SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin, z podziałem na 7 odrębnych zadań, gdzie Zadanie Nr 2, Zadanie Nr 3, Zadanie Nr 4, Zadanie Nr 5, Zadanie Nr 6, i Zadanie Nr 7 realizowane w ramach Projektu pn.: Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin (Działanie 1.6.) będą współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedmiot zamówienia składający się z 7 odrębnych zadań identyfikuje się nw. numerami budżetu: Zadanie Nr 1 pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku produkcyjnego przy ul. Smoluchowskiego 3 w Lublinie, nr budżetu: I/00081/TCO/17. Zakres przyłącza: Przyłącze ciepłownicze w/p rozbudowa budynku produkcyjnego przy ul. Smoluchowskiego 3; 2xDn:100/225/200 o długości około 20 m w technologii preizolowanej; 2xDn:65/160/140 o długości około 43 m w technologii preizolowanej. Zadanie Nr 2 (Działanie 1.6. poz. 3.2.) pn.: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych nr B2/B3 oraz B4 w rejonie ul. Strzeszewskiego w Lublinie ETAP II, nr budżetu: I/00406/TCO/17. Zakres sieci: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych nr B2/B3 oraz B4 w rejonie ul. Strzeszewskiego w Lublinie ETAP II dz. nr ew. 12/5, 5/6, 6/13, 6/12, 6/18, 6/21, 7/24, 7/25 ark. 7, obr. 24 Rudnik, miasto Lublin; Budowa sieci na odcinku TR0-TR1 2xDn100/225/200 o długości około 87 m w technologii preizolowanej; Budowa sieci na odcinku TR1-TR4 2xDn80/200/160 o długości około 52 m w technologii preizolowanej; Budowa przyłącza do budynku B2/B3 na odcinku TR4-B2 2xDn65/160/140 o długości około 14 m w technologii preizolowanej; Budowa przyłącza do budynku B4 na odcinku TR4-B4 2xDn50/140/125 o długości około 28 m w technologii preizolowanej. Zadanie Nr 3 (Działanie 1.6. poz. 6.2.1.) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Jantarowej w Lublinie, nr budżetu: I/00420/TCO/17. Zakres sieci: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Jantarowej w Lublinie, nr dz. 60/6, 57/8, 58/5, 60/5 obr. 70 ark. 5; 2xDn65/160/140 o długości około 46 m w technologii preizolowanej. Zadanie Nr 4 (Działanie 1.6. poz. 4.3) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie, nr budżetu: I/00418/TCO/17. Zakres przyłącza: Budowa przyłącza ciepłowniczego od istniejącej komory K7D do projektowanego budynku hotelu przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie; DN 100/225 / DN 100/200 o długości około 62 m na odcinku od istniejącej komory K7D do pkt T1; DN 65/160 / DN 65/140 o długości około 11 m na odcinku od punktu T1 do projektowanego budynku hotelu przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie. Przyłącze ciepłownicze zostanie wykonane z rur i elementów preizolowanych. Zadanie Nr 5 (Działanie 1.6. poz. 1.5.1) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Diamentowej 19 g, h w Lublinie; nr dz. 3, obręb 43-Wrotków, arkusz 12; 3 obręb 43-Wrotków, arkusz 11, nr budżetu: I/00419/TCO/17. Zakres przyłącza: 2xDn:32/110 o długości około 33 m w technologii preizolowanej. Zadanie Nr 6 (Działanie 1.6. poz. 6.1.1.) pn.: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kryształowej w Lublinie, nr budżetu: I/00411/TCO/17. Zakres sieci: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kryształowej w Lublinie, dz. nr ew.: 24/7, 26/5, 27/3, 28/6, 30/9, 33/8 ark. 27, obr. 12; Budowa sieci 2xDn80/200/160 o długości około 46 m w technologii preizolowanej (odc. BUD AC-włącz. do istn. sieci fi 100) w tym przebudowa sieci z 2xDn65 na 2xDn80 na odcinkach: około 20 m oraz około 10 m; Budowa sieci 2xDn65/160/140 o długości około 9 m w technologii preizolowanej (odc. BUD K1-włącz. do istn. sieci) wraz ze zmianą lokalizacji istniejącej studni z zaworami odcinającymi; Przebudowa sieci 2xDn65/160/140 o długości około 6 m w technologii preizolowanej (odc. BUD K2-BUD AC); Budowa sieci 2xDn65/160/140 o długości około 50 m w technologii preizolowanej (odc. BUD C-BUD AC); Budowa sieci 2xDn50/140/125 o długości około 3 m w technologii preizolowanej (odc. BUD C-trójnik wznośny); Budowa sieci 2xDn50/140/125 o długości około 30 m w technologii preizolowanej (odc. BUD A-BUD C). Zadanie Nr 7 (Działanie 1.6. poz. 6.1.3.) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Jantarowej, nr budżetu: I/00421/TCO/17. Zakres przyłącza: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Jantarowej, dz. nr 52/10, 116/1, obręb nr 0070 Węglinek ; 2xDn50/140/125 o długości około 11 m w technologii preizolowanej. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane. str. 1

Zawartość SIWZ: 1. tekst, zwany w skrócie SIWZ; 2. Formularz ofertowy Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1 do SIWZ; 3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Załącznik Nr 2 do SIWZ; 4. Instrukcja wypełniania JEDZ Załącznik Nr 2A do SIWZ; 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 Załącznik Nr 3A do SIWZ; 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 2 Załącznik Nr 3B do SIWZ; 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 3 Załącznik Nr 3C do SIWZ; 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 4 Załącznik Nr 3D do SIWZ; 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 5 Załącznik Nr 3E do SIWZ; 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 6 Załącznik Nr 3F do SIWZ; 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 7 Załącznik Nr 3G do SIWZ; 12. Wytyczne wykonania, montażu i odbioru cieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie - Załącznik Nr 4 do SIWZ, 13. Specyfikacja techniczna LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu Załącznik Nr 5 do SIWZ, 14. Umowa /wzór/ Załącznik Nr 6 do SIWZ; 15. Wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych Załącznik Nr 7 do SIWZ; 16. Wzór Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Załącznik Nr 8 do SIWZ; 17. Wzór Pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (dotyczy polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów) Załącznik Nr 9 do SIWZ; 18. Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015, poz. 184) Załącznik Nr 10 do SIWZ. str. 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 1. Nazwa: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna 2. Adres: ul. Puławska 28, 20-822 Lublin 3. Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców, Nr KRS 0000492350 4. NIP: 712-01-50-496 5. REGON: 430980913 6. Kapitał zakładowy 102 765 570,00 PLN (wpłacony w całości) 7. Konto bankowe: Bank Handlowy S.A. Nr konta 81 1030 1191 0000 0000 9168 8018 8. Dokładny adres do korespondencji: jw. (pkt. 1-2) 9. Godziny otwarcia kasy: od 08:00 do 14:00, przerwa w godz.: 09:00 do 10:00, pok. nr 13 10. Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 81-740 60 32 czynny w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. pn. pt. w godzinach od 6:45 do 14:45 11. Tel. centrala: 81-741 00 72 12. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.lpec.pl 13. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: e-mail: info@lpec.pl CZĘŚĆ IIA. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie z art. 39, w związku z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Postępowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad określonych w ww. ustawie, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wartość szacunkowa zamówienia została oszacowana zgodnie z art. 32 ust. 1-4 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zamówienie objęte Zadaniem Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 jest częścią większego zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remontów sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin (Działanie 1.6.), które będą współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, gdzie łączna szacunkowa wartość planowanych robót budowlanych na sieciach ciepłowniczych przekracza kwotę 5 225 000,00 EUR, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). 3. Podstawa prawna udzielenia niniejszego zamówienia publicznego: art. 134 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 4. Podstawy prawne opracowania niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126); str. 3

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254); 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). CZĘŚĆ IIB. Informacje wprowadzające 1. Użyte w niniejszej Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 1/ Zamawiający, LPEC S.A. lub "Inwestor" Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna; 2/ Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji; 3/ SIWZ niniejsza ; 4/ Ustawa Pzp - ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.); 5/ Zamówienie zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Części III SIWZ; 6/ Wykonawca podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę na wykonanie zamówienia lub zawarł umowę w sprawie wykonania zamówienia; 7/ Umowa umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku prowadzonego postępowania, zgodnie z przepisami Ustawy Pzp oraz na warunkach zawartych w niniejszej SIWZ. 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu: 06.07.2017 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z art. 40 ust. 3 Ustawy Pzp i opublikowane w dniu: 11.07.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest udostępnione w bazie danych TED (Tender Electronic Daily) dokument: 2017/S 130-266458 PL. Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone na stronie internetowej (pkt 3) i tablicy ogłoszeń Zamawiającego (hol główny w siedzibie Zamawiającego), zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy Pzp. 3. Niniejsza udostępniona jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.lpec.pl /zakładka: Przetargi Zamówienia Publiczne, pod nr sprawy: LZU-3113-2-3071-09/2017/ od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia składania ofert, zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust. 1 Ustawy Pzp. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.lpec.pl /zakładka: Przetargi Zamówienia publiczne, pod nr sprawy: LZU-3113-2-3071-09/2017/. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, zgodnie z formą i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie (zgodnie z art. 38 ust. 4a Ustawy Pzp) [szerzej w Części IX SIWZ]. 5. Numer referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego: LZU-3113-2-3071-09/2017. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak i numer zadania, zgodnie z Częścią III SWZ. 6. Każde zadanie będzie rozpatrywane i oceniane odrębnie, wobec czego wszelkie wyjaśnienia, odwołania, jak również unieważnienie przetargu na jedno zadanie nie będzie dotyczyć pozostałych. CZĘŚĆ III. Opis przedmiotu zamówienia oraz jego części 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dotyczy wszystkich zadań: str. 4

główny nr CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych dodatkowe nr CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 45320000-6 Roboty izolacyjne 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 2. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin, z podziałem na 7 odrębnych zadań, gdzie Zadanie Nr 2, Zadanie Nr 3, Zadanie Nr 4, Zadanie Nr 5, Zadanie Nr 6 i Zadanie Nr 7 realizowane w ramach Projektu pn.: Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin (Działanie 1.6.) będą współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedmiot zamówienia składający się z 7 odrębnych zadań identyfikuje się nw. numerami budżetu: Zadanie Nr 1 pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku produkcyjnego przy ul. Smoluchowskiego 3 w Lublinie, nr budżetu: I/00081/TCO/17. Zakres przyłącza: Przyłącze ciepłownicze w/p rozbudowa budynku produkcyjnego przy ul. Smoluchowskiego 3; 2xDn:100/225/200 o długości około 20 m w technologii preizolowanej; 2xDn:65/160/140 o długości około 43 m w technologii preizolowanej. Zadanie Nr 2 (Działanie 1.6. poz. 3.2.) pn.: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych nr B2/B3 oraz B4 w rejonie ul. Strzeszewskiego w Lublinie ETAP II, nr budżetu: I/00406/TCO/17. Zakres sieci: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych nr B2/B3 oraz B4 w rejonie ul. Strzeszewskiego w Lublinie ETAP II dz. nr ew. 12/5, 5/6, 6/13, 6/12, 6/18, 6/21, 7/24, 7/25 ark. 7, obr. 24 Rudnik, miasto Lublin; Budowa sieci na odcinku TR0-TR1 2xDn100/225/200 o długości około 87 m w technologii preizolowanej; Budowa sieci na odcinku TR1-TR4 2xDn80/200/160 o długości około 52 m w technologii preizolowanej; Budowa przyłącza do budynku B2/B3 na odcinku TR4-B2 2xDn65/160/140 o długości około 14 m w technologii preizolowanej; Budowa przyłącza do budynku B4 na odcinku TR4-B4 2xDn50/140/125 o długości około 28 m w technologii preizolowanej. Zadanie Nr 3 (Działanie 1.6. poz. 6.2.1.) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Jantarowej w Lublinie, nr budżetu: I/00420/TCO/17. Zakres sieci: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Jantarowej w Lublinie, nr dz. 60/6, 57/8, 58/5, 60/5 obr. 70 ark. 5; 2xDn65/160/140 o długości około 46 m w technologii preizolowanej. Zadanie Nr 4 (Działanie 1.6. poz. 4.3) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie, nr budżetu: I/00418/TCO/17. Zakres przyłącza: Budowa przyłącza ciepłowniczego od istniejącej komory K7D do projektowanego budynku hotelu przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie; DN 100/225 / DN 100/200 o długości około 62 m na odcinku od istniejącej komory K7D do pkt T1; DN 65/160 / DN 65/140 o długości około 11 m na odcinku od punktu T1 do projektowanego budynku hotelu przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie. Przyłącze ciepłownicze zostanie wykonane z rur i elementów preizolowanych. Zadanie Nr 5 (Działanie 1.6. poz. 1.5.1) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Diamentowej 19 g, h w Lublinie; nr dz. 3, obręb 43-Wrotków, arkusz 12; 3 obręb 43-Wrotków, arkusz 11, nr budżetu: I/00419/TCO/17. Zakres przyłącza: str. 5

2xDn:32/110 o długości około 33 m w technologii preizolowanej. Zadanie Nr 6 (Działanie 1.6. poz. 6.1.1.) pn.: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kryształowej w Lublinie, nr budżetu: I/00411/TCO/17. Zakres sieci: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kryształowej w Lublinie, dz. nr ew.: 24/7, 26/5, 27/3, 28/6, 30/9, 33/8 ark. 27, obr. 12; Budowa sieci 2xDn80/200/160 o długości około 46 m w technologii preizolowanej (odc. BUD AC-włącz. do istn. sieci fi 100) w tym przebudowa sieci z 2xDn65 na 2xDn80 na odcinkach: około 20 m oraz około 10 m; Budowa sieci 2xDn65/160/140 o długości około 9 m w technologii preizolowanej (odc. BUD K1-włącz. do istn. sieci) wraz ze zmianą lokalizacji istniejącej studni z zaworami odcinającymi; Przebudowa sieci 2xDn65/160/140 o długości około 6 m w technologii preizolowanej (odc. BUD K2-BUD AC); Budowa sieci 2xDn65/160/140 o długości około 50 m w technologii preizolowanej (odc. BUD C-BUD AC); Budowa sieci 2xDn50/140/125 o długości około 3 m w technologii preizolowanej (odc. BUD C-trójnik wznośny); Budowa sieci 2xDn50/140/125 o długości około 30 m w technologii preizolowanej (odc. BUD A-BUD C). Zadanie Nr 7 (Działanie 1.6. poz. 6.1.3.) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Jantarowej, nr budżetu: I/00421/TCO/17. Zakres przyłącza: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Jantarowej, dz. nr 52/10, 116/1, obręb nr 0070 Węglinek ; 2xDn50/140/125 o długości około 11 m w technologii preizolowanej. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jako oferty częściowe traktuje się każde zadanie odrębnie, które będzie rozpatrywane i oceniane odrębnie, wobec czego wszelkie wyjaśnienia, odwołania, jak również unieważnienie postępowania na jedno zadanie nie będzie dotyczyć pozostałych (zgodnie z: Część IIB ust. 6; Część XII ust. 4 SIWZ). 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Szczegółowe opisy i realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia (odrębnie dla danego zadania) zostały zawarte w załącznikach oznaczonych odrębnie dla poszczególnych zadań, w tym: 1) Załącznik Nr 3A do SIWZ dotyczy: Zadania Nr 1 pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku produkcyjnego przy ul. Smoluchowskiego 3 w Lublinie, nr budżetu: I/00081/TCO/17 ; 2) Załącznik Nr 3B do SIWZ dotyczy: Zadania Nr 2 (Działanie 1.6. poz. 3.2.) pn.: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych nr B2/B3 oraz B4 w rejonie ul. Strzeszewskiego w Lublinie ETAP II, nr budżetu: I/00406/TCO/17 ; 3) Załącznik Nr 3C do SIWZ dotyczy: Zadania Nr 3 (Działanie 1.6. poz. 6.2.1.) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Jantarowej w Lublinie, nr budżetu: I/00420/TCO/17 ; 4) Załącznik Nr 3D do SIWZ dotyczy: Zadania Nr 4 (Działanie 1.6. poz. 4.3) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie, nr budżetu: I/00418/TCO/17 ; 5) Załącznik Nr 3E do SIWZ dotyczy: Zadania Nr 5 (Działanie 1.6. poz. 1.5.1) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Diamentowej 19 g, h w Lublinie; nr dz. 3, obręb 43-Wrotków, arkusz 12; 3 obręb 43-Wrotków, arkusz 11, nr budżetu: I/00419/TCO/17 ; 6) Załącznik Nr 3F do SIWZ dotyczy: Zadania Nr 6 (Działanie 1.6. poz. 6.1.1.) pn.: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kryształowej w Lublinie, nr budżetu: I/00411/TCO/17 ; str. 6

7) Załącznik Nr 3G do SIWZ dotyczy: Zadania Nr 7 (Działanie 1.6. poz. 6.1.3.) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Jantarowej, nr budżetu: I/00421/TCO/17. 5.1. Opisy przedmiotu zamówienia (odrębne dla danego zadania) zawierają: 5.1.1. Dokumentację projektową. Zgodnie z 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru robót, z uwagi na przyjętą w SIWZ zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. 5.1.2. Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót; 5.1.3. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia tzw. BIOZ, stanowiące integralną część Dokumentacji Projektowej, o której mowa w ppkt. 5.1.1. 5.2. Ponadto, poza zapisami zawartymi w ust. 5, przedmiot zamówienia (dotyczy wszystkich zadań) należy wykonać zgodnie z: 5.2.1. Wytycznymi wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie które stanowią Załącznik Nr 4 do SIWZ; 5.2.2. Specyfikacją Techniczną LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu, która stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ; 5.2.3. Obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności: - ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 290); - ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 519); - ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 1987); - ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 1440); - ustawie z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016r, poz. 353); - ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 2017, poz. 459 z późn. zm.); - ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 2031 z późn. zm.); - ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 6. Wizja lokalna: 6.1. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, własnym staraniem i na własny koszt dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich zadań) wraz z terenem przyległym, w tym z uwzględnieniem urządzeń podziemnych na podstawie dostępnych dokumentacji, warunków terenowych i gruntowo-wodnych, istniejących zabudowań i zieleni oraz innej infrastruktury w obrębie terenu budowy. 6.2. Wizja lokalna nie będzie organizowana przez Zamawiającego. Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalna ponosi Wykonawca. 7. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 6 do SIWZ (Umowa/wzór/). 8. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Realizacji Robót: Wykonawca ma opracować i załączyć do Formularza ofertowego (stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ) odpowiednio dla danego zadania objętego przedmiotem zamówienia Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Realizacji Robót określający termin (z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Części IV SIWZ), kolejność wykonywania poszczególnych etapów robót budowlanych, ceny netto/brutto poszczególnych etapów robót budowlanych. Za dany etap str. 7

robót budowlanych Zamawiający uważa wykonanie takiego odcinka sieci cieplnej, który po jego odbiorze częściowym będzie można uruchomić, tj. włączyć do miejskiego systemu ciepłowniczego LPEC S.A. Harmonogram ma być opracowany w formie graficznej i ma przedstawić wzajemne powiązania i czas trwania poszczególnych etapów robót składających się na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, dokument ten będzie stanowił Załącznik Nr 3 do umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (w ramach danego zadania), o czym mowa w Załączniku Nr 6 do SIWZ. 9. (dotyczy Zadania Nr 2, Zadania Nr 3, Zadania Nr 4, Zadania Nr 5, Zadania Nr 6 i Zadania Nr 7) Po podpisaniu przez Zamawiającego umowy z NFOŚ, Wykonawca będzie zobowiązany (niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Zmawiającego) do zamontowania tablicy informacyjnej o współfinansowaniu danego zadania objętego niniejszym przedmiotem zamówienia z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020. Szczegóły dotyczące obowiązków Wykonawcy w tym zakresie zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 10. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, przy realizacji czynności których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Zakres i rodzaj czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, Zamawiający wskazał w Opisie przedmiotu zamówienia dla danego zadania. 2. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu wskazanych czynności dotyczy również podwykonawcy. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa Wzór umowy, który stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. CZĘŚĆ IV. Termin wykonania zamówienia 1. Wymagany termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia ma obejmować przedział czasowy odpowiednio dla: 1) Zadania Nr 1 do dnia 31.10.2017r. całkowite wykonanie przedmiotu umowy wraz z robotami budowlanymi montażowymi na rurociągach umożliwiających uruchomienie sieci ciepłowniczej; 2) Zadania Nr 2 do dnia 30.10.2017r. całkowite wykonanie przedmiotu umowy wraz z robotami budowlanymi montażowymi na rurociągach umożliwiających uruchomienie sieci ciepłowniczej; 3) Zadania Nr 3 do dnia 30.11.2017r. całkowite wykonanie przedmiotu umowy wraz z robotami budowlanymi montażowymi na rurociągach umożliwiających uruchomienie sieci ciepłowniczej; 4) Zadania Nr 4 do dnia 30.11.2017r. całkowite wykonanie przedmiotu umowy wraz z robotami budowlanymi montażowymi na rurociągach umożliwiających uruchomienie sieci ciepłowniczej; 5) Zadania Nr 5 do dnia 13.10.2017r. całkowite wykonanie przedmiotu umowy wraz z robotami budowlanymi montażowymi na rurociągach umożliwiających uruchomienie sieci ciepłowniczej; 6) Zadania Nr 6 do dnia 15.11.2017r. całkowite wykonanie przedmiotu umowy wraz z robotami budowlanymi montażowymi na rurociągach umożliwiających uruchomienie sieci ciepłowniczej; str. 8

7) Zadania Nr 7 do dnia 31.10.2017r. całkowite wykonanie przedmiotu umowy wraz z robotami budowlanymi montażowymi na rurociągach umożliwiających uruchomienie sieci ciepłowniczej. 2. (dotyczy Zadania Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7) Dniem zakończenia robót budowalnych objętych przedmiotem umowy w ramach danego zadania jest dzień, w którym Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do odbioru robót. 3. (dotyczy Zadania Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7) Dniem zakończenia przedmiotu umowy jest dzień, w którym Strony podpiszą protokół odbioru technicznego końcowego. Dokument ten będzie stanowił załącznik nr 7 (druk F-122) do umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (w ramach danego zadania),o czym mowa w Załączniku Nr 6 do SIWZ pn. Wzór umowy. CZĘŚĆ V. Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki (o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp) tj.: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu (o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp) dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN. Wykonawca spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLN. W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców (oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje. Warunek ten dotyczy wszystkich zadań. 3) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiednio dla: Zadania Nr 1 pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku produkcyjnego przy ul. Smoluchowskiego 3 w Lublinie, nr budżetu: I/00081/TCO/17 : co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (za odpowiadające zakresem do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie 2 robót budowy przyłącza ciepłowniczego); Zadania Nr 2 (Działanie 1.6. poz. 3.2.) pn.: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych nr B2/B3 oraz B4 w rejonie ul. Strzeszewskiego w Lublinie ETAP II, nr budżetu: I/00406/TCO/17 : co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym str. 9

przedmiot zamówienia (za odpowiadające zakresem do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie 2 robót budowy sieci ciepłowniczej); Zadania Nr 3 (Działanie 1.6. poz. 6.2.1.) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Jantarowej w Lublinie, nr budżetu: I/00420/TCO/17 : co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (za odpowiadające zakresem do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie 2 robót budowy przyłącza ciepłowniczego); Zadania Nr 4 (Działanie 1.6. poz. 4.3) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie, nr budżetu: I/00418/TCO/17 : co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (za odpowiadające zakresem do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie 2 robót budowy przyłącza ciepłowniczego); Zadania Nr 5 (Działanie 1.6. poz. 1.5.1) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Diamentowej 19 g, h w Lublinie; nr dz. 3, obręb 43-Wrotków, arkusz 12; 3 obręb 43-Wrotków, arkusz 11, nr budżetu: I/00419/TCO/17 : co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (za odpowiadające zakresem do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie 2 robót budowy przyłącza ciepłowniczego); Zadania Nr 6 (Działanie 1.6. poz. 6.1.1.) pn.: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kryształowej w Lublinie, nr budżetu: I/00411/TCO/17 : co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (za odpowiadające zakresem do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie 2 robót budowy sieci ciepłowniczej); Zadania Nr 7 (Działanie 1.6. poz. 6.1.3.) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Jantarowej, nr budżetu: I/00421/TCO/17 : co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 12 000,00 PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (za odpowiadające zakresem do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie 2 robót budowy przyłącza ciepłowniczego); b) Wykonawca musi wykazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami odpowiednio dla: Zadania Nr 1 pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku produkcyjnego przy ul. Smoluchowskiego 3 w Lublinie, nr budżetu: I/00081/TCO/17 : - co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r, poz. 290 z późn. zm.) oraz posiadającą aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz 3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kierownika robót ww. branży przy str. 10

realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., Nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65); Zadania Nr 2 (Działanie 1.6. poz. 3.2.) pn.: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych nr B2/B3 oraz B4 w rejonie ul. Strzeszewskiego w Lublinie ETAP II, nr budżetu: I/00406/TCO/17 : - co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r, poz. 290 z późn. zm.) oraz posiadającą aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz 3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kierownika robót ww. branży przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., Nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65); Zadania Nr 3 (Działanie 1.6. poz. 6.2.1.) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Jantarowej w Lublinie, nr budżetu: I/00420/TCO/17 : - co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r, poz. 290 z późn. zm.) oraz posiadającą aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz 3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kierownika robót ww. branży przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., Nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65); Zadania Nr 4 (Działanie 1.6. poz. 4.3) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Podzamcze 1 w Lublinie, nr budżetu: I/00418/TCO/17 : - co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r, poz. 290 z późn. zm.) oraz posiadającą aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz 3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kierownika robót ww. branży, przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im str. 11

uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., Nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65); Zadania Nr 5 (Działanie 1.6. poz. 1.5.1) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Diamentowej 19 g, h w Lublinie; nr dz. 3, obręb 43-Wrotków, arkusz 12; 3 obręb 43-Wrotków, arkusz 11, nr budżetu: I/00419/TCO/17 : - co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r, poz. 290 z późn. zm.) oraz posiadającą aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz 3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kierownika robót ww. branży, przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., Nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65); Zadania Nr 6 (Działanie 1.6. poz. 6.1.1.) pn.: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kryształowej w Lublinie, nr budżetu: I/00411/TCO/17 : - co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r, poz. 290 z późn. zm.) oraz posiadającą aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz 3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kierownika robót ww. branży, przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., Nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65); Zadania Nr 7 (Działanie 1.6. poz. 6.1.3.) pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Jantarowej, nr budżetu: I/00421/TCO/17 : - co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r, poz. 290 z późn. zm.) oraz posiadającą aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz 3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kierownika robót ww. branży, przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im str. 12

CZĘŚĆ VI. uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., Nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Powyższy warunek należy traktować jako minimalny poziom zdolności Wykonawcy (co nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy). Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodnie z wymogami określonymi z przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia. Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim oraz jego obecności na budowie codziennie w dni robocze w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie. Warunek dotyczy każdego zadania odrębnie Przesłanki wykluczenia Wykonawców 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176); b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.); c) skarbowe; 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a-c; 4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub, który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu str. 13

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę: a) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe ( Dz. U z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r poz. 615); b) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) Ustawy Pzp tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Ustawy Pzp tj. na podstawie okoliczności wymienionych w Części VI ust. 2 pkt 2-3 i pkt 5-9 oraz ust. 3 SIWZ może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie Części VI ust. 4 SIWZ. 6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. str. 14