UMOWA Nr.../OE/2015 Załącznik nr 3 do SPP zawarta w dniu... r. w Gliwicach pomiędzy: Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy S.A. 44-109 Gliwice; ul. Mechaników 9; wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS 0000016872; NIP 631-010-20-11, kapitał zakładowy i wpłacony: 122.239.845,00 zł, reprezentowaną przez: 1.... -.. 2..... -.. zwaną dalej Zamawiającym a......, reprezentowaną przez: 1.... -.. 2..... -.. zwanym dalej Wykonawcą. 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do Zabudowania dwóch wyłączników 110kV w polach transformatorów 110/6kV Stacji GPZ BUMAR 110/6kV w miejsce dwóch odłączników zasobnikowych 110 kv na obiekcie ZM BUMAR-ŁABĘDY S.A. w Gliwicach 2. Szczegółowy zakres prac w ramach modernizacji Pól Transformatorowych stacji GPZ BUMAR 110/6kV TR1 i TR2 podane poniŝej ilości dotyczą dwóch modernizowanych pól: a)... b)... c)... d)... e)... f)... Strona 1 z 5
3. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy o nr...z dnia..., którą to ofertą Wykonawca jest związany. 2 1. Przedmiot umowy wskazany w 1 pkt. 2 zostanie wykonany w terminie do 6-ciu miesięcy od dnia uzyskania stosownych pozwoleń jeśli są wymagane lub jeśli nie są wymagane od dnia podpisania umowy, tj. od dnia.... 2. Zamawiający przygotuje miejsce do prac przy istniejącej rozdzielnicy przed terminem prac montaŝowych. 3. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2013 poz. 21 z dnia 8 stycznia 2013) za wytwórcę i posiadacza odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac w ramach niniejszej umowę, uznaje się Wykonawcę. 4. Odpady powstające podczas prac będących przedmiotem niniejszej umowy powinny być odpowiednio segregowane, oraz tymczasowo gromadzone na terenie zakładu Zamawiającego w sposób uzgodniony z koordynatorem Zamawiającego. Usunięcie odpadów z zakładu Zamawiającego moŝe być przeprowadzone tylko przez podmiot, który posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami danego rodzaju. Zamawiający zastrzega sobie prawo monitorowania procesu usuwania odpadów, łącznie z fotografowaniem. 5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczne warunki na terenie, na którym będą wykonywane prace remontowe i przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa. 6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac w ramach Modernizacji jest zobowiązany do uzyskania stosownego zezwolenia na wejście na teren budowy. Wykonawca bez zgody Inwestora nie moŝe wprowadzać osób trzecich na teren budowy. 3 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 pkt. 2 umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie łącznej... zł + naleŝny podatek VAT, (słownie:... + VAT). 2. Całość wynagrodzenia określonego w 3 pkt.1 zostanie wypłacona na podstawie prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym wystawionej faktury VAT po zgodnie z harmonogramem fakturowania poszczególnych etapów prac w ramach przedmiotu umowy określonych w 1 pkt. 2 Umowy z zastrzeŝeniem pkt.3 poniŝej. 3. Faktura za wykonanie prac w ramach przedmiotu umowy określonych w 1 pkt. 2 zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeŝeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w dniu dokonania czynności odbioru. 4 Wykonawca udziela na wykonane prace... miesięcznej gwarancji oraz...miesięcznej gwarancji na... Bieg gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 5 Strona 2 z 5
1. Materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy określonego w 1 pkt 2 zapewnia Wykonawca. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe materiały konieczne dla wykonania przedmiotu umowy określonego w 1 pkt 2 będą wyprodukowane dla Zamawiającego, będą nieuŝywane i fabrycznie nowe, oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 3. Warunki dostawy i odbioru: a) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru poszczególnych etapów z 3-dniowym wyprzedzeniem. 6 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy naleŝne wynagrodzenie, o którym mowa w 3 pkt. 1 w ciągu... dni od daty wystawienia faktury na podstawie protokołu o którym mowa w 3 pkt 3, przelewem na numer bankowy wskazany na fakturze. 2. Strony ustalają, Ŝe miejscem spełnienia świadczenia pienięŝnego jest bank Wykonawcy, a za datę jego wykonania uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku naleŝącym do Wykonawcy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 7 1. Przedstawicielem Zamawiającego upowaŝnionym do odbioru przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego, będzie następująca osoba: - Krzysztof Zając, tel. +48 509 563 489 2. Przedstawicielem Dostawcy przy realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy, upowaŝnionym do podejmowania decyzji technicznych w imieniu Dostawcy będzie następująca osoba: -..., tel. +48... 3. Osoby wymienione w pkt 1 i 2 są upowaŝnione do podpisywania protokołów odbioru. 4. Zmiana wyŝej wymienionych osób w pkt 1 i 2 nie wymaga aneksu do umowy i jest skuteczna z chwila pisemnego poinformowania drugiej strony. 8 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania Modernizacji o której mowa w 1 Umowy z najwyŝszą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi przy wykorzystaniu pracowników posiadających odpowiednie b) kwalifikacje oraz wymagane szkolenia BHP, b) opracowania przed przystąpieniem do wykonywania prac w ramach Modernizacji szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, c) przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących u Inwestora, przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, w szczególności przepisów związanych z gospodarką odpadami oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u Inwestora, w tym przepisów Polityki Środowiskowej. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad związanych z poborem Strona 3 z 5
energii, wody oraz odprowadzaniem ścieków i innych mediów, a takŝe do informowania Inwestora o zagroŝeniach dla środowiska wynikłych z działań Wykonawcy, 2. Zamawiający zobowiązuje się do: a) terminowej zapłaty za przedmiot umowy; b) zabezpieczenia wykonania postanowień 2 pkt 2 niniejszej umowy 9 1. Zamawiający moŝe naliczyć Wykonawcy kary umowne: a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy za kaŝdy dzień opóźnienia. b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,1 % wartości elementu w którym wykryto wady za kaŝdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Strony na usunięcie wad. c) za niewykonanie przedmiotu umowy bądź odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. Opóźnienia Wykonawcy wynikające z opóźnień Zamawiającego w wykonywaniu swoich zobowiązań, nie upowaŝniają do naliczenia kar. 4. NiezaleŜnie od kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody rzeczywistej. 5. Łączna wartość kar umownych nie moŝe przekroczyć 10% wartości umowy. 10 1. Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyŝszej, w szczególności powodzi, poŝaru, trzęsienia ziemi, innych klęsk Ŝywiołowych, działań o charakterze militarnym, wydanych aktów prawnych, jak równieŝ innych zdarzeń, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają pełne lub częściowe wypełnienie zobowiązań wymienionych w umowie i których nie da się uniknąć nawet w przypadku maksymalnej staranności stron. 2. Strona, dla której okoliczności takie spowodowały utrudnienie, jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić na piśmie drugą stronę o powstaniu lub ustaniu powyŝszych, pod rygorem utraty prawa powołania się na zaistnienie siły wyŝszej. 3. W przypadku wystąpienia siły wyŝszej, Strony są zobowiązane do współdziałania i ustalenia dalszych działań. 11 1. Strony są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, a uzyskane informacje wykorzystać wyłącznie w celu realizacji Umowy, chyba Ŝe obie Strony wyraŝą zgodę na ich udostępnienie. Strona 4 z 5
2. PowyŜsze zastrzeŝenie nie obejmuje informacji publicznie dostępnych lub uzyskanych zgodnie z dobrymi obyczajami handlowymi. 12 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania wszelkich kwestii spornych wynikłych w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy. JeŜeli strony nie dojdą do porozumienia spór będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby strony powodowej. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymała kaŝda ze stron. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA Strona 5 z 5