wykonywania danej dostawy, 2) Wykonawca przerwał wykonywanie swoich zobowiązań i nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 (siedmiu) dni pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, 3) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z projektem, przepisami technicznymi lub niniejszą umową, 4) dostawa nie została wykonana w sposób przewidziany w umowie w szczególności, gdy dostarczony towar: a) jest niezgodny w wymaganiami polskich norm i norm branżowych; b) został wykonany nieprawidłowo technologicznie; c) nie odpowiada uzgodnieniom technicznym lub jakościowym poczynionym przez strony; d) towar nie posiada właściwości, które gwarantują jego prawidłowe funkcje użytkowe; i wady wynikłe z powyższych nieprawidłowości są wadami istotnymi, nienadającymi się do usunięcia. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 6 Umowa nr 9/ZP/VDOS47/17

7 podaniem przyczyny odstąpienia. 8 Siła wyższa 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej (za którą strony uznają w szczególności powódź, huragan, pożar, wojna, strajk, trzęsienie ziemi), strony dopuszczają możliwość zmiany terminów realizacji zobowiązań określonych w niniejszej umowie, w drodze dodatkowego porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli czas trwania siły wyższej wynosi więcej niż 14 (czternaście) dni. 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej strona powołująca się na siłę wyższą zobowiązana jest niezwłocznie na piśmie powiadomić o tym drugą stronę, dokumentując fakt wystąpienia przypadku siły wyższej. 3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 14 (czternastu) dni od daty wezwania do rozpoczęcia negocjacji nowego terminu realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. 9 Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z Zamawiającym współpracujących jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji Umowy. 2. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy i poufności materiałów i danych, o których mowa w ust. 1, jeżeli informacje co do których taki obowiązek istniał: 1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia; 2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami sądów lub właściwych organów państwowych; 3) muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 3. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją prac będących przedmiotem umowy mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania tych prac. 4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1, przez swoich pracowników i podwykonawców. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli w trakcie lub w związku z realizacją umowy pozyska jakiekolwiek dane osobowe zgromadzone w zasobach Zamawiającego. 10 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego. 2. Oświadczenia woli stron w zakresie zmiany niniejszej umowy, odstąpienia od niej, wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności. 3. Strony oświadczają, iż wymieniły informacje konieczne przy czynnościach obrotu oraz wymieniły kopie stosownych wyciągów z rejestrów. Przedstawiciele stron umowy oświadczają, iż od dat 7 Umowa nr 9/ZP/VDOS47/17

8 powołanych rejestrów do chwili podpisania niniejszej umowy nie nastąpiły żadne zmiany w składach zarządów stron umowy i sposobach ich reprezentacji, które mogłyby mieć wpływ na ważność zaciągniętych przez nie zobowiązań. 4. Strony zobowiązują się do każdorazowego informowania o zmianach nazwy przedsiębiorstwa, firmy i adresów swoich siedzib. Niezawiadomienie o zmianie danych o których mowa w pkt. 3. powyżej skutkują uznaniem, że korespondencja kierowana na ostatni znany adres będzie uważana jest za doręczoną. 5. Wszelkie zawiadomienia oświadczenia stron mogące wywołać skutki co do zakresu ich obowiązków umownych winny być przesyłane pocztą poleconą. 6. Do prowadzenia uzgodnień technicznych strony upoważniają następujące osoby: 1) po stronie Zamawiającego: Katarzyna Popławska, katarzyna.poplawska@helixpolska.com, tel ) po stronie Wykonawcy:.. 7. Wszelkie spory i rozbieżności, jakie wynikną pomiędzy stronami w związku z realizacją niniejszej umowy, będą w miarę możliwości rozwiązywane na drodze wzajemnych negocjacji, w terminie jednego miesiąca od daty ich pisemnego zgłoszenia przez stronę, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w tym terminie spory te będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8. W razie rozbieżności w treści niniejszej umowy oraz załączników do niej postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami oferty Wykonawcy. 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron Zamawiający Wykonawca Załącznik 1 do Umowy Oferta złożona przez Wykonawcę w ramach postępowania nr VDOS47/III/1/17 8 Umowa nr 9/ZP/VDOS47/17