CZĘŚĆ II Wzór Kontraktu / WK / POJEKT KONTRAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE pn.. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM WYMAGANYCH PRAWEM BU- DOWLANYM DECYZJI POZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA pn. Budowa kolektora sanitarnego przebiegającego na odcinku Oczyszczalnia Ścieków -ul. Fabryczna - ul. Sienkiewicza w Ciechanowie KONTRAKT NR... /11 zawarty w dniu...2011 r. w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 81 pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o. w Ciechanowie O6-400 CIECHANÓW ul. Gostkowska 81 zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XXI Wydział Gospodarczy KRS 0000096927 z kapitałem zakładowym 45.392.000 zł NIP 566-00-13-885 REGON 130154716 Zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1. Prezesa Zarządu - mgr inż. Andrzeja Bolę 2. Wiceprezesa Zarządu - mgr inż. Jacka Jelonkiewicza a Zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy KRS z kapitałem zakładowym zł NIP REGON Zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez : 1. Prezesa Zarządu - 2.... - na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta umowa o następującej treści : PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 1. Podstawą do zawarcia umowy jest wybór Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Prawa zamówień Publicznych. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony w 2. PRZEDMIOT UMOWY 2. 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM WYMAGANYCH PRAWEM BUDOWLANYM DECYZJI Numer zadania : zadanie 2.1 Strona 1
POZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA pn. Budowa kolektora sanitarnego przebiegającego na odcinku Oczyszczalnia Ścieków - ul. Fabryczna - ul. Sienkiewicza w Ciechanowie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III Warunkach Zamówienia / WZ /, które są jednocześnie załącznikiem B do niniejszej umowy. 3. Wykonawca oświadcza,że przed złożeniem niniejszej oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami potrzebnymi do wykonania umowy oraz,że dokonał wizji lokalnej na przyszłym placu budowy. 4. Wszystkie dane oraz materiały potrzebne do wykonania umowy, te które nie otrzymał od Zamawiającego Wykonawca pozyskuje własnym staraniem i na własny koszt. 5. Dokumentacja którą opracuje Wykonawca podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i będzie służyła do celów przeprowadzenia postępowania Przetargowego na udzielenie zamówienia do wykonania kompletnego przedsięwzięcia objętego przedmiotową umową. TERMINY REALIZACJI UMOWY 3. 1. Wymagany przez zamawiającego termin zakończenia realizacji całości zamówienia : Opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, dla całego zadania do końca 5 miesiąca od dnia podpisania kontraktu. Uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenia na Budowę oraz przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich do końca 7 miesiąca od daty podpisania kontraktu. 2. Strony jednocześnie ustalają,że termin wykonania kontraktu obejmuje również okres przeznaczony na wykonanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie uzgodnień projektów,oświadczeń i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. OBOWIĄZKI STRON 4. 1. WYKONAWCY Wykonawca zobowiązuje się do : 1) Wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, aktualnie obowiązujących przepisów prawa, 2) Wizji lokalnej na terenie przyszłych placów budów w celu oszacowania na własną odpowiedzialność danych jakie mogą być potrzebne przy realizacji zawartej umowy na przedmiotową usługę w tym wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, 3) Oszacowanie z należytą starannością kosztów realizacji poszczególnych etapów w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, 4) Wykonawca zobowiązuje się wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dokumentacji.ponadto Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem decyzji. 5) Wykonania zamówienia którego trzonem jest podany przez Wykonawcę personel wykazany w złożonej ofercie, Numer zadania : zadanie 2.1 Strona 2
6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz opracowań dokumentacji oraz dołączy oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i,że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 7) wykonać opracowanie : Kolektor kanalizacji sanitarnej w tym : a) Dokumentację geologiczno-inżynierską w 5 egz. b) Dokumentację hydrogeologiczną ( o ile jest potrzebna ) w 5 egz. b) Realizacyjny plan zagospodarowania terenu w 7 egz. c) Projekt Budowlany kolektora sanitarnego w 7 egz. d) Projekt Wykonawczy kolektora sanitarnego w 7 egz. e) Projekt BW przełączeń istniejących sieci w 7 egz. f) PBW przebudowy ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia z trasą kolektora sanitarnego w 7 egz. g) Projekt odwodnienia przy wykonywaniu robót w 7 egz. h) Projekt organizacji robót w 7 egz. i) Projekt organizacji ruchu w 7 egz. j) Projekt odbudowy drogi po robotach sanitarnych w 7 egz. k) Informację BIOZ w 7 egz. l) Specyfikację techniczną odbioru i wykonania robót w 7 egz. ł) Przedmiar robót w 7 egz. m) Kosztorys inwestorski w 3 egz. Projekt ma być wykonany na mapach geodezyjnych aktualizowanych w skali 1:500 Oprócz egzemplarzy papierowych, Wykonawca ma załączyć całą dokumentację projektowo-kosztorysową w wersji elektronicznej na płycie CD, łącznie z przedmiarami robót w wersji edytowalnej. Dokumentacja musi być uzgodniona ze wszystkimi służbami wymaganymi przez wydane decyzje łącznie ze służbami kolejowymi. 8) Wykonawca zachowuje osobiste prawa autorskie do opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej. 2. ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zobowiązuje się do : 1) bieżącego udostępniania Wykonawcy informacji i dokumentów będących, w jego posiadaniu, a koniecznych do wykonania umowy, 2) kontroli realizacji zamówienia, 3) zatwierdzenia dokumentacji w terminie 30 dni od dnia przekazania jej Zamawiającemu, 4) zapłaty wynagrodzenia za realizację umowy w terminach zawartych w 3. 5. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. 2. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów : 1) odbiór końcowy po wykonaniu dokumentacji projektowej i dostarczeniu do Numer zadania : zadanie 2.1 Strona 3
Zamawiającego. Podpisanie protokołu końcowego stwierdza jedynie fakt dostarczenia dokumentacji do Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 21 dni ustosunkowuje się co do poprawności wykonanej dokumentacji. 2) odbiór ostateczny po wprowadzeniu ewentualnych korekt lub uzupełnień dokumentacji na żądanie organu lub Zamawiającego w toku postępowania i dostarczeniu prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. 3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji jest protokół odbioru ostatecznego nie zawierający uwag. Protokół odbioru ostatecznego zostanie podpisany w ciągu 7 dni po stwierdzeniu przez Zamawiającego poprawności wykonania i jego kompletności. 5. Protokoły końcowy i ostateczny będą podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za usługę. 6. WYNAGRODZENIE 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z art. 632 1 k.c. 2. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust.1 wynosi w kwocie NETTO.:... zł ( słownie zł......) + należny podatek VAT w wysokości...% KWOTA BRUTTO... zł ( słownie...... ). 3. Wyngrodzenie określone w ust.2 będzie zapłacone w następujący sposób : a) po odpisaniu protokołu końcowego zgodnie z 5 ust. 3 w wysokości : - 65% kwoty zawartej w 6 ust. 2 b) po podpisaniu protokołu osatecznego zgodnie z 5 ust. 4 w wysokości : - 35% kwoty zawartej w 6 ust. 2 4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w 6 ust. 2 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy. 5. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy za wykonaną usługę będzie płatne na Jego rachunek bankowy prowadzony przez... nr konta... w ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 6. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie płatne w stosunku do czasu bytności na budowie osoby sprawującej nadzór autorski. Cena 1 roboczogodziny wraz ze wszystkimi kosztami łącznie z kosztami dojazdu ) wynosi NETTO :... PLN/ godz., BRUTTO... PLN/godz ( słownie :... PLN ). 6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia za wykonaną usługę prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w ramach wykonania niniejszej umowy w zakresie : a) używanie, wykorzystywania w całości lub części utworu oraz dokonywania w nim zmian, b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką, c) w zakresie rozpowszechniania utworu przez publiczne wystwienie, wyświetlenie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp. Numer zadania : zadanie 2.1 Strona 4
7. KONTROLA REALIZACJI UMOWY Podczas realizacji umowy interesy będzie reprezentował : Ze strony Zamawiającego 1. Wiceprezes Zarządu - Jacek Jelonkiewicz 0-23 672 29 60 fax 0-23 672 29 61 Ze strony Wykonawcy 1.... 2.... 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy. 2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności gwarncyjnej wykonawcy robót zrealizowanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wad w terminie do 14 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o tych wadach. 9. KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości : a) 0,5 % wartości umowy netto liczonej od wartości określonej w 6 ust.2 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi liczony od terminu umownego na przekazanie opracowania zgodnie z terminami zawartymi w 3 ust. 1 lub terminami wyznaczonymi na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze usługi. b) 10 % wartości umowy netto liczonej od wartości wynagrodzenia określonego w 6 ust. 2 za odstąpienie od umowy z przyczyn za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, a w szczególności gdy nie wypłaca Wykonawcy bezspornego wynagrodzenia za wykonanie usługi w terminie określonym w umowie. 4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić gdy : a) bez uzasadnionego powodu po podpisaniu umowy nie rozpoczął On pracy w ciągu 30 dni kalendarzowych, b) po wstrzymaniu prac przez Zamawiającego i pisemnym powiadomieniu o wznowieniu prac Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 30 dni, c) nastąpiła upadłość lub likwidację Wykonawcy, d) nastąpił nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w stopnim uniemożliwiającym Numer zadania : zadanie 2.1 Strona 5
wykonanie zamówienia. 5. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 10. ZMIANY W UMOWIE Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego prawa budowlanego, Prawa zamówień Publicznych. 2. Ewentalne spory, wynikłe w związku z realizacją umowy, które nie zostaną załatwione polubownie, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron. 4. Językiem do wszelkiej korespondencji, dokumentów, faktur, komunikowania się Wykonawcy z Zamawiającym jest język polski. 5. Wykonawca nie ma prawa cesji swoich wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 12. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony. 13. Inegralną częścią niniejszej umowy są załaczniki : Załacznik A - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik B - Warunki Zamówienia / WZ / 14. Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron Akceptuję...... Miejscowość data ( imię, nazwisko, podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu Numer zadania : zadanie 2.1 Strona 6