Lp. Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja (w zł) w tym środki. Opis podjętych działań

Transkrypt

1 Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2012 (z uwzględnieniem realizacji wydatków wg stanu na r.) Załącznik nr 19 do sprawozdania opisowego za rok 2012 r. Lp. Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Kwota (w zł) w tym środki Funduszu Wykonanie sołeckiego wg stanu na (w zł) r. I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: , , , Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA) - w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowwej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Kielno, Koleczkowo, Zęblewo (Łebno) Budowa drogi Będargowo - Zęblewo - III etap Opis podjętych działań Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę zawartą w dniu r., ostateczny odbiór nastąpił w dniu 8 sierpnia 2012 r. Zakres robót obejmował: budowę sieci wodociągowej PCV 110, l ok 1430 m, PCV 90 L ok 98 mb, 118 przyłączy PE 40, L ok. 709 mb; sieć kanalizacyjną PCV 200, l ok m, 141 przyłączy PCV 160, L ok mb, przepompownię ścieków PS-1, tłocznię ścieków PS-2. Koszt zadania wyniósł: ,18 zł, z tego: - roboty budowalne ,31 zł ( ,18 zł ,87 podatek VAT); (wartość kosztorysu inwestorskiego: ,01 zł), - nadzór inwestorski zł, - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ,06 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Płatność za wykonane roboty została zrealizowana 31 sierpnia i częściowo w kwocie zł stanowiąwiącej udział unijny sfinansowane z pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające ,24 0, ,91 finansowanie, które zostanie spłacona w roku po otrzymaniu dofinansowania unijnego ,00 W ramach zadania w I półroczu opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę drogi na odcinku 700 m (od km do km 4+245) za cenę 550 zł. Po otrzymaniu kosztorysu wczczęto w dniu 16 lipca br. postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót przebudowy drogi szer. 3,2 m na odcinku 700 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych oraz zabudowań indywidualnych, z wartością koszt ,47 zł, zakończone zawarciem w dniu 17 września umowy na realizację zadania na kwotę ,03 zł (+ nadzór inwestorski zł). W celu wykorzystania pełnej kwoty dofinansowania ze środków Marszałka Województwa Pomorskiego ( zł) postanowiono zrealizować modernizację tej drogi na kolejnym 150 metrowym odcinku. W tym celu 6 sierpnia Referat Inwestycji wystąpił do Starostwa Powiatowego o dostępnienie kopii mapy do celów informacyjnych (koszt 14,89 zł). 23 sierpnia została zawarta umowa na opracowanie kosztorysu budowy drogi Będargowo - Zęblewo etap III (odcinek od km do km 4+395) - odcinek 150 m za cenę 550 zł, z terminem wykonania do 31 sierpnia br. 17 września zawarto umowę na kolejny etap budowy za cenę ,94 zł. Ostatecznie w ramach zadania wykonano modernizację 850 m drogi (od km , ,86 do km 4+395).

2 Budowa chodnika wzdłuż ulic Wschodniej i Pod Dębem w Częstkowie Budowa nawierzchni ul. Chłopskiej w Dobrzewienie - I etap Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej w Donimierzu na ul. Wrzosowej Modernizacja dróg sołeckich w Grabowcu (ul. Lesoków i ul. Pokoleniowa) Budowa drogi ul. Okrężna w Jeleńskiej Hucie , , , , ,95 W ramach zadania 4 czerwca br. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowy drogi osiedlowej pieszo-jezdnej o szer. 4 m i dł. ok. 170 m ul. Pod Dębem oraz o szer. 5 m i dł. ok 110 m ul. Pod Dębem i Wschodnia; za cenę zł. W roku 2012 sfinansowano 70% wartości umowy ,70 zł (po otrzymaniu dokumentacji). Pozostałą kwotę 2.103,30 zł, płatną po uzyskaniu , ,00 pozwolenia na budowę ujęto w wykazie wydatków niewygasających. W ramach zadania wykonano mapę sytuacyjno - wysokościową do celów informacyjnych za kwotę 20,68 zł oraz sfinansowano uzgodnienia projektu przebudowy za kwotę 62,73 zł. 23 sierpnia została zawarta umowa na opracowanie kosztorysu budowy drogi ul. Chłopskiej w Dobrzewinie (odcinek od km do km 0+350) za cenę 550 zł, z terminem wykonania do 31 sierpnia br. Następnie ogłoszono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem w dniu r umowy na budowę nawierzchni drogi na odcinku od km do km szer. 5 m oraz na odcinku od km do szer. 4 m wraz z budową zjazdów za cenę ,64 zł (+ nadzór zł). Odbiór , ,05 robót nastąpił 6 grudnia. Zamówienie na zakup wiaty przystankowej za cenę zł złożono w dniu 9 sierpnia br. Wiatę 5 600, ,00 dostarczono 30 sierpnia. W ramach zadania wykonano w drodze umowy z dnia r. odcinek z płyt yomb o dług. ok , ,61 70 mb za cenę ,89 zł. Roboty odebrano 24 lipca. W pierwszym półroczu poniesiono koszt wykonania map sytuacyjno - wysokościowych dla celów informacyjnych za 25,16 zł. 27 czerwca zawarto umowę na wykonanie kosztorysu inwestorskiego budowy drogi ul. Okrężna w Jeleńskiej Hucie (odcinke od do km 0+618) za cenę 550 zł. Po otrzymaniu kosztorysu wnioskiem z dnia 17 lipca wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy budowy drogi ul. Okrężna w Jeleńskiej Hucie na odcinku ok 120 mb (zakres: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 445 m kw., podbudowa z kruszywa łamanego 445 m kw. + zjazdy 206 m kw., nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 445 m kw m kw., formatowanie nasypów, geodezja powykonawcza) z wartością koszt ,32 zł. Umowę na przewidziany zakres za cenę ,95 zł (+ nadzór 800 zł) zawarto 4 października, z terminem realizacji do 3 listopada. Roboty , ,11 odebrano 31 października Budowa chodnika wzdłuż ul. Letniskowej ,00 Gmina oczekuje na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie w Kamieniu ,00 0,00 wycinki drzew (wniosek rozpatrywany ponad 1,5 roku), co uniemożliwia realizację inwestycji Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w 328,00 Kielnie (wykonanie kosztorysu) Ze względu na projektowaną przebudowę drogi powiatowej (budowa ronda w obszarze ul. Szkolnej) 328,00 0,00 uzgodniono, iż na obecnym etapie bezcelowa jest realizacja chodnika Utwardzenie dróg sołeckich w Kieleńskiej W ramach zadania utwardzono drogę poprzez nawiezienie 364 ton mieszanki, 28 ton gruzu Hucie , , ,00 oraz 14 ton tłucznia Utwardzenie dróg sołeckich w Koleczkowie ,00 W ramach zadania utwardzono drogę poprzez nawiezienie 140 ton tłucznia, 14 ton mieszanki , ,00 i 14 ton gruzu Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Na ,00 Zagajnik , ,01 W ramach zadania zakupiono 312 szt. płyt yomb z przeznaczeniem na modernizację drogi.

3 Budowa drogi w Łebnie ul. Szkolna (kontynuacja) , ,00 W ramach zadania 4 czerwca 2012 r. na opracowanie dokumentacji budowy drogi o szer. 4 m i długości ok. 250 m w Łebnie ul. Szkolna za cenę zł, z terminem realizacji do 2 września br. 70% kosztów umowy (3.944 zł) sfinansowano w grudniu, po otrzymaniu dokumentacji. Pozostałą kwotę, stanowiącą 30 % wartości umowy (1.476 zł), płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających. Ponadto w wykazie wydatków niewygasających ujęto kwotę w wys ,49 zł na realizację w/w drogi. Pierwotnie zadania miało zostać wykonane do końca , ,49 grudnia, jednak warunki pogodowe uniemożliwiły realizację Przebudowa ul. Wesołej w Rębiskach Wykonanie parkingu w Szemudzie przy ul. Szkolnej , ,47 kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na przebudowę ul. Wesołej w Rębiskach (odcinek od km do km 0+048) za cenę 600 zł, budowę drogi na odcinku od km do km (w tym podbudowa z kruszywa łamanego 225 m kw.(po zagęszczeniu 20 cm) + 3,5 m kw. po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm m kw. + kostka kolorowa 3,5 m kw., regulacja pionowa studzienek do włazów kanałowych - 1 szt.; obsługa geodezyjna), w ramach umowy z dnia r. za cenę ,55 zł (+ nadzór , ,55 zł). Roboty odebrano w dniu 7 grudnia 2012 r. Zadanie zrealizowano w opraciu o umowę z dnia 10 kwietnia br. za kwotę ,34 zł. Zakres prac obejmował:: 10 miejsc postojowych z kostki brukowej tetonowej gr 8 cm, odbiór techniczny robót miał 8 000, ,34 miejsce 14 maja Budowa drogi w Szemudzie ul. Kwidzińskiego - II etap Utwardzenie drogi sołeckiej w Zęblewie w kierunku Łebna ,52 W pierwszym półroczu został opracowany przedmiar robór i kosztorys przebudowy etapu IIIa za cenę 1.752,75 zł. Wartość kosztorysowa zadania opiewała na kwotę ,98 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i w dniu 11 maja zawarto umowę na realizację II etapu inwestycji obejmującego kanalizację deszczową od studni D9 do D6 - roboty ziemne i rozbiórkowe oraz montażowe, roboty drogowe od km do 0+324,90 obejmujące: nawierzchnie z betonu asfaltowego 720 m kw., nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm m kw., krawężniki betonowe 238 m, chodnik z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm m kw., za cenę ,47 zł, z terminem realizacji do 10 lipca 2012 r. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 5.258,25 zł , ,47 Odbiór robót nastąpił w dniu 24 lipca br. - mapę sytuacyjno - wysokościową dla celów projektowych za kwotę 14,89 zł. - kosztorys budowy drogi sołeckiej w Zęblewie w kierunku Łebna (odcinek od km do km 0+180) za cenę 550 zł, - utwardzenie drogi sołeckiej w Zęblewie w kierunku Łebna dł. 180 m (zakres roboty pomiarowe, podbudowa z kruszywa Łamanego z domieszką ulepszaczy z cementu 5%, roboty nawierzchniowe: z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowo-żwirowytch - warstwa wiążąco asfaltowa o grub. 4 cm m kw., warstwa ścieralna asfaltowa grub. 3 cm m kw. do 30 m kw. zjazdy, zjazdy 30 mkw., pobocze, geodzezja powytkonawcza) w ramach umowy z dnia r. za cenę ,63 zł; , ,52 odbiór robót nastąpił 31 października.

4 Wykupy gruntów Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Głazicy na cele rekreacyjne Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Częstkowie ,00 0, ,35 W 2012 roku zawarto umowy kupna - sprzedaży, w wyniku których na rzecz Gminy Szemud nabyto: 1) działkę nr 208/4 pow. 0,223 ha w Dobrzewinie za cenę 3.165,27 zł (na poszerzenie drogi gminnej ul. Strażacka); 2) działkę nr 384/2 pow. 0,1000 ha w Szemuudzie za cenę zł (droga dojazdowa do posesji); 3) działkę 406/16 pow. 0,0589 ha, dz. nr 406/26 pow. 0,1159 ha, dz. nr 406/27 pow. 0,156 ha, dz. nr 406/28 pow. 0,0862 ha poł. w Rębiskach za łączną cenę ,25 zł (drogi dojazdowe do działek budowlanych - tytułem rozliczenia opłaty adiacenkiej); 4) działkę nr 372/25 pow. 0,0937 ha poł. w Bojanie za cenę 2.875,20 zł (poszerzenie drogi gminnej ul. Na Dambnik - tytułem rozliczenia opłaty adiacenkiej); 5) działkę nr 208/4 pow. 0,0223 poł. w Dobrzewinie ,95 zł (poszerzenie drogi gminnej ul. Strażacka - tytułem rozliczenia opłty adiacenkiej); 6) działkę nr 66/43 pow. 0,1034 ha poł. w Łebieńskiej Hucie zł (droga dojazdowa do boiska szkolnego); 7) działkę nr 270/16 pow. 0,1070 poł. w Koleczkowie zł (poszerzenie drogi gminnej ul. Hippiczna); 8) działkę nr 413/6 pow. 0,0429 ha poł. w Donimierzu zł (droga dojazdowa do działek budowlanych ul. Polna); 9) działkę nr 413/18 pow. 0,3071 ha poł. w Donimierzu ,28 zł (droga dojazdowa do działek budowlanych - rozliczenie opłaty adiacenkiej); 10) działkę nr 179/13 pow. 0,1115 ha i dz. nr 179/14 pow. 0,0099 ha poł. w Dobrzewinie zł (poszerzenie drogi gminnej ul. Chłopska - rozliczenie opłaty adiacenkiej); 11) działkę nr 508/4 pow. 0,1741 ha poł. w Donimierzu ,40 zł (droga do działek budowlanych - rozliczenie opłaty adiacenkiej); 12) działki nr 415/10; 415/11; 415/20; 415/21 łacznej pow. 0,3023 ha poł. w Kielnie zł (droga dojazdowa do działek budowlanych ul. Aldony); 13) działkę nr 123/2 pow. 0,0355 ha poł. w Przetoczynie zł (działka pod chodnik); 14) działkę nr 287/30 pow. 0,0653 ha poł. w Dobrzewinie zł (droga dojazdowa do działek budowlanych - tytułem rozliczenia opłaty adiacenkiej); 15) działkę nr 287/31 pow. 0,0440 ha poł. w Dobrzewinie zł (droga dojadzowa do działek budowlanych - tytułem rozliczenia opłaty adiacenkiej); 16) działkę nr 123/3 pow. 0,0421 ha poł. w Rębiskach ,70 zł (poszerzenie drogi gminnej ul. Srebrna - tytułem rozliczenia opłaty adiacenkiej), 17) działkę nr 215/22 pow. 0,0494 ha poł. w Dobrzewinie ,10 zł - tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej), 18) działki nr 121/1; 121/6; 122/11; 120/1 poł. w Przetoczynie za cenę zł, 19) działkę nr 39 pow. 0,0500 ha poł. w Będargowie za cenę zł, 20) działkę nr 238/1 pow. 0,021 ha i dz. nr 238/2 pow. 0,0529 ha poł. w Szemudzie, w rozliczeniu opłaty adiacenckiej, 21) działkę nr 193/5 pow. 0,1023 ha poł.w Kamieniu, 22) działki nr 106/42 pow. 0,0487 ha poł. w Łebnie - w rozliczeniu oplaty adiacenckiej , ,00 - w drodze umowy z dnia r. - ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych od strony drogi gminnej na działce nr 16/5 i 16/3 w Głazicy (z zakresem obejmującym: osadzenie słupków ogrodzeniowych fi 50 mm - 4 szt., montaż systemowych paneli ogrodzeniowych 10,08 m kw., demontaz istniejących słupków ogrodzeniowych 2 szt i demontaz siatki ogrodzeniowej) za cenę 2.700,07 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 25 czerwca 2012 r., Zakupiono: - elementy ogrodzenia (słupki stal. 50 szt., siatka pleciona 7 szt., drut naciągowy - 2 szt., pręt napinający - 2 szt., napinacz powlek - 9szt.) ,72 zł - beton - 487,08 zł, - zestawu rekreacyjny o numerze katalowgowym zł ,87 - żwir zł. W ramach zadania 22 sierpnia zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw na 4 921, , ,00 Kwotę zł.

5 Zagospodarowanie terenu wokół boiska wiejskiego przy szkole w Donimierzu Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie przy szkole w Łebieńskiej Hucie Doposażenie placu zabaw przy szkole w Łebieńskiej Hucie Budowa oświetlenia w Donimierzu ul. Szankowa (1 lampa) Budowa oświetlenia w Donimierzu ul. Żwirowa (projekt) Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno - Czeczewo (skrzyżowanie ulic Strażacka/Gryfa Pomorskiego) Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno - Bojano wraz z budową chodnika w kierunku Bojana (skrzyżowanie ulic Oliwska/Partyzantów Kaszubskich) Budowa oświetlenia w Łebnie ul. Energetyków , ,00 W ramach zadania: - wykonano dodatkową rozdzielniczę energetyczną przy placu wiejskim za cenę 500 zł, - ogrodzenie wokół placu przy SF w Donimierzu, z zakresem obemującym: budowę ogrodzenia z siatki z podmurówką systemową w rozstawie słupków, co 2,5 m wys. siatki ocynkowanej 1,5 m gr. 2,8 mm, wielkosci oczek 50x50 cm, słupki ogrodzeniowe ocynkowane o średnicy 50mm gr. ścianki 2 mm dł. 2,3 m + 2 słupki ocynkowane o śr. 60,3 gr. ścianki 2,9 mm dł. 2,3 m, podmurówkę - płyta o wym. 2,40 x 0,30 x 0,05 m, pustaki przelotowe, w ramach umowy z 5 grudnia, za cenę 9.808,45 zł , ,45 Roboty odebrano 21 grudnia. W ramach zadania wykonano dokumentację boisk sportowych przy SP w Łebieńskiej Hucie, z za , ,00 cenę zł, w ramach umowy z 18 czerwca 2012 r , ,00 Zadanie zrealizowano w opraciu o zamówienie z dnia 4 kwietnia 2012 r. na dostawę z montażem urządzeń zabawkowych HOLZ-KOMPLEX "zestaw A009" za cenę zł 7 574,00 Dostawę zrealizowano w dniu 11 kwietnia 2012 r ,00 W ramach zadania, w drodze umowy z 16 sierpnia, wykonano dokumentację budowlaną budowy oświetlenia (obejmującą budowę słupa oświetleniowego oraz , ,00 montaż szafki oświetlenia zewnętrznego), za cenę zł , , , , ,00 0,00 Projekt jest wykonany. Zabezpieczona kwota nie pozwoliła na realizację 1 punktu świetlnego. - dokumentację projektową budowy oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno-Czeczewo (skrzyżowanie ulic Strażacka/Gryfa Pomorskiego) - budowa słupa oświetleniowego z wysięgnikiem dwuramiennym oraz montaż szafki oświetlenia zewnętrznego, za cenę zł (umowa z 10 kwietnia), - oświetlenie skrzyżowania z zakresem obejmującym ułożenie kabla w ziemi - 28,8 m, szafka ośw. zew. SO - 1 szt., szafka pomiarowa - 1 szt., słup ośiwteleniowy - 1 szt., geodezja powykonawcza, za cenę 6.262,84 zł (+ nadzór 159,90 zł), w ramach umowy z 7 listopada, - przyłączono obiekt do sieci 176,86 zł , ,40 - dokumentację projektową budowy oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno-Bojano (skrzyżowanie ulic Oliwska/Partyzantów Kaszubskich) - budowa słupa oświetleniowego oraz montaż szafki oświetlenia zewnętrznego, za cenę zł (umowa z 10 kwietnia), - oświetlenie skrzyżowania drogi Kielno - Bojano (zakres: układanie kabla w ziemie - 16,8 m, szafka ośw. zew. SO - 1 szt, szafka pomiarowa - 1 szt., słup ośiwetleniowy - 1 szt., geodezja powykonawcza), za cenę 5.085,03 zł (+nadzór 159,90 zł), w ramach umowy zawartej 7 listopada, - przyłączono obiekt do sieci 176,86 zł , , ,00 0,00 Oświetlenie wykonała ENERGA Sopot w listopadzie ub.r.

6 Budowa oświetlenia w Łebnie ul. Smażyńska Budowa oświetlenia ulicznego ul. Czeczewskiej i Dębowej w Warznie 5 000, ,00 W ramach umowy z dnia 10 kwietnia br. została opracana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia w Łebnie ul. Smażyńska - budowa słupów oświetleniowych (na dł. ok. 300 m) z przyłączeniem do obwodu przy ul. Ofiar Stutthofu, której wartość określono w umowie na kwotę , ,00 zł. W ramach zadania, w drodze umowy z 10 kwietnia, opracowano dokumentację projektową: 1) budowy oświetlenia ulicznego ul. Czeczewskiej w Warznie - budowa słupów oświetleniowych (na dł. ok. 150 m), za cenę zł (sfinansowano w 2012 r. w 70%, pozostała kwota płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę), 2) oświetlenia ulicznego ul. Dębowej w Warznie (budowa słupów oświetleniowych (na dł. ok. 100m), , ,00 za cenę zł (sfinansowano w 2012 r. w całości) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ,00 centrum wsi Szemudzka Huta (renowacja W ramach zadania: pompy wodnej, wykonanie przyłącza i - zakupiono kosiarkę Victus VSP 48 K40 sil. EMAK K500 za cenę zł, oświetlenia na placu, zakup huśtawki ze - zakupiono huśtawkę ze zjeżdżalnią za cenę zł, zjeżdżalnią, zakup kosiarki do trawy) - wykonano prace polegające na renowacji pompy wodnej wraz z wykonaniem fundamentu w Szemudzkiej Hucie za cenę zł, - zamontowano rozdzielnicę przyłączeniową w obudowie termoutrwardzalnej na fundamencie na , ,00 placu wiejskim zł Budowa boiska sportowego w Bojanie - III ,00 Zadanie otrzymało dofinansowanie z PROW (umowa z r.) i zostało przewidziane do etap ,00 0,00 realizacji w roku Zagospodarowanie terenu wokół boiska ,00 W ramach umowy z 18 czerwca wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu wokół sportowego w Koleczkowie boiska sporotwego w Koleczkowie, za cenę zł. Umożliwiło to wystąpienie o dofinansowanie , ,00 budowy boiska ze środków PROW Budowa boiska sportowego w Leśnie 2 000, , ,98 W ramach zadania, za cenę 1.999,98 zł wykonano niwelację terenu boiska (zlecenie z 12 listopada) Budowa zaplecza sportowego przy boisku ,00 W ramach zadania, w drodze umowy z 25 lipca, wykonano dokumentację projektową zaplecza wiejskim w Szemudzie socjalno-sanitarnego obsługi boiska wiejskiego wraz ze sceną widowiskową w Szemudzie dz. Nr , ,00 685/2, za cenę zł ,00 0,00 Budowa boiska sportowego w Szemudzie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich W dniu 12 kwietnia br. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania ze środków PROW na kwotę zł. 2 lopca br. wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy rozbudowy boiska z zakresem obejmującym: zagospodarowanie terenu boiska (ogrodzenie i piłkochwyty, roboty elektryczne - oświetlenie boiska 6 masztów na każdym z nich 3 kpl naświetlaczy, ochrona odgromowa i od porażen, przebudowa drogi dojazdowej do terenów sportowych, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączem), z wartością kosztorysową ,50 zł, w tym do realizacji w roku do kwoty zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i 20 sierpnia została podpisana umowa na realizację zadania na kwotę ,91 zł, z terminem relizacji do r. W roku 2012 zostały zrealizowane: ogrodzenie, piłkochwyty, kontener na śmieci, roboty elektryczne, usunięcie drzew i krzewów na drodze dojazdowej, sieć kanalizacji sanitarnej, na ogólną kwotę ,20 zł. Roboty ,20 zostały odebrane 5 grudnia 2012 r.

7 Modernizacja boiska sportowego w Łebnie Monitoring placu zewnętrzengo szkoły w 4 797,00 0,00 Łebnie Przyłączenie do sieci elektorenergetycznej 172,04 0,00 oświetlenia w Przetoczynie ul. Stolarska ,71 0,00 Budowa gimnazjum w Szemudzie - sfinansowanie robót dodatkowych zasądzonych na rzecz wykonawcy ,25 0, Przyłączenie do sieci elektorenergetycznej przepompowni ścieków w Koleczkowie i Dobrzewinie (w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie Budowa sieci wodociągowej w Donimierzu ul. Kalinowa Budowa sieci wodociągowej w Częstkowie ul. Lipkowa - I etap 5 203, , ,00 0,00 Zadanie zrealizowano w opraciu o zlecenie z dnia 5 marca 2012 r. Wartość robót obejmujących:wykonanie chodnika od strony parkingu SP, wykonanie koryta ściekowego, montaż rur spustowych oraz wykonanie przejścia przy bramie bocznej określono na kwotę 5.202,90 zł. Roboty 5 202,90 odebrano protokolarnie w dniu 19 marca br ,00 Zadanie zostało zrealizowane bezpośrenio przez Szkołę Podstawową w Łebnie W ramach kwoty 172,04 zł Zakład Energetyczny włączył oświetlenie do sieci. Faktura została 172,04 opłacona w lipcu. Płatność kwoty ,71 zł jest wynikiem wyroku sądowego Sądu Okręgowego w Gdańsku z 16 wrzęśnia 2011 r. utrzymanego w mocy na mocy Wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 27 stycznia 2012 r. o zapłatę za roboty dodatkowe wykonane przy budowie gimnazjum w Szemudzie w roku ,71 Ostatecznie Sąd uznał na rzecz wykonawcy 63% żądanych przez niego kwot. Pozycja budżetowa jest kontynuacją zadania realizowanego z dofinansowaniem POIŚ w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie. W ramach zadania: 1) 22 marca 2012 r. zawarto umowę na ustanowienie służebnosci przesyłu polegającej na prowie do korzystania z diałki nr 14 w msc. Koleczkowo w zamian za podłączeniue dwóch budynków do studzienek kanalizacyjnych orza wybudowanie przyłącza wodociągowego na działce nr 14 w Koleczkowo ,98 zł, 2) w ramach umowy z 16 kwietnia opracowano dokumentację techniczną zamienną na sieć kanalizacyjną fi 200 o dł. ok 95 mb na działkach nr 206/11, 206/29 w Dobrzewienie wraz z przyłącząmi do działek 206/29 oraz 206/12 w 5 egz.), za cenę zł netto, 3) opracowano kartę informacyjną budowy sieci kanalizacyjnej na działkach 206/29 i 206/11 w Dobrzewinie za cenę 1.150,00 zł netto, 4) dokonano wpłat na rzecz ZE za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ,03 zł, 5) poniesiono wydatki związane z promocja projektu zł, ,66 6) opłacono koszty zajęcia pasa drogowego ,65 zł. W pierwszym półroczu poniesiono koszt opracowania dokumentacji technicznej (umowa z r.) zł. Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z 4 lipca 2012 r. za cenę zł (w tym ,12 zł podatek VAT). Protokolarny odbiór robót miał miejsce 27 lipca 2012 r. Zakres zrealizowanych prac obejmował: sieć wodociągową PCV fi 110 mm długości 140 mb, 6 sięgaczy PE fi 40 mm długości ,12 mb. Zakres prac obejmujący sieć wodociągową PE DN 90 długości 2560 m oraz 9 sięgaczy PE 40 długościu 40,5 mb wyceniono wg kosztorysu inwestorskiego na kwotę ,18 zł. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w/w zakres zrealizowano w oparciu o umowę z r. za kwotę ,63 zł brutto + nadzór inwestorski zł. Odbiór prac nastapił , r.

8 , Budowa sieci wodociągowej w Łebnie ul. Smażyńska ,00 Zadanie zrealizowano na mocy umowy z dnia 17 maja 2012 r. z zakresem obejmującym: budowę sieci wodociągowej PCV-U DN 90x4,3 długości 588 m, 5 sięgaczy wodociagowych DN 40x3,0 długości 35 m, za cenę ,29 zł (koszt robót po odliczeniu podatku VAT wyniósł ,80). Odbiór techniczny robót nastąpił 2 lipca 2012 r., a więc z 11 dniowym opóźnieniem w stosunku do terminu wynikającego z umowy, stąd wykonawcy naliczono i potrącono kary umowne za opóźnienie w kwocie 603,35 zł. Oprócz kosztów ,90 wykonawstwa Gmina poniosła koszt nadzoru inwestroskiego w kwocie 699,99 zł (569,10 zł netto) Budowa sieci wodociągowej w Przetoczynie ul. Malinowa Projekt sieci wodociągowej w Przetoczynie ul. Luzińska Budowa sieci wodociagowej w Częstkowie ul. Sosnowa Budowa sieci wodociągowej w Kowalewie ul. Na Zagajnik Projekt i budowa sieci wodociagowej w Leśnie ul. Słoneczna Budowa sieci wodociągowej w Bojanie ul. Kruszyńskiego i Poległych Żołnierzy Projekt i budowa sieci wodociagowej w Łebnie ul. Kuligi 8 000, , , , , ,00 Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z 15 maja br. z zakresem obejmującym:sieć wodociagową PCV-U DN 90x4,3 długości 991 m, 13 sięgaczy wodociągowych DN 40x 3 długości 35,5 m, za cenę ,99 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego zł). Odbiór techniczny robót nastąpił 9 lipca ,56 r. Koszt zadania po odliczeniu podatku VAT wyniósł ,56 zł. W ramach zadania 20 kwietnia br, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy sieci za cenę 4.278,70 zł, z terminem realizacji do r. W roku 2012 sfinansowano 70% wartości umowy ,03 zł netto. Wartość stanowiącą 30% wartości umowy (1.283,61 zł), płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 3 718, r. Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 10 maja br. z zakresem obejmujacym: budowę sieci wodociągowej PCV fi 110 mm długości 232 mb, 4 przyłącza PE fi 40 mm długości 4mb, za cenę ,58 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego 900 zł). Odbiór techniczny robót nastąpił 25 czerwca 9 702, r. Koszt zadania (po odbliczeniu podatku VAT wyniósł 9.702,91 zł. Zakres obejmujący sieć wodociągową PE DN długości 1160 m, PE DN 90 - długości 189 m i 28 sięgaczy DN 40 - długosci 155,5 m, wykonano w oparciu o umowę z dnia 19 września 2012 r. za cenę ,56 zł brutto (koszt robót po oliczeniu podatku VAT ,53 zł). Poza kosztem robóg ,53 Gmina poniosła koszt nadzoru inwestorskiego w wys. 2 tys. zł. W ramach zadania 20 kwietnia br, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy sieci za cenę 1.887,66 zł, z terminem realizacji do r. W roku 2012 sfinansowano 70% wartości umowy ,28 zł netto. Wartość stanowiącą 30% wartości umowy (566,30 zł brutto), płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 1 640, r. Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę z 14 sierpnia br. z zakresem obejmującym sieć PE DN dł. 554 m, 1 przyłącze DN 63 - dł. 15 m, 2 przyłącza DN 40 dł. 30 m, z terminem wykonania do 13 września br., za cenę ,65 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego 950 zł). Odbiór techniczny robót nastąpił w dniu r. Całkowity koszt inwestycji (po odjęciu podatku VAT) wyniósł , ,60 zł. W ramach zadania 20 kwietnia br, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy sieci za cenę 4.782,08 zł, z terminem realizacji do r. W roku 2012 sfinansowano 70% wartości umowy ,51 zł netto. Wartość stanowiącą 30% wartości umowy (1.436,62 zł), płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 4 156, r.

9 Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie do działek nr 64/4, 64/3 Budowa sieci wodociagowej w Szemudzie ul. Hetmańska Budowa sieci wodociągowej w Kielnie ul. Bożańska Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie do działek 391 Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Lipowa , , , , , ,00 Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z 10 maja br. z zakresem obejmującym: budowę sieci wodociągowej w Zęblewie do działek nr 64/4, 64/3 PCV fi 90 mm długości 447,5 mb, 2 przyłącza PE fi 40 mm długości 42 mb, za cenę ,51 zł (+ koszty nadzoru inwestorskiego zł oraz koszt wykonania map w celu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie sieci - 12,04 zł). Odbiór techniczny sieci nastąpił 25 czerwca br. Koszt inwestycji po odliczeniu podatku VAT wyniósł , ,10 zł. Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 8 maja br. z zakresem obejmującycm sieć wodociągową PCV fi 110 mm długości 217 mb, 9 sięgaczy PE fi 40 mm długości 39 mb, za cenę 21.00,84 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego 984 zł). Odbiór robót nastąpił 15 czerwca br. Koszt ,26 inwestycji po odliczeniu podatku VAT wyniósł ,26 zł. Proces wyłonienia wykonawcy wszczęto 12 lipca wnioskiem na realizację sieci wodociągowej PE DN 110 dł. 566 m, 1 przyłącze i 10 sięgaczy DN 40 dł. 53 m, z wartością koszt ,81 zł. Wodociąg wykonano w oparciu o umowę z r. za cenę brutto ,53 zł (+ nadzór inwestrorski ,70 zł). Odbiór techniczny miał miejsce r., zaś całkowity koszt inwestycji (po ,63 odliczeniu podatku VAT) wyniósł ,63 zł. 0,00 Inwestycja nie została realizowana ze względu na brak zgody właściciela drogi. Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 8 maja br. z zakresem obejmującym sieć wodociągową PCV-U DN 90x4,3 długości 326 m, 17 sięgaczy wodociagowych DN 40x3,0 długości 116 m, za cenę ,16 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 861 zł). Odbiór techniczny robót mial miejsce 15 czerwca br. Całkowity koszt inwestycji (po odliczeniu podatku VAT) wyniósł , ,47 zł Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie do działek nr 140, 136/1 Projekt sieci wodociagowej w Jeleńskiej Hucie do działek , ,00 Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 9 sierpnia br., z zakresem obejmującym: sieć wodociągową PCV-U DN 90x4,3 dł. 753 m, za cenę ,51 zł (+ koszt nadzoru 861 zł). Odbiór ,40 robót nastąpił 19 września 2012 r. Koszt zadania po odliczeniu podatku VAT wyniósł ,40 zł. W ramach zadania 20 kwietnia br, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy sieci za cenę 2.768,57 zł brutto, z terminem realizacji do r. W roku 2012 sfinansowano 70% wartości umowy ,61 zł netto. Wartość stanowiącą 30% wartości umowy (830,57 zł brutto), płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem ,18 grudnia 2012 r. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Słoneczna w Szemudzie Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 27 kwietnia 2012 r., z zakresem obejmującym budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej PCV fi 90 mm długości 21 mb, 1 przyłącze PE fi 40 mm długosci 7,5 mb, PCV fi 200 mm długości 18 mb, przyłącze fi 160 długości 6 mb, za cenę zł. Odbiór techniczny robót nastąpił 4 czerwca br. Ostateczny koszt inwestycji (po odliczeniu podatku 6 400,00 VAT) wyniósł zł.

10 , Projekt sieci wodociągowej ul. Laski Przetoczyno Projekt sieci wodociagowej ul. Leśna Kamień Budowa chodnika w Łebnie ul. Ofiar Stutthofu - III etap Budowa chodnika przy ul. Kartuskiej od posesji p. Gruba do posesji p. Pawelczyk w Łebnie Budowa chodnika w Głazicy na ul. Szklanej od skrzyżowania w Głazicy w kierunku Częstkowa , , , , ,00 W ramach zadania 20 kwietnia br, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy sieci za cenę 1.258,44 zł, z terminem realizacji do r. Ponadto r. została zawarta umowa na wykonanie projektu podziemnej przepompowni wody na kwotę zł, z terminem realizacji do r. Ostatecznie po wykonaniu tychże projektów w 2012 r. sfinansowano 70% wartości umwy na projekt przepompowni w kwocie zł, pozostałą kwotę zł (30% wartości umowy platnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę) oraz całą wartość umowy dokomentacji sieci w 5 258,44 kwocie 1.258,44 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających. W ramach zadania 20 kwietnia br, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy sieci za cenę 4.907,92 zł, z terminem realizacji do r. W roku 2012 sfinansowano 70% wartości 2 793,12 umowy ,42 zł netto. - prace przy III etapie budowie chodnika obejmujące: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolorowa) 12 m kw., z kostki betnowej szarek 6 cm 457,77 m kw.m krawężniki, obrzeża betonowe, odwodnienie korpusu drogowego, roboty wykończeniowe, obsługa geodezyjna, za cenę ę ,06 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego zł), w ramach umowy z dnia 28 września 2012 r. Odbiór robót nastąpił ,06 22 paździenika. Zadanie realizowano w oparciu o umowę z dnia 16 lipca 2012r. z terminem realizacji do 31 października br. Zakres prac obejmujmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mech, ok 323,90 m kw., nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (czerwonej) ok. 122,30 m kw., nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (szarej) ok 201,6 m kw., roboty wykończeniowe, elementy ulic: krawężniki betonowe ok. 143,5 m, betonowe obrzeża chodnikowe ok. 157,89 m. Cena za w/w zakres została ustalona w drodze postępowania przetargowego na kwotę ,94 zł + koszt nadzoru inwestorskiego zł. Odbiór techniczny ,94 robót miał miejsce 31 października. W ramach zadania: - w drodze umowy z 27 czerwca za cenę 700 zł wykonano kosztorys inwestorski, - w drodze umowy z 1 października wykonano 145 mb chodnika w ramach prac obejmujących: oboty przygotowawcze, ziemne: usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, wymiana nasypu, zakup piasku na wymianę gruntu, podbudowa, nawierzchnie: z kostki brukowej betonowej kolorowej 8 cm - 22 m kw., z kostki szarej m kw., krawężniki betonowe 142,5 m + obrzeż chodnikowe betonowe m, odwodnienie korpusu drogowej, roboty wykończeniowe, obsługa geodezyjna za cenę ,57 zł ( ,97 nadzór inwestorski 1.328,40 zł). Roboty zostały odebrane 29 października. Budowa dróg (Osiedle EKOLAN) wraz z układem kanalizacji burzowej z włączeniem ulicy Jeziornej w Dobrzewinie W ramach zadania, w drodze umowy z dnia 5 listopada wykonano za cenę zł dokumentację projektową przebudowy drogi we wsiach Dobrzewino i Warzno wraz z układem kanalizacji burzowej w ,00 włączeniem ul. Jeziornej w Dobrzewinie. Dokumentację otrzymano 14 grudnia.

11 , Budowa pętli autobusowej w Warznie Położenie dywanika asfaltowego w Przetoczynie ul. Brukowa wraz z budową chodnika , ,91 W ramach zadania wykonano w drodze umowy z dnia 5 września prace obejmujmujące budowę chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 16,5 m kw., budowę pętli do zawracania z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 167,5 m kw., budowę drenażu (studnia ściekowa 1 szt., rura PCV - 20 m, rura ,56 drenarska 6m, obsługę geodezyzją, za cenę ,56 zł. Prace zostały odebrane 10 października. W ramach zadania, w drodze umowy z dnia 18 września zaktualizowano projekt przebudowy ul ,00 Brukowej za cenę zł Położenie dywanika asfaltowego na drodze Rębiska - Leśno ("Szpic Góra") - II etap ,00 Zadanie zrealizowano w drodze umowy z dnia 3 lipca br., z zakresem obejmującym: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA grub. 4 cm - trasa główna 514 m kw., zjazdy 45,5 m kw., za cenę ,91 zł (+koszt nadzoru inwestorskiego zł). Roboty ,91 zostały odebrane w dniu 31 lipca br Modernizacja chodnika w Szemudzie na ul. Kartuskiej Ułożenie płyt yomb na ul. Podgórnej w Szemudzie Projekt i budowa chodnika na ul. Kartuskiej od przystanku do ul. Chodzińskiego w Szemudzie , ,00 Zadanie zrealizowano w drodze umowy z dnia 22 października z zakresem prac obejmującym chodnik o długości 100 m i szer. 1,5 m na, w tym: roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzaków, zdjęcie warstwy humusu i darniny, podbudowa, nawierzchnie: z kostki brukowej bet. 8 cm kolorowej - 177,5 m kw.; z szarej 104 m kw.; elementy ulic: krawężniki betnowe 134,8 m i obrzeża chodnikowe 139,3 m, przepusty betonowe pod zjazdami, obsługę geodezyjną, za ogólną cenę ,82 zł (+koszt nadzoru ,82 inwestorskiego 984 zł). Prace odebrano14 listopada. - mapę sytuacyjno-wysokościową za kwotę 24,82 zł, - kosztorys inwestorski za cenę 550 zł, - w drodze umowy z dnia 4 października ułożeno płyty yomb na odcinku od km do km ,07 65 mb, za cenę ,25 zł. Odbiór prac nastąpił 14 listopada 2012 r. W ramach zadania 4 czerwca br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy chodnika o szer. 2 m i dł. ok.. 100, w Szemudzie ul. Kartuska (od przystanku do ul. Chodzińskiego), za cenę zł, z terminem realizacji do 2 września 2012 r. Dokumentacja wpłynęła w grudniu i cała kwota za jej wykonanie została uwzględniona w wykazie wydatków niewygasających. Pozwoelenie na 2 952,00 budowę Gmina otrzymała 2 stycznia 2013 r.

12 , Projekt i budowa drogi Łebno - Głodowo ,00 - mapę sytuacyjno - wyokościową dla celów informacyjnych za cenę 14,89 zł, - dokumentację projektową na przebudowę kabli telekomunikacyjnych za cenę zł, - kosztorys budowy drogi Łebno - Głodowo (odcinek od km do km 0+250) za cenę 550 zł, m odcinek drogi Łebno - Głodowo z przebudową kabli telekomunikacyjnych (ul. Głodowska na odcinku od km do km 0+250), z zakresem: przebudowa drogi gminnej szer. 5 m i 4 m, na odcinku 250 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg porzecznych oraz przebudowa kabli telekomunikacyjnych,( przebudowa trasy głównej szer. 5 m dług. 90 m i szer. 4 m dług. 160 m, budowę zjzadów na drogi poprzeczne, przebudowa kabli telekomunikacyjnych 563 m, geodezja powykonawcza, za cenę ,07 zł (+ nadzór inwestorski zł). Odbiór prac miał miejsce ,96 grudnia Utwardzenie pętli autobusowej w Koleczkowie Budowa chodnika od przystanku do ul. Sosnowej w Częstkowie - II etap Projekt budowy chodnika w Donimierzu na ul. Donimierskich - od ul. Folwarcznej w kierunku Szemuda Projekt budowy chodnika przy ul. Chylońskiej w Koleczkowie Projekt budowy drogi Kamień - Koleczkowo , , , , ,00 W ramach zadania 4 czerwca br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy pętli autobusowej szer. 5 m i dł. ok. 100 m w Koleczkowie ul. Partyzantów Kaszubskich, za cenę zł, z terminem realizacji do 2 września 2012 r. Dokumentacja wpłynęła w grudniu i cała kwota za jej 4 551,00 wykonanie została uwzględniona w wykazie wydatków niewygasających. W ramach zadania, w drodze umowy z dnia 10 kwietnia br, wykonano chodnik zer. 1,5 m. dł. 98 m z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz geodezję powykonawczą, za cenę ,63 zł. Odbiór techniczny odbył się 10 maja br. Poza kosztamiu ,63 wykonawstwa Gmina poniosła koszta nadzoru inwestorskiego w kwocie 700 zł. W ramach zadania 4 czerwca br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy chodnika o szer. 2 m i dł. ok. 300 m w Donimierzu ul. Donimierskich (od ul. Folwarcznej w kierunku Szemuda), za cenę zł, z terminem realizacji do 1 listopada br. Wykonawca nie opracował dokumentacji w terminie umownym i cała kwota została uwzględniona w wykazie wydatków 4 551,00 niewygasających. Referat Inwestycji z wnioskiem na opracownie dokumentacji projektowej budowy chodnika o szer. 1,5 m i dł. ok m w Koleczkowie ul. Chylońska wystąpił w dniu 4 kwietnia br., szacując wartość zamówienia na ,56 zł. Procedury wyłonenia wykonawcy nie wszczęto, z uwagi na fakt, iż projekt ten opracowuje Zarząd Dróg Powiatowych. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie o 0,00 wydanie decyzji na wycinkę drzew. W ramach zadania 4 czerwca br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy drogi Kamień-Koleczkowo o szer. 5 m i dł. ok m z chodnikiem w Kamieniu o szer. 1,5 m i długości ok. 300 m, za cenę zł, z terminem realizacji do 1 listopada br. Wykonawca nie opracował dokumentacji w terminie umownym i cała kwota została uwzględniona w wykazie wydatków ,00 niewygasających. Urządzenie pętli dla autobusoów w Przetoczynie przy ul. Na Wygodę W ramach zadania, w drodze umowy z dnia 18 kwietnia br. została opracowana koncepcja projektu budowy pętli dla autobusów w msc. Przetoczyno przy ul. Na Wygodę, za cenę zł 3 444,00 Projektant przedstawił dokumentację 15 czerwca br.

13 Urządzenie przystanku i wiaty dla autobusu szkolnego koło p. Gruba w Przetoczynie 6 000, ,00 W ramach zadania w I półroczu wykonano mapę sytuacyjno - wysokościową dla celów informacyjnych za cenę 9,93 zł. Zamówienie na zakup wiay przystankowej za cenę zł złożono w dniu 9 sierpnia 3 859,93 br. Dostawa nastąpiła 30 sierpnia br Projekt budowy chodnika Kieleńska Huta - Osiny Projekt budowy chodnika w Dobrzewinie od ul. Stażackiej w kierunku Karczemek , ,39 W ramach zadania 4 czerwca br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy chodnika o szer. 1,5 m i dł. ok m, w Kieleńskiej Hucie - Osiny (pomiędzy przystankami autobusowymi), za cenę zł, z terminem realizacji do 2 września 2012 r. Dokumentacja wpłynęła w grudniu i cała kwota za jej wykonanie została uwzględniona w wykazie wydatków niewygasających ,00 Pozowlenie na budowę Gmina otrzymała 31 stycznia 2013 r. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika wraz z oświetleniem ,00 wzdłuż drogi DW 218 od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino dług. ok. 650 m, za cenę zł Budowa drogi Kamień - Kowalewo - II etap ,30 Zadanie zrealizowane w drodze umowy z dnia 29 czerwca br., z zakresem obejmującym przebudowę drogi gminnej ul. Letniskowej w msc. Kamień szerokości 4 m w km od do wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych (drogi gminne) oraz zabudowań indywidualnych, w tym: przebudowa trasy głównej szerokości 4m i dł. 220m, budowa skrzyżowań i zjazdów na posesję i drogi poprzeczne zgodnie z planem sytuacyjnym, zabezpieczenie istniejącej podziemnej sieci teletechnicznej i energetycznej, geodezja powykonawcza, za cenę ,39 zł (+ nadzór ,39 inwestorski zł). Roboty odebrano protokolarnie w dniu r Budowa chodnika do szkoły w Jeleńskiej Hucie - II etap ,00 Zadanie zrealizowane w oparciu o umowę z 18 maja br., z zakresem obejmującym roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowę, nawierzchnie gruntu z kruszywa łamanego 270 m kw, z kostki brukowej betonowej 125 m kw., roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic: krawężniki betonowe 130 m, chodnik z brukowej kostki betonowej 130 m kw., betonowe obrzeża chodnikowe 114 m, inne roboty: schody terenowe oraz geodezję powykonawczą, za cenę , ,30 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego 1.402,20 zł). Odbiór robót miał miejsce 2 lipca br. Budowa chodnika od ronda w Karczemkach w kierunku Kielna W ramach zadania: -wybudowano kanalizację deszczową przy rondzie w Karczemkach (rury PCV fi 315 mm - 65 m; studnie rewizyjne fi 1200 mm - 3 szt.) - za cenę ,28 zł (odbiór robór: r.) - opracownoa kosztorys inwestorski na budowę kanalizacji deszczowej fi 300 od studni D6 do D7 w Karczemkach za 550 zł, - wybudowano chodnik od ronda w Karczemkach w kierunku Kielna za cenę ,65 zł ,00 (+ nadzór inwestorski 866,07 zł), odbiór robót nastąpił 14 grudnia.

14 , Modernizacja ul. Tredera w Kielnie (dokończenie) Budowa drogi Kowalewo - Kłosówko - III etap , ,09 - kosztorys inwestorski za kwotę 700 zł, - ostatni etap modernizacji drogi obejmujący: roboty pomiarowe, rozbiórkowe, podbudowę z kruszywa łamanego 199,5 k kw., warstwę ścieralną asfaltową 1521,2 m kw., nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 8 cm 24,75 m kw., odwodnienie, malowanie linii na jezdni, za cenę ,52 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego zł), w ramach umowy z dnia 7 września. Odbiór robót miał miejsce ,52 listopada. Zadanie zrealizowano w drodze umowt z dnia 2 maja br., z zakresem obejmującym: budowę drogi Kowalewo - Kłosówko - III etap (na odcinku od km do km mb we wsi Leśno), w tym: przebudowa drogi gminnej Kowalewo - Kłosówko szer. 4 m na odcinku od km do w msc. Leśno wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych (drogi gminne) oraz zabudowań indywidualnych, za cenę ,74 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie zł). Odbiór ,74 techniczny wykonanych robót odbył się r Budowa drogi Szemud - Grabowiec od ul. Obrońców Szemuda ,00 W pierwszym półroczu poniesiono koszt wykonania map sytuacyjno - wysokościowych dla celów informacyjnyxh w wysokosci 17,63 zł oraz za cenę 550 zł opracowano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. W dniu 19 czerwca została zawarta umowa na budowę drgoi Szemud - Grabowiec od ul. Obrońców Szemud (droga gminna w Szemudzie ul. Obrońców Szemuda na odcinku od km do km 1+135) z zakresem obejmującym przebudowę drogi na odcinku 4m długości 420 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych oraz zabudowań indywidualnych, za cenę ,67 zł (+ koszt ,96 nadzoru inwestorskiego 1.867,23 zł). Odbiór techniczny robót odbył się r Budowa drogi Donimierz - Otalżyno - I etap ,00 W pierwszym półroczu poniesiono koszt wykonania map sytuacyjno - wysokościowych dla celów informacyjnyxh w wysokosci 25,16 zł oraz za cenę 550 zł opracowano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. W dniu 25 czerwca została zawarta umowa na budowę drogi Donimierz - Otalżyno - I etap (na odcinku od km do km 0+250), z zakresem obejmującym przebudowę drogi szer. 4 m na odcinku 250 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych (drogi gminne) oraz zabudowań indywidualnych, za cenę ,85 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego zł). Odbiór ,00 techniczny robót odbył się r. Budowa drogi Łebieńska Huta - Otalżyno - I etap W pierwszym półroczu poniesiono koszt wykonania map sytuacyjno - wysokościowych dla celów informacyjnych w wysokosci 17,63 zł oraz 27 czerwca zawarto umowę na kwotę 550 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, z terminem realacji do 16 lipca br. W dniu 2 lipca Referat Inwestycji wystąpił z wnioskiem wyłonienia wykonawcy budowy drogi Łebieńska Huta - Otalżyno I etap (na odcinku od km do km 0+270, tj. 270 m szer. 4 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych (drogi gminne), określając wartość zadania w oparciu o kosztorys inwestorski na kwotę ,85 zł. Umowa została zawarta w dniu 8 sierpnia na kwotę ,16 zł (+ koszt nadzoru inwestorskiego zł), z terminem realizacji do 7 września br ,47 Odbiór techniczny miał miejsce 21 września.

15 Budowa chodnika w Szemudzie ul. Mercerstwo - II etap , Budowa chodnika w Szemudzie na ul. Wejherowskiej od apteki do SKR-u Budowa odwodnienia ul. Sikorskiego w Kielnie Ocieplenie dachu remizy OSP w Kielnie , , , ,00 - kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na budowę chodnika w Szemudzie na ul. Wejherowskiej od apteki do SKR-u (odcinek od km do km 0+228) za cenę 700 zł, - chodnik od apteki do SKR-u szer. 2 m i długości 180 m, za cenę ,22 zł (+ nadzór zł) ,22 Roboty zostały odebrane 31 października. - kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na budowę chodnika w Szemudzie na ul. Mercerstwo II etap (odcinek od km do km 0+621) za cenę 700 zł, - II etap budowy chodnika (odcinek od km do 0+620) szer. 1,5 m i dług. 205 m, w tym: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowa, nawierzchnie, lelemnty ulic, roboty wykończeniowe, obsługa geodezyjna), za cenę ,84 zł (+ nadzór zł), w ramach umowy z r. (wykonawcy ,84 powierzono część materiałów). Roboty odebrano 23 listopada. Wójt zawnioskował do Rady Gminy o przesunięcie zaplanowanej kwoty zł do pozycji dot. modernizacji ul. Tredera w Kielnie. Decyzja ta była podyktowana wniesieniem uwag do projektu odwodnienia drogi przez mieszkańca ul. Sikorskiego, stąd nie było możliwości realizacji inwestycji w 0,00 roku projekt budowlany na realizację ocieplenia stropu od strony wewnętrznej za cenę 1.062,72 zł' - modernizację pokrycia dachu z ociepleniem wieńców budynku za cenę ,38 zł (+nadzór ,10 zł), w ramach umowy z 22 października. Roboty odebrano 16 listopada. Adaptacja strychu budynku szkolnego w Karczemkach na cele dydaktyczne Zadanie realizowane było drodze umowy z dnia 16 lipca br., z zakresem obejmujacym: adaptację strychu budynku szkolnego w Karczemkach na cele dydaktyczne (w tym: roboty budowalne wykończeniowe - ścianki działowe, okna dachowe, sufity podwieszane, stalarka drzwiowa, tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki i malowanie; instalacje sanitarne: kanalizacyjna, wodna, c.o.; instalacje elektryczne, instalacja wentylacji), za cenę ,59 zł (+ nadzór inwestorski zł). Przewidywany termin realizacji określono w umowie na 14 września 2012 r. W trakcie realizacji odstąpiono od umowy z winy wykonawcy. W ramach rozliczenia wykonanych robót wykonawca wystawił fakturę na kwotę ,52 zł, z której zostały potrącone kary umowne (9.381,42 zł). 19 października Gmina zawarła umowę z innym wykonawcą na naprawę dachu i montaż okien dachowych za cenę ,90 zł, odbiór tych prac nastąpił 19 listopada. 4 grudnia zostało wszczęte postępowanie przetargowe na pozostałe roboty (niezrealizowane w ramach pierwotnej umowy), tj. sufity podwieszane, stolarka drzwiowa, tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki i malowanie, instalacje. Postępowanie zostało zatwierdzone pod koniec grudnia, przy czym umowa została zawarta już w styczniu. Niezbędne środki w ogólnej kwocie ,27 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających. Odbiór ,69 robót budowlanych miał miejsce 7 lutego 2013 r.