Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w dniu...2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin NIP: 851 030 94 10 REGON: 811684232 reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym, a zwanym dalej Wykonawcą, Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie Remont układu odwadniającego wraz z rowem odprowadzającym i instalacją wód deszczowych w rejonie wiaduktu kolejowego nad ul. Nad Odrą w Szczecinie. 2. Zakres umowy obejmuje: a) odmulenie rurociągu Ø 500 mm długości 181 m wraz z 6 studniami, b) wykonanie rowu odpływowego wraz z umocnieniem o długości 615 m, c) wykonanie przepustu Ø 500 mm i montaż klapy zwrotnej. 3. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu materiałów, na które dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. Ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. o odpadach oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 1
2 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 90 dni od dnia przekazania placu budowy, a Zamawiający przekaże plac budowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowym od dnia podpisania umowy. 3 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi na wykonanie prace. 2. Okres rękojmi rozpoczyna się wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 4 1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1ust. 1 Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości. zł (słownie..). 2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów i części zamiennych. 5 1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiana przez Wykonawcę dla Zamawiającego. 2. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 3. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót. 4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robótbez stwierdzenia wad. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek w 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności faktury w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. 6 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: a) 0,2 % wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia, b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym również w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 2
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego. 3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności. 4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnień, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: - za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, - za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy. 7 1. Dopuszcza się wprowadzanie zmian Umowy. 2. Zmiany Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Pzp, stanowiącego, że Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy oraz jego etapów w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, b) zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu umowy wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, niezależnymi od Wykonawcy, c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy e) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, f) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź, g) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy, W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-g, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 2) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT; 3) zmiany harmonogramu prac oraz sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku: a) wystąpienia uzasadnionej konieczności aktualizacji harmonogramu realizacji prac bez zmiany terminu realizacji umowy, b) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiany harmonogramu przedstawione przez Wykonawcę muszą odpowiednio uzyskać akceptację Zamawiającego. 3
4) zmiany kierownika budowy, kierowników robót w przypadku: śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót. 5) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz, 6) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 1 Kodeksu cywilnego, 7) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz, 8) koniecznością dostosowanie treści niniejszej Umowy do zasad przewidzianych w umowie 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: a) opis propozycji zmiany; b) uzasadnienie zmiany; c) opis wpływu zmiany na harmonogram usług i termin wykonania Umowy. 6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 7. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do Umowy. 8 1. Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz SIWZ stanowi integralną część umowy. 2. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 5. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego Sąd powszechny w Szczecinie. 6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 4
Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 4891 42 23 425, +4891 42 45 630 fax. +4891 42 45 627 wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu Szczecin 2012-03-12 Kronospan Investment Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Nasz znak : WGKiOŚ.I.7021.91.2012.BG W związku z podjętymi przez Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska działaniami związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn. Remontem układu odwadniającego wraz z rowem odprowadzającym i instalacją wód deszczowych w rejonie wiaduktu kolejowego nad ul. Nad Odrą w Szczecinie, zwracamy się z prośbą o złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane działka nr 2/8 obr. 3061 KW SZ1S/00178071/8. Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej. W załączeniu mapa zagospodarowanie terenu. 5