UMOWA nr. zawarta w dniu w Przeworsku, pomiędzy:

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego nr 07/POIR/NCBIR/2016 UMOWA nr zawarta w dniu w Przeworsku, pomiędzy: B&P Engineering Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Przeworsku, przy ulicy Lubomirskich 1E, Przeworsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) , którą reprezentuje: Marcin Kocaj Prokurent zwaną dalej Zamawiającym oraz, którą reprezentuje: zwaną w umowie Wykonawcą o następującej treści: 1 Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego: - zespół prowadnic oraz rur teleskopowych w trzech rozmiarach (mała, średnia, duża), zgodnie z zapytaniem ofertowym o numerze 07/POIR/NCBIR/2016. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Oferta Wykonawcy z dnia r., które stanowią załączniki do niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż dokonał wstępnej analizy przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych. 2. Wykonawca potwierdza, iż nie zachodzą żadne ograniczenia lub przeszkody uniemożliwiające i/lub ograniczające kompetencję Wykonawcy do zawarcia niniejszej umowy w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz innych ustaw.

2 3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udziału we wszelkich odbiorach technicznych przedmiotu umowy wymaganych zgodnie z przepisami prawa do jego uruchomienia i dalszego wykorzystywania przez Zamawiającego. 4. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich i nie zachodzą żadne okoliczności ograniczające i/lub wyłączające umocowanie Wykonawcy do zawarcia i wykonania niniejszej umowy. Wykonawca potwierdza również, iż nie są prowadzone z udziałem Wykonawcy postępowania sądowe i/lub egzekucyjne, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na realizację niniejszej umowy przez Wykonawcę. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania dla realizacji niniejszej umowy urządzeń i/lub materiałów niewłaściwych, w tym nie spełniających wymogów Polskich Norm. Atesty i wyniki badań dotyczące materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej winny być zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi i przepisami obowiązującymi w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w języku polskim następujących dokumentów: - Deklaracja Zgodności z Normami CE, - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, - Karta Gwarancyjna Szczegółowy zakres dostawy (parametry urządzeń, właściwości, zasady działania), zawarte są w Ofercie Wykonawcy stanowiących załączniki do niniejszej umowy Przedmiot umowy zostanie przedstawiony Zamawiającemu do odbioru końcowego w terminie do dnia 2016 r. 2. Po dostarczeniu i uruchomieniu przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru końcowego. Odbiór zostanie potwierdzony stosownym protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez obie strony. 3. Strony zastrzegają, iż Zamawiający w szczególności ma prawo odmówić podpisania protokołu końcowego w przypadku, kiedy urządzenie objęte tym protokołem nie zostanie uruchomione lub nie będzie działało w sposób prawidłowy, w dniu sporządzenia protokołu odbioru końcowego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację zgodnie z 2 ust. 5 i 6 umowy Cena łączna netto przedmiotu niniejszej umowy wynosi..zł (słownie: 00/100 netto). Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. W razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, iż podana cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3 2. Strony ustalają, iż Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy w następujący sposób: 100% wartości brutto umowy płatne w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i otrzymania faktury VAT. 3. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 4. Za datę zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany sumiennie i starannie wykonywać obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz postanowień niniejszej umowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: - prowadzenie swojej działalności z należytą starannością, uwzględniającą zawodowy charakter świadczonych usług, - wyznaczenie odpowiedzialnych pracowników, posiadających niezbędne doświadczenie i przygotowanie zawodowe, - terminowe wykonywanie wszystkich wynikających z niniejszej umowy zobowiązań względem Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca. 3. Jeżeli Wykonawca nie może wykonywać swoich obowiązków, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub jego wyznaczonego pracownika W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od realizacji niniejszej Umowy z przyczyn zawinionych od Zamawiającego, tytułem kary umownej Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą 25% (dwadzieścia pięć procent) łącznej ceny brutto. 2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od realizacji niniejszej Umowy z przyczyn zawinionych lub zależnych od Wykonawcy, tytułem kary umownej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 25% (dwadzieścia pięć procent) łącznej ceny brutto. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy netto z tytułu nieterminowej realizacja przedmiotu umowy, liczoną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wadliwego elementu przedmiotu umowy netto z tytułu opóźnieniu w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, liczoną za każdy dzień rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego zgodnie z umową do usunięcia wad. 5. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w terminie 14 dni od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących przypadkach: Jeżeli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu przez okres co najmniej 14 dni roboczych z zakończeniem wykonywania przedmiotu umowy, lub

4 W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z projektem, przepisami technicznymi lub umową, lub 8 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej (za którą strony uznają w szczególności powódź, huragan, pożar, wojna, strajk, trzęsienie ziemi), strony dopuszczają zmiany terminów realizacji zobowiązań określonych w niniejszej umowie. 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej strona powołująca się na siłę wyższą zobowiązana jest niezwłocznie na piśmie powiadomić o tym drugą stronę, dokumentując fakt wystąpienia przypadku siły wyższej W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie spory i rozbieżności, jakie wynikną pomiędzy stronami w związku z realizacją umowy, będą w miarę możliwości rozwiązywane na drodze wzajemnych negocjacji w terminie jednego miesiąca od daty ich zaistnienia, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego W sprawach nieuregulowanych w treści umowy zastosowanie znajdują postanowienia specyfikacji technicznej/opisu oprogramowania i oferty opisanych w 1 i 3 niniejszej umowy, jednakże postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami specyfikacji technicznej /opisu oprogramowania i oferty. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia oraz wykonane prace na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego, co oznacza, iż w tym terminie Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań serwisowych zmierzających do usunięcia usterki lub wymiany części. Czas reakcji serwisu ulega wydłużeniu w przypadku zgłoszenia szkody w dzień wolny od pracy o 24 godziny. Jeżeli wymiana w tym terminie okaże się z przyczyn technicznych niemożliwa, Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy niezwłocznie z tym, że nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki lub konieczności wymiany części. W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania jakiegokolwiek dodatkowego terminu. 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

5 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy Zamawiający Wykonawca