UMOWA NR SLZP /2016

Transkrypt

1 UMOWA NR SLZP /2016 zawarta w Bydgoszczy w dniu r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a z siedzibą w..,.., przy ul..., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP:., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... W rezultacie dokonania przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. d. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: SLZP ) została zawarta umowa, o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest przegląd.. dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której specyfikacja techniczno - cenowa stanowi integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1) Wykonawca zobowiązuje się do przeglądu aparatury medycznej WSM w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy, o którym mowa w 1 w terminie zgodnym z harmonogramem za cenę łączną.. zł netto, tj..,- zł brutto (słownie./100 ) 2. W cenie brutto, o której mowa w ust. 1, zawarte są wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowej umowy, w szczególności: a) koszty przeglądu b) koszty materiałów eksploatacyjnych związanych z przeglądami sprzętu lub aparatury medycznej, c) koszty robocizny, d) koszty dojazdu lub koszty transportu ewentualnie koszty przesyłki sprzętu lub aparatury medycznej, gdy przegląd odbywa się poza siedzibą Zamawiającego, e) podatek VAT, f) inne opłaty i podatki. 3. Rozliczenia za dokonane przeglądy nastąpi na podstawie faktury VAT, prawidłowo wystawionej za pojedynczy przegląd przez Wykonawcę, płatnej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej

2 faktury VAT. Wykonawca jest uprawniony wystawić fakturę nie wcześniej niż w dniu przyjęcia towaru przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru umowy, numeru grupy, dla każdej pozycji asortymentowej: nazwy handlowej, modelu i numeru seryjnego 5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Wykonawca dokona przeglądu w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19 w dni robocze w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Pod pojęciem dni roboczych Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy. 2. W razie potrzeby wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, koszty transportu sprzętu lub aparatury medycznej do miejsca naprawy i z powrotem do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę. W okresie transportu z i do siedziby Zamawiającego, ryzyko przypadkowego uszkodzenia, utraty lub zniszczenia sprzętu lub aparatury medycznej obciąża Wykonawcę. 3. W przypadku usługi przeprowadzanej poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do oddania sprzętu medycznego do eksploatacji w ciągu 5 dni roboczych od dnia zaplanowanej usługi. 4. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy: o o Zamawiający:Mikołaj Jacek tel elektromedycy@szpital.bydgoszcz.pl Wykonawca:.. 5. Czynności przeglądów technicznych Wykonawca będzie realizować na podstawie ustalonego przez Strony, po podpisaniu niniejszej umowy, harmonogramu, który to Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 14 od daty zawarcia niniejszej umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub przesunięcia terminu wykonania przeglądów technicznych wybranego sprzętu lub aparatury medycznej ujętej w harmonogramie, o którym mowa w ust. 5, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę Wykonawca obowiązany jest powierzyć wykonywanie czynności objęte niniejszą umową wyłącznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach, a ponadto przeszkolonych w danej specjalności jeżeli jest to wymagane przez producenta lub obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podst. Art kc w zw. z art. 429 kc. 2. Zamawiający jest obowiązany potwierdzić pod względem formalnym i merytorycznym raport serwisowy/ karty pracy lub protokół odbioru usług objętych umową, po ich wykonaniu przez Wykonawcę. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług objętych niniejszą umową zgodnie z wymogami Zamawiającego i producenta aparatury lub sprzętu medycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i ppoż. 4. Wykonawca przeglądy sprzętu i aparatury medycznej wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi, materiałów i innego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego wykonania usług. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone Zamawiającemu szkody powstałe w związku z realizacją usług objętych niniejsza umową, do pełnej ich wysokości Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną: a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w umowie w wysokości 0,1 % wartości brutto kwoty, o której mowa w 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym miał zostać przeprowadzony przegląd zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w 3 ust. 5 b) za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.

3 2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności, o którym mowa w 2 ust. 3 umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określonych na podstawie art. 56 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, za każdy dzień opóźnienia. Prawo Wykonawcy do naliczenia odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie nie stanowi kary umownej. Odsetki te liczone są zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403). 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 5. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swymi zobowiązaniami wobec Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona usług w terminie określonym w 3 lub wykona je nieprawidłowo, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia czynności przeglądów u innego podmiotu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji danej usługi i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni. W przypadku konieczności zlecenia usługi innemu podmiotowi wartość umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o koszt zleconych usług, nie więcej niż koszty wynikające z niniejszej umowy. 2. Niezależnie od uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o których mowa w 5 w przypadku zlecania wykonania usług na podstawie ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu różnicy pomiędzy ceną usług, wynikającą z specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, a ceną usług wykonanych na podstawie ust Kary umowne naliczone przez Zamawiającego na podstawie 5 ust. 1 pkt a i b mogą podlegać sumowaniu. 4. W razie zaistnienia istotnej zamiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, do dnia odstąpienia przez Zamawiającego (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 5. W przypadku dwukrotnego nie zrealizowania usługi, dwukrotnego zrealizowania usługi wadliwie lub dwukrotnego opóźnienia w realizacji usługi Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy jeżeli uzna, że kontynuowanie umowy nie leży w interesie publicznym, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze. Zamawiający może dodatkowo z tego tytułu obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 15 % wartości brutto umowy pozostałej do zrealizowania w chwili odstąpienia Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności. 2. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art Kc), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia

4 3. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art Kc). W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania jakiegokolwiek pełnomocnictwa ani upoważnienia do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy, na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa procesowego dla radcy prawnego lub adwokata. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności, do dochodzenia której Wykonawca udzielił pełnomocnictwa/upoważnienia Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę, b) zmiany urzędowej stawki podatku VAT, zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych. c) zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu umowy - przy zachowaniu dotychczasowych cen, d) przedłużenia terminu płatności, e) zmiany danych identyfikacyjnych Strony umowy, takich jak np. firma, adres, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron. 11 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Specyfikacja techniczno cenowa przedmiotu zamówienia WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

5 Zakres przeglądu Zamawiający zleca a Wykonawca przejmuje do wykonania następujące czynności dotyczące przeglądu sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu Zamawiającego i będącej jego własnością, polegające w szczególności na: - konserwacjach, czyszczeniu, smarowaniu i ewentualnych wymianach elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta, - sprawdzaniu zgodności parametrów technicznych z dokumentacją sprzętu lub aparatury medycznej, - sprawowaniu nadzoru technicznego i dokonywaniu stosownych wpisów w odpowiednich działach paszportu sprzętu lub aparatury medycznej - wystawianiu raportu serwisowego, - legalizacji (jeśli urządzenie podlega legalizacji) - kalibracji, - ustawianiu innych, parametrów sprzętu lub aparatury medycznej wymaganych przez producenta, - sporządzeniu orzeczeń o stanie sprzętu lub aparatury medycznej nie nadających się do naprawy, wydawaniu w tym zakresie ekspertyz, - innych czynności wymaganych przez producenta a związanych z prawidłową eksploatacją sprzętu lub aparatury medycznej,