SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-26 zadania inwestycyjnego p.n.:

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-26 zadania inwestycyjnego p.n.: Świetlica wiejska w Pielaszkiewicach gm. Udanin woj. dolnośląskie PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. nr 1

2 ST-26. PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE 1 WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE...7 str. nr 2

3 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-26) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pielaszkowicach. 1.2 Zakres stosowania ST-26 ST-26 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST-26 Warunki techniczne wykonania i odbioru przewodów wentylacyjnych i ich uzbrojenia (wentylatory, kratki,...) w budynku świetlicy wiejskiej. 1.4 Określenia podstawowe podane w niniejszej ST-26 są zgodne z normami oraz przepisami Przewody wentylacyjne przeznaczone są do odprowadzania powietrza ponad dach budynku Wentylacja grawitacyjna Wentylacja grawitacyjna wykorzystuje ruch powietrza powstały w wyniku różnicy gęstości między powietrzem ciepłym (rzadszym i lżejszym) a zimnym (gęstszym i cięższym). Jeżeli temperatura wewnętrzna jest wyższa od zewnętrznej (zimą) to powietrze wewnętrzne jako lżejsze unosi się ku górze i wypływa na zewnątrz przez nieszczelności i otwory w górnej części pomieszczenia. W jego miejsce dołem napływa powietrze chłodniejsze, dostające się do pomieszczenia przez nieszczelności. Gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu jest niższa od zewnętrznej (latem), proces odbywa się w odwrotnym kierunku. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami Prawo Budowlane i przepisami BHP. Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Część ogólna 2 MATERIAŁY 2.1 Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. str. nr 3

4 2.2 Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta PB/W. 2.3 Przewody prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400mm i udziale kształtek: do 35% (typowe) wg PB/W. Rury spiralne typu FLEX (alternat.) wykonane są z taśm aluminiowych o grubościach i średnicach określonych w PB/W. 2.4 Kratki wentylacyjne zakończenia kanałów wentylacyjnych (zwykłe / z żaluzją), wykonane są z tworzyw sztucznych / metalowe malowane bądź powlekane. 2.5 Nawietrzaki podokienne typowe (wg PB/W). 2.6 Podstawy i wentylatory dachowe wg pkt PB/W. Montaż wg instrukcji producenta. 3 SPRZĘT 3.1 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla prowadzonych robót, powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Osoby obsługujące ten sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone, zaś sprzęt winien podlegać kontroli osobie odpowiedzialnej za BHP na budowie. Wykonawca przystępujący do wykonania przewodów / kanałów wentylacyjnych winien wykazać się możliwością korzystania m.in. z następującego sprzętu: elektronarzędzi rusztowań i drabin 3.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Część ogólna 3.3 Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 4 TRANSPORT 4.1 Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 Część ogólna pkt Materiały do wykonania przewodów i kanałów wentylacyjnych powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 5 WYKONANIE ROBÓT str. nr 4

5 5.1 Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 Część ogólna. 5.2 Prowadzenie i typy przewodów. Przewody wentylacyjne dostarczają świeże powietrze do pomieszczeń wentylowanych, odbierając również powietrze zużyte. Przewody o zbyt małej średnicy dostarczą za mało powietrza oraz spowodują znaczny wzrost ilości szumów generowanych przez instalacje. Przewody zagięto pod niewłaściwym kątem w trakcie montażu spowodują zwiększenie oporów całej instalacji, co może doprowadzić do braku wentylacji niektórych pomieszczeń. Przewody, które zostaną połączone w nieprawidłowy sposób mogą ulec rozerwaniu w trakcie pracy, pod wpływem ciśnienia przepływającego przez nie powietrza. Najczęściej używanymi przewodami wentylacyjnymi są przewody aluminiowe nie izolowane typu FLEX lub zbliżone nieco do nich konstrukcyjnie przewody izolowane. Izolacje termiczną uzyskuje się dzięki zastosowaniu wełny mineralnej oraz niekiedy dodatkowych warstw folii lub aluminium, zapewniających lepszą izolację akustyczną. Główną zaletą tego typu przewodów jest możliwość prowadzenia ich w dowolny sposób, a także możliwość skręcania ich pod dowolnym kątem. Szczególnie ważne jest to w przypadku niewielkich instalacji, gdzie często brak miejsca na poprowadzenie przewodów wymuszą na instalatorze stosowanie różnych nietypowych rozwiązań. Do łączenia przewodów elastycznych, zarówno izolowanych jak i nie izolowanych używa się tzw. muf i nypli specjalnych metalowych kształtek wentylacyjnych. Łączą one ze sobą dwa przewody poprzez wysunięcie ich do wnętrza obu części łączącego przewodu, a następnie zaciśnięcie zewnętrznej części przewodu na złączce za pomocą specjalnej taśmy łączącej. Połączenie powinno zostać dodatkowo uszczelnione specjalną taśmą aluminiową. Zakończeniem każdego przewodu wentylacyjnego, a często jednocześnie jedynym widocznym w pomieszczeniu elementem instalacji wentylacyjnej jest anemostat lub kratka wentylacyjna. Na rynku dostępne są przeróżne modele, wykonane z plastiku, różnych metali oraz wykończone na przeróżne sposoby. 5.3 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty i uzgodni nadzór nad ich przebiegiem. Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. 6.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 6.3 Badania przed przystąpieniem do robót: sprawdzenie typów i jakości materiałów sprawdzenie temperatury i wilgotności powietrza 6.4 Badania w czasie robót: sprawdzenie kwalifikacji wykonawców robót; sprawdzenie poprawności ułożenia kanałów i ich szczelności sprawdzenie poprawności zamocowania kanałów, anemostatów i kratek wentylacyjnych str. nr 5

6 6.5 Badania w czasie odbioru robót: sprawdzenie zgodności ułożonych kanałów i przewodów z projektem sprawdzenie jakości użytych materiałów sprawdzenie poprawności ułożenia, zamocowania i szczelności kanałów wentylacyjnych sprawdzenie poprawności zamocowania kratek wentylacyjnych; sprawdzenie dotrzymania warunków wykonania robót (wilgotność, temperatura) i ich zgodności z warunkami technicznymi sprawdzenie poprawności wykonania styków sprawdzenie usunięcia wcześniej ukrytych wad. Obowiązują PN i normy związane. 7 OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne Część ogólna. 7.2 Jednostką obmiarową jest: 1,0mb kanału (przewodu) 1 szt. kratki wentylacyjnej wraz z niezbędnymi elementami na łączeniach 1 szt. anemostatu wraz z niezbędnymi elementami na łączeniach 8 ODBIÓR ROBÓT 8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 8.2 Odbiór robót powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: po zamocowaniu kanałów przed zamurowaniem / zabudową (montaż, mocowanie) po zamocowaniu anemostatów i kratek po założeniu termoizolacji Należy również zwrócić uwagę na: jakość wbudowanych materiałów i ich zgodność z dokumentacją, atestami i normami; zgodność ułożonych instalacji z PB/W; zakwalifikowanie do uruchomienia. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów powinien być wpis do Dziennika Budowy. 8.3 ODBIÓR KOŃCOWY Odbiór końcowy powinien mieć miejsce po zakończeniu robót i być potwierdzony spisaniem Protokołu odbioru końcowego i Protokołu przekazania do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych Protokół badania szczelności całego układu str. nr 6

7 Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.) Dziennik Budowy Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: Zgodność wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; Aktualność PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień); Protokoły badania szczelności całego układu. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Część ogólna. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót podany niniejszej ST-26. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań. Cena wykonania Robót obejmuje: roboty przygotowawcze; dostarczenie materiałów; ułożenie i zamocowanie rur i kanałów wraz z uzbrojeniem; wykonanie połączeń; montaż kratek / anemostatów; wykonanie przejść przez ściany; przeprowadzenie rozruchu; oczyszczenie stanowiska roboczego. 10 PRZEPISY ZWIĄZANE Normy a) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r. b) PN-EN :2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 1: Przewody wentylacyjne c) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. d) PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary. e) PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. f) PN-89/B Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. g) PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania. h) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. str. nr 7

8 i) Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inne dokumenty 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401) 3) Dz.U. nr 22/53 poz. 89 BHP. Transport ręczny 4) Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz z późniejszymi zmianami) 5) Ustawa z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca poz ) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe 7) Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. str. nr 8

9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-26 zadania inwestycyjnego p.n.: Świetlica wiejska w Pielaszkiewicach gm. Udanin woj. dolnośląskie PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. nr 1

10 ST-26. PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE 1 WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE...7 str. nr 2

11 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-26) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pielaszkowicach. 1.2 Zakres stosowania ST-26 ST-26 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST-26 Warunki techniczne wykonania i odbioru przewodów wentylacyjnych i ich uzbrojenia (wentylatory, kratki,...) w budynku świetlicy wiejskiej. 1.4 Określenia podstawowe podane w niniejszej ST-26 są zgodne z normami oraz przepisami Przewody wentylacyjne przeznaczone są do odprowadzania powietrza ponad dach budynku Wentylacja grawitacyjna Wentylacja grawitacyjna wykorzystuje ruch powietrza powstały w wyniku różnicy gęstości między powietrzem ciepłym (rzadszym i lżejszym) a zimnym (gęstszym i cięższym). Jeżeli temperatura wewnętrzna jest wyższa od zewnętrznej (zimą) to powietrze wewnętrzne jako lżejsze unosi się ku górze i wypływa na zewnątrz przez nieszczelności i otwory w górnej części pomieszczenia. W jego miejsce dołem napływa powietrze chłodniejsze, dostające się do pomieszczenia przez nieszczelności. Gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu jest niższa od zewnętrznej (latem), proces odbywa się w odwrotnym kierunku. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami Prawo Budowlane i przepisami BHP. Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Część ogólna 2 MATERIAŁY 2.1 Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. str. nr 3

12 2.2 Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta PB/W. 2.3 Przewody prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400mm i udziale kształtek: do 35% (typowe) wg PB/W. Rury spiralne typu FLEX (alternat.) wykonane są z taśm aluminiowych o grubościach i średnicach określonych w PB/W. 2.4 Kratki wentylacyjne zakończenia kanałów wentylacyjnych (zwykłe / z żaluzją), wykonane są z tworzyw sztucznych / metalowe malowane bądź powlekane. 2.5 Nawietrzaki podokienne typowe (wg PB/W). 2.6 Podstawy i wentylatory dachowe wg pkt PB/W. Montaż wg instrukcji producenta. 3 SPRZĘT 3.1 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla prowadzonych robót, powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Osoby obsługujące ten sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone, zaś sprzęt winien podlegać kontroli osobie odpowiedzialnej za BHP na budowie. Wykonawca przystępujący do wykonania przewodów / kanałów wentylacyjnych winien wykazać się możliwością korzystania m.in. z następującego sprzętu: elektronarzędzi rusztowań i drabin 3.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Część ogólna 3.3 Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 4 TRANSPORT 4.1 Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 Część ogólna pkt Materiały do wykonania przewodów i kanałów wentylacyjnych powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 5 WYKONANIE ROBÓT str. nr 4

13 5.1 Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 Część ogólna. 5.2 Prowadzenie i typy przewodów. Przewody wentylacyjne dostarczają świeże powietrze do pomieszczeń wentylowanych, odbierając również powietrze zużyte. Przewody o zbyt małej średnicy dostarczą za mało powietrza oraz spowodują znaczny wzrost ilości szumów generowanych przez instalacje. Przewody zagięto pod niewłaściwym kątem w trakcie montażu spowodują zwiększenie oporów całej instalacji, co może doprowadzić do braku wentylacji niektórych pomieszczeń. Przewody, które zostaną połączone w nieprawidłowy sposób mogą ulec rozerwaniu w trakcie pracy, pod wpływem ciśnienia przepływającego przez nie powietrza. Najczęściej używanymi przewodami wentylacyjnymi są przewody aluminiowe nie izolowane typu FLEX lub zbliżone nieco do nich konstrukcyjnie przewody izolowane. Izolacje termiczną uzyskuje się dzięki zastosowaniu wełny mineralnej oraz niekiedy dodatkowych warstw folii lub aluminium, zapewniających lepszą izolację akustyczną. Główną zaletą tego typu przewodów jest możliwość prowadzenia ich w dowolny sposób, a także możliwość skręcania ich pod dowolnym kątem. Szczególnie ważne jest to w przypadku niewielkich instalacji, gdzie często brak miejsca na poprowadzenie przewodów wymuszą na instalatorze stosowanie różnych nietypowych rozwiązań. Do łączenia przewodów elastycznych, zarówno izolowanych jak i nie izolowanych używa się tzw. muf i nypli specjalnych metalowych kształtek wentylacyjnych. Łączą one ze sobą dwa przewody poprzez wysunięcie ich do wnętrza obu części łączącego przewodu, a następnie zaciśnięcie zewnętrznej części przewodu na złączce za pomocą specjalnej taśmy łączącej. Połączenie powinno zostać dodatkowo uszczelnione specjalną taśmą aluminiową. Zakończeniem każdego przewodu wentylacyjnego, a często jednocześnie jedynym widocznym w pomieszczeniu elementem instalacji wentylacyjnej jest anemostat lub kratka wentylacyjna. Na rynku dostępne są przeróżne modele, wykonane z plastiku, różnych metali oraz wykończone na przeróżne sposoby. 5.3 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty i uzgodni nadzór nad ich przebiegiem. Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. 6.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 6.3 Badania przed przystąpieniem do robót: sprawdzenie typów i jakości materiałów sprawdzenie temperatury i wilgotności powietrza 6.4 Badania w czasie robót: sprawdzenie kwalifikacji wykonawców robót; sprawdzenie poprawności ułożenia kanałów i ich szczelności sprawdzenie poprawności zamocowania kanałów, anemostatów i kratek wentylacyjnych str. nr 5

14 6.5 Badania w czasie odbioru robót: sprawdzenie zgodności ułożonych kanałów i przewodów z projektem sprawdzenie jakości użytych materiałów sprawdzenie poprawności ułożenia, zamocowania i szczelności kanałów wentylacyjnych sprawdzenie poprawności zamocowania kratek wentylacyjnych; sprawdzenie dotrzymania warunków wykonania robót (wilgotność, temperatura) i ich zgodności z warunkami technicznymi sprawdzenie poprawności wykonania styków sprawdzenie usunięcia wcześniej ukrytych wad. Obowiązują PN i normy związane. 7 OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne Część ogólna. 7.2 Jednostką obmiarową jest: 1,0mb kanału (przewodu) 1 szt. kratki wentylacyjnej wraz z niezbędnymi elementami na łączeniach 1 szt. anemostatu wraz z niezbędnymi elementami na łączeniach 8 ODBIÓR ROBÓT 8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 8.2 Odbiór robót powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: po zamocowaniu kanałów przed zamurowaniem / zabudową (montaż, mocowanie) po zamocowaniu anemostatów i kratek po założeniu termoizolacji Należy również zwrócić uwagę na: jakość wbudowanych materiałów i ich zgodność z dokumentacją, atestami i normami; zgodność ułożonych instalacji z PB/W; zakwalifikowanie do uruchomienia. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów powinien być wpis do Dziennika Budowy. 8.3 ODBIÓR KOŃCOWY Odbiór końcowy powinien mieć miejsce po zakończeniu robót i być potwierdzony spisaniem Protokołu odbioru końcowego i Protokołu przekazania do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych Protokół badania szczelności całego układu str. nr 6

15 Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.) Dziennik Budowy Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: Zgodność wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; Aktualność PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień); Protokoły badania szczelności całego układu. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Część ogólna. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót podany niniejszej ST-26. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań. Cena wykonania Robót obejmuje: roboty przygotowawcze; dostarczenie materiałów; ułożenie i zamocowanie rur i kanałów wraz z uzbrojeniem; wykonanie połączeń; montaż kratek / anemostatów; wykonanie przejść przez ściany; przeprowadzenie rozruchu; oczyszczenie stanowiska roboczego. 10 PRZEPISY ZWIĄZANE Normy a) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r. b) PN-EN :2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 1: Przewody wentylacyjne c) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. d) PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary. e) PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. f) PN-89/B Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. g) PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania. h) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. str. nr 7

16 i) Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inne dokumenty 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401) 3) Dz.U. nr 22/53 poz. 89 BHP. Transport ręczny 4) Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz z późniejszymi zmianami) 5) Ustawa z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca poz ) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe 7) Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. str. nr 8

17 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-26 zadania inwestycyjnego p.n.: Świetlica wiejska w Pielaszkiewicach gm. Udanin woj. dolnośląskie PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. nr 1

18 ST-26. PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE 1 WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE...7 str. nr 2

19 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-26) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pielaszkowicach. 1.2 Zakres stosowania ST-26 ST-26 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST-26 Warunki techniczne wykonania i odbioru przewodów wentylacyjnych i ich uzbrojenia (wentylatory, kratki,...) w budynku świetlicy wiejskiej. 1.4 Określenia podstawowe podane w niniejszej ST-26 są zgodne z normami oraz przepisami Przewody wentylacyjne przeznaczone są do odprowadzania powietrza ponad dach budynku Wentylacja grawitacyjna Wentylacja grawitacyjna wykorzystuje ruch powietrza powstały w wyniku różnicy gęstości między powietrzem ciepłym (rzadszym i lżejszym) a zimnym (gęstszym i cięższym). Jeżeli temperatura wewnętrzna jest wyższa od zewnętrznej (zimą) to powietrze wewnętrzne jako lżejsze unosi się ku górze i wypływa na zewnątrz przez nieszczelności i otwory w górnej części pomieszczenia. W jego miejsce dołem napływa powietrze chłodniejsze, dostające się do pomieszczenia przez nieszczelności. Gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu jest niższa od zewnętrznej (latem), proces odbywa się w odwrotnym kierunku. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami Prawo Budowlane i przepisami BHP. Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Część ogólna 2 MATERIAŁY 2.1 Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. str. nr 3

20 2.2 Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta PB/W. 2.3 Przewody prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400mm i udziale kształtek: do 35% (typowe) wg PB/W. Rury spiralne typu FLEX (alternat.) wykonane są z taśm aluminiowych o grubościach i średnicach określonych w PB/W. 2.4 Kratki wentylacyjne zakończenia kanałów wentylacyjnych (zwykłe / z żaluzją), wykonane są z tworzyw sztucznych / metalowe malowane bądź powlekane. 2.5 Nawietrzaki podokienne typowe (wg PB/W). 2.6 Podstawy i wentylatory dachowe wg pkt PB/W. Montaż wg instrukcji producenta. 3 SPRZĘT 3.1 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla prowadzonych robót, powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Osoby obsługujące ten sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone, zaś sprzęt winien podlegać kontroli osobie odpowiedzialnej za BHP na budowie. Wykonawca przystępujący do wykonania przewodów / kanałów wentylacyjnych winien wykazać się możliwością korzystania m.in. z następującego sprzętu: elektronarzędzi rusztowań i drabin 3.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Część ogólna 3.3 Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 4 TRANSPORT 4.1 Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 Część ogólna pkt Materiały do wykonania przewodów i kanałów wentylacyjnych powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 5 WYKONANIE ROBÓT str. nr 4

21 5.1 Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 Część ogólna. 5.2 Prowadzenie i typy przewodów. Przewody wentylacyjne dostarczają świeże powietrze do pomieszczeń wentylowanych, odbierając również powietrze zużyte. Przewody o zbyt małej średnicy dostarczą za mało powietrza oraz spowodują znaczny wzrost ilości szumów generowanych przez instalacje. Przewody zagięto pod niewłaściwym kątem w trakcie montażu spowodują zwiększenie oporów całej instalacji, co może doprowadzić do braku wentylacji niektórych pomieszczeń. Przewody, które zostaną połączone w nieprawidłowy sposób mogą ulec rozerwaniu w trakcie pracy, pod wpływem ciśnienia przepływającego przez nie powietrza. Najczęściej używanymi przewodami wentylacyjnymi są przewody aluminiowe nie izolowane typu FLEX lub zbliżone nieco do nich konstrukcyjnie przewody izolowane. Izolacje termiczną uzyskuje się dzięki zastosowaniu wełny mineralnej oraz niekiedy dodatkowych warstw folii lub aluminium, zapewniających lepszą izolację akustyczną. Główną zaletą tego typu przewodów jest możliwość prowadzenia ich w dowolny sposób, a także możliwość skręcania ich pod dowolnym kątem. Szczególnie ważne jest to w przypadku niewielkich instalacji, gdzie często brak miejsca na poprowadzenie przewodów wymuszą na instalatorze stosowanie różnych nietypowych rozwiązań. Do łączenia przewodów elastycznych, zarówno izolowanych jak i nie izolowanych używa się tzw. muf i nypli specjalnych metalowych kształtek wentylacyjnych. Łączą one ze sobą dwa przewody poprzez wysunięcie ich do wnętrza obu części łączącego przewodu, a następnie zaciśnięcie zewnętrznej części przewodu na złączce za pomocą specjalnej taśmy łączącej. Połączenie powinno zostać dodatkowo uszczelnione specjalną taśmą aluminiową. Zakończeniem każdego przewodu wentylacyjnego, a często jednocześnie jedynym widocznym w pomieszczeniu elementem instalacji wentylacyjnej jest anemostat lub kratka wentylacyjna. Na rynku dostępne są przeróżne modele, wykonane z plastiku, różnych metali oraz wykończone na przeróżne sposoby. 5.3 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty i uzgodni nadzór nad ich przebiegiem. Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. 6.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 6.3 Badania przed przystąpieniem do robót: sprawdzenie typów i jakości materiałów sprawdzenie temperatury i wilgotności powietrza 6.4 Badania w czasie robót: sprawdzenie kwalifikacji wykonawców robót; sprawdzenie poprawności ułożenia kanałów i ich szczelności sprawdzenie poprawności zamocowania kanałów, anemostatów i kratek wentylacyjnych str. nr 5

22 6.5 Badania w czasie odbioru robót: sprawdzenie zgodności ułożonych kanałów i przewodów z projektem sprawdzenie jakości użytych materiałów sprawdzenie poprawności ułożenia, zamocowania i szczelności kanałów wentylacyjnych sprawdzenie poprawności zamocowania kratek wentylacyjnych; sprawdzenie dotrzymania warunków wykonania robót (wilgotność, temperatura) i ich zgodności z warunkami technicznymi sprawdzenie poprawności wykonania styków sprawdzenie usunięcia wcześniej ukrytych wad. Obowiązują PN i normy związane. 7 OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne Część ogólna. 7.2 Jednostką obmiarową jest: 1,0mb kanału (przewodu) 1 szt. kratki wentylacyjnej wraz z niezbędnymi elementami na łączeniach 1 szt. anemostatu wraz z niezbędnymi elementami na łączeniach 8 ODBIÓR ROBÓT 8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 8.2 Odbiór robót powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: po zamocowaniu kanałów przed zamurowaniem / zabudową (montaż, mocowanie) po zamocowaniu anemostatów i kratek po założeniu termoizolacji Należy również zwrócić uwagę na: jakość wbudowanych materiałów i ich zgodność z dokumentacją, atestami i normami; zgodność ułożonych instalacji z PB/W; zakwalifikowanie do uruchomienia. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów powinien być wpis do Dziennika Budowy. 8.3 ODBIÓR KOŃCOWY Odbiór końcowy powinien mieć miejsce po zakończeniu robót i być potwierdzony spisaniem Protokołu odbioru końcowego i Protokołu przekazania do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych Protokół badania szczelności całego układu str. nr 6

23 Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.) Dziennik Budowy Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: Zgodność wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; Aktualność PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień); Protokoły badania szczelności całego układu. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Część ogólna. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót podany niniejszej ST-26. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań. Cena wykonania Robót obejmuje: roboty przygotowawcze; dostarczenie materiałów; ułożenie i zamocowanie rur i kanałów wraz z uzbrojeniem; wykonanie połączeń; montaż kratek / anemostatów; wykonanie przejść przez ściany; przeprowadzenie rozruchu; oczyszczenie stanowiska roboczego. 10 PRZEPISY ZWIĄZANE Normy a) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r. b) PN-EN :2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 1: Przewody wentylacyjne c) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. d) PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary. e) PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. f) PN-89/B Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. g) PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania. h) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. str. nr 7

24 i) Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inne dokumenty 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401) 3) Dz.U. nr 22/53 poz. 89 BHP. Transport ręczny 4) Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz z późniejszymi zmianami) 5) Ustawa z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca poz ) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe 7) Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. str. nr 8

25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-26 zadania inwestycyjnego p.n.: Świetlica wiejska w Pielaszkiewicach gm. Udanin woj. dolnośląskie PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. nr 1

26 ST-26. PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE 1 WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE...7 str. nr 2

27 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-26) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pielaszkowicach. 1.2 Zakres stosowania ST-26 ST-26 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST-26 Warunki techniczne wykonania i odbioru przewodów wentylacyjnych i ich uzbrojenia (wentylatory, kratki,...) w budynku świetlicy wiejskiej. 1.4 Określenia podstawowe podane w niniejszej ST-26 są zgodne z normami oraz przepisami Przewody wentylacyjne przeznaczone są do odprowadzania powietrza ponad dach budynku Wentylacja grawitacyjna Wentylacja grawitacyjna wykorzystuje ruch powietrza powstały w wyniku różnicy gęstości między powietrzem ciepłym (rzadszym i lżejszym) a zimnym (gęstszym i cięższym). Jeżeli temperatura wewnętrzna jest wyższa od zewnętrznej (zimą) to powietrze wewnętrzne jako lżejsze unosi się ku górze i wypływa na zewnątrz przez nieszczelności i otwory w górnej części pomieszczenia. W jego miejsce dołem napływa powietrze chłodniejsze, dostające się do pomieszczenia przez nieszczelności. Gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu jest niższa od zewnętrznej (latem), proces odbywa się w odwrotnym kierunku. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami Prawo Budowlane i przepisami BHP. Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Część ogólna 2 MATERIAŁY 2.1 Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. str. nr 3

28 2.2 Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta PB/W. 2.3 Przewody prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400mm i udziale kształtek: do 35% (typowe) wg PB/W. Rury spiralne typu FLEX (alternat.) wykonane są z taśm aluminiowych o grubościach i średnicach określonych w PB/W. 2.4 Kratki wentylacyjne zakończenia kanałów wentylacyjnych (zwykłe / z żaluzją), wykonane są z tworzyw sztucznych / metalowe malowane bądź powlekane. 2.5 Nawietrzaki podokienne typowe (wg PB/W). 2.6 Podstawy i wentylatory dachowe wg pkt PB/W. Montaż wg instrukcji producenta. 3 SPRZĘT 3.1 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla prowadzonych robót, powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Osoby obsługujące ten sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone, zaś sprzęt winien podlegać kontroli osobie odpowiedzialnej za BHP na budowie. Wykonawca przystępujący do wykonania przewodów / kanałów wentylacyjnych winien wykazać się możliwością korzystania m.in. z następującego sprzętu: elektronarzędzi rusztowań i drabin 3.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Część ogólna 3.3 Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 4 TRANSPORT 4.1 Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 Część ogólna pkt Materiały do wykonania przewodów i kanałów wentylacyjnych powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 5 WYKONANIE ROBÓT str. nr 4

29 5.1 Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 Część ogólna. 5.2 Prowadzenie i typy przewodów. Przewody wentylacyjne dostarczają świeże powietrze do pomieszczeń wentylowanych, odbierając również powietrze zużyte. Przewody o zbyt małej średnicy dostarczą za mało powietrza oraz spowodują znaczny wzrost ilości szumów generowanych przez instalacje. Przewody zagięto pod niewłaściwym kątem w trakcie montażu spowodują zwiększenie oporów całej instalacji, co może doprowadzić do braku wentylacji niektórych pomieszczeń. Przewody, które zostaną połączone w nieprawidłowy sposób mogą ulec rozerwaniu w trakcie pracy, pod wpływem ciśnienia przepływającego przez nie powietrza. Najczęściej używanymi przewodami wentylacyjnymi są przewody aluminiowe nie izolowane typu FLEX lub zbliżone nieco do nich konstrukcyjnie przewody izolowane. Izolacje termiczną uzyskuje się dzięki zastosowaniu wełny mineralnej oraz niekiedy dodatkowych warstw folii lub aluminium, zapewniających lepszą izolację akustyczną. Główną zaletą tego typu przewodów jest możliwość prowadzenia ich w dowolny sposób, a także możliwość skręcania ich pod dowolnym kątem. Szczególnie ważne jest to w przypadku niewielkich instalacji, gdzie często brak miejsca na poprowadzenie przewodów wymuszą na instalatorze stosowanie różnych nietypowych rozwiązań. Do łączenia przewodów elastycznych, zarówno izolowanych jak i nie izolowanych używa się tzw. muf i nypli specjalnych metalowych kształtek wentylacyjnych. Łączą one ze sobą dwa przewody poprzez wysunięcie ich do wnętrza obu części łączącego przewodu, a następnie zaciśnięcie zewnętrznej części przewodu na złączce za pomocą specjalnej taśmy łączącej. Połączenie powinno zostać dodatkowo uszczelnione specjalną taśmą aluminiową. Zakończeniem każdego przewodu wentylacyjnego, a często jednocześnie jedynym widocznym w pomieszczeniu elementem instalacji wentylacyjnej jest anemostat lub kratka wentylacyjna. Na rynku dostępne są przeróżne modele, wykonane z plastiku, różnych metali oraz wykończone na przeróżne sposoby. 5.3 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty i uzgodni nadzór nad ich przebiegiem. Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. 6.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 6.3 Badania przed przystąpieniem do robót: sprawdzenie typów i jakości materiałów sprawdzenie temperatury i wilgotności powietrza 6.4 Badania w czasie robót: sprawdzenie kwalifikacji wykonawców robót; sprawdzenie poprawności ułożenia kanałów i ich szczelności sprawdzenie poprawności zamocowania kanałów, anemostatów i kratek wentylacyjnych str. nr 5

30 6.5 Badania w czasie odbioru robót: sprawdzenie zgodności ułożonych kanałów i przewodów z projektem sprawdzenie jakości użytych materiałów sprawdzenie poprawności ułożenia, zamocowania i szczelności kanałów wentylacyjnych sprawdzenie poprawności zamocowania kratek wentylacyjnych; sprawdzenie dotrzymania warunków wykonania robót (wilgotność, temperatura) i ich zgodności z warunkami technicznymi sprawdzenie poprawności wykonania styków sprawdzenie usunięcia wcześniej ukrytych wad. Obowiązują PN i normy związane. 7 OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne Część ogólna. 7.2 Jednostką obmiarową jest: 1,0mb kanału (przewodu) 1 szt. kratki wentylacyjnej wraz z niezbędnymi elementami na łączeniach 1 szt. anemostatu wraz z niezbędnymi elementami na łączeniach 8 ODBIÓR ROBÓT 8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 8.2 Odbiór robót powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: po zamocowaniu kanałów przed zamurowaniem / zabudową (montaż, mocowanie) po zamocowaniu anemostatów i kratek po założeniu termoizolacji Należy również zwrócić uwagę na: jakość wbudowanych materiałów i ich zgodność z dokumentacją, atestami i normami; zgodność ułożonych instalacji z PB/W; zakwalifikowanie do uruchomienia. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów powinien być wpis do Dziennika Budowy. 8.3 ODBIÓR KOŃCOWY Odbiór końcowy powinien mieć miejsce po zakończeniu robót i być potwierdzony spisaniem Protokołu odbioru końcowego i Protokołu przekazania do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych Protokół badania szczelności całego układu str. nr 6

31 Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.) Dziennik Budowy Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: Zgodność wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; Aktualność PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień); Protokoły badania szczelności całego układu. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Część ogólna. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót podany niniejszej ST-26. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań. Cena wykonania Robót obejmuje: roboty przygotowawcze; dostarczenie materiałów; ułożenie i zamocowanie rur i kanałów wraz z uzbrojeniem; wykonanie połączeń; montaż kratek / anemostatów; wykonanie przejść przez ściany; przeprowadzenie rozruchu; oczyszczenie stanowiska roboczego. 10 PRZEPISY ZWIĄZANE Normy a) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r. b) PN-EN :2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 1: Przewody wentylacyjne c) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. d) PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary. e) PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. f) PN-89/B Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. g) PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania. h) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. str. nr 7

32 i) Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inne dokumenty 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401) 3) Dz.U. nr 22/53 poz. 89 BHP. Transport ręczny 4) Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz z późniejszymi zmianami) 5) Ustawa z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca poz ) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe 7) Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. str. nr 8