UMOWA o DZIEŁO Nr... / 2010

Transkrypt

1 UMOWA o DZIEŁO Nr... / 2010 Zawarta w dniu... w Toruniu pomiędzy: GMINĄ MIASTA TORUŃ URZĘDEM MIASTA TORUNIA, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (NIP: ), reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, a..., zam. w..., prowadzącym działalność pod nazwą:..., z siedzibą w..., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej... pod numerem... (lub nr KRS w zależności od rodzaju podmiotu), mającym nadany nr NIP... oraz REGON..., zwanym dalej Wykonawcą Niniejsza umowa została zawarta w trybie ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony i finansowana jest ze środków budżetowych: wydatki Gmina w dziale 900, rozdziale 90095, 6050 z zadania pn. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową rozbudowy i przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 12 wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Złotej 1a w Toruniu. 2. Elementami zadania są: 1) Zaprojektowanie nowego dwukondygnacyjnego obiektu przedszkola z pomieszczeniami dla pięciu oddziałów o powierzchni ok m² na działce 84. W obiekcie należy zlokalizować kotłownię i kuchnię obsługujące nowoprojektowany i istniejący obiekt. Nowoprojektowany budynek należy połączyć z istniejącym za pośrednictwem łącznika; 2) Przebudowa i kompleksowa modernizacja istniejącego obiektu przedszkolnego zlokalizowanego na działce nr 83. Zakres przebudowy obejmuje między innymi adaptację istniejącej kuchni i kotłowni na sale zajęć. 3. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - Komplet opracowań projektu budowlanego i wykonawczego nowoprojektowanego i istniejącego obiektu, w zakresie robót kubaturowych, instalacyjnych uzbrojenia i zagospodarowania terenu łącznie ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. 4. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: I. Projekty budowlane (I element umowy): - Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu, - Projekt architektury, - Projekt konstrukcji, - Projekt instalacji sanitarnych, - Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych, - Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych, 1

2 - Projekt technologii kuchni, - Projekt technologii kotłowni, - Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - Inne opracowania niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę. II. Projekty wykonawcze i pozostałe opracowania dokumentacji projektowej (II element umowy): 1) Projekt zagospodarowania terenu: - branża: architektura, - branża: drogi, ukształtowanie terenu i mała architektura projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: zieleń - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z inwentaryzacją dendrologiczną terenu objętego opracowaniem z wycinką drzew i krzewów wraz z naliczeniem odszkodowania za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian, - branża: przyłącza ( sieci ) wodnokanalizacyjne - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: oświetlenie terenu - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) Projekt architektury wraz z kolorystyką, 3) Projekt konstrukcji z obliczeniami statycznymi, 4) Projekt instalacji sanitarnych ( wod.-kan., c.o., ciepłej wody, kanalizacji deszczowej, gazowej ), 5) Projekt instalacji elektrycznych ( elektrycznych, oświetleniowych, gniazd wtykowych, przeciwporażeniowych, tablice rozdzielcze, odgromowej ), 6) Projekty instalacji niskoprądowych, 7) Projekt wyposażenia, 8) Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych, 9) Inne opracowania wynikające z warunków technicznych dostawców mediów, 10) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku, 11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( wszystkie branże )+ wersja elektroniczna ( format pdf ), 12) Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna ( format pdf i ath ), 13) Przedmiary robót + wersja elektroniczna ( format pdf i ath), 14) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, wyposażenia, rozbiórek istniejących obiektów, wycinki drzew i innych, 15) Dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, 16) Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 5. Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 4) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 2

3 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzję o pozwoleniu na budowę (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami obowiązującymi w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w 1 ust. 5 pkt 5 umowy, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową. 7. Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w np. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w 1 ust. 5 pkt 5 umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego i w oparciu o katalogi, np. Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie Wydziału Geodezji i Kartografii UMT w zakresie zapewniającym bezkolizyjne położenie projektowanej inwestycji, a także uzgodnienie w zakresie monitoringu obiektu z Wydziałem Ochrony Ludności UMT, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższą pracę własnymi siłami, przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania niniejszej umowy. 2 3

4 2. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. 3. Ustala się wykonanie opracowań przedmiotu umowy w ilości po 6 egz. każdego opracowania (za wyjątkiem: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w 2 egz.). 4. Własność egzemplarzy przechodzi na Zamawiającego z dniem wydania. 5. Przedmiot umowy należy wykonać także w wersji elektronicznej (1 egz.) format pdf, ath oraz formaty pierwotne (płyta CD), którą Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco: 1) Wykonanie projektów budowlanych (I element umowy) - 15 listopada 2010 r. 3 2) Wykonanie projektów wykonawczych i pozostałych opracowań dokumentacji projektowej (II element umowy) 15 grudnia 2010 r. 2. Strony ustalają, że w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową koncepcję rozwiązań architektoniczno-budowlanych, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę opracowania przedmiotu umowy. 3. Zamawiający dopuszcza wykonanie dokumentacji projektowej jednostadiowo, tj. dostarczenie projektów budowlanych ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego wraz z pozostałymi opracowaniami dokumentacji projektowej, pod warunkiem dostarczenia powyższego w terminie do 15 grudnia 2010 r Wynagrodzenie za wykonanie powierzonej pracy ma charakter ryczałtowy i wynosi... zł brutto (słownie:...). Wynagrodzenie zawiera obowiązujący podatek VAT. 2. Kwota określona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zadania w całości, w tym za przeniesienie praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy nastąpi w trzech ratach: 1) pierwsza rata w wysokości 40 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego - po odbiorze przez Zamawiającego opracowań I elementu umowy, 2) druga rata w wysokości 50 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego - po odbiorze przez Zamawiającego opracowań II elementu umowy, 3) trzecia rata w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego - po uzyskaniu przez Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych na podstawie wniosków przygotowanych przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami 1 ust. 5 pkt 5 umowy, 4

5 z zastrzeżeniem ust Podstawą do wystawienia faktury obejmującej pierwszą ratę zapłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowy dla I elementu przedmiotu umowy, podpisany przez Komisję Oceny Projektów Inwestycji i Remontów. Do faktury obejmującej pierwszą ratę zapłaty wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu odbioru końcowego bezusterkowego I elementu przedmiotu umowy. 5. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej drugą ratę zapłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowy dla II elementu przedmiotu umowy, podpisany przez Komisję Oceny Projektów Inwestycji i Remontów. Do faktury obejmującej drugą ratę zapłaty wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu odbioru końcowego bezusterkowego II elementu przedmiotu umowy. 6. Podstawą do wystawienia faktury obejmującej trzecią ratę zapłaty wynagrodzenia będą uzyskane przez Zamawiającego wymagane decyzje administracyjne na podstawie wniosków przygotowanych przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami 1 ust. 5 pkt 5 umowy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowego etapowania rozliczenia za wykonane prace projektowe, tj. dopuszczając zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy na podstawie faktury przejściowej (za procentowy stan zaawansowania wykonanych prac projektowych). W takim przypadku podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury przejściowej będzie protokół procentowego zaawansowania prac projektowych sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, wymienionego w 6 ust. 2 umowy. 8. Zapłata faktur nastąpi w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 9. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie poszczególny element przedmiotu umowy opisany w 1 i w 3 umowy. 2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedkładając kompletną dokumentację poszczególnego elementu przedmiotu umowy. 3. Miejscem przekazania poszczególnego elementu przedmiotu umowy jest siedziba Wydziału Inwestycji i Remontów, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, pokój nr Odbiór końcowy poszczególnego elementu przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów. 5. Odbioru poszczególnego elementu przedmiotu umowy dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Oceny Projektów Inwestycji i Remontów, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt. 1. 5

6 6. Zamawiający niezwłocznie przystąpi do czynności odbioru poszczególnego elementu przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o dostrzeżonych wadach, a ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Odbioru poprawionego przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w 6 ust. 2 umowy. Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 14 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu odbioru, strony uznają, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstąpić, 2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, 3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 14 dni Zamawiający może: a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, b) według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 7. Zamawiający ma prawo zaprosić przedstawiciela Wykonawcy na posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycji i Remontów. 8. W ramach wynagrodzenia wskazanego w 4 ust. 1 Wykonawca ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów Inwestycji i Remontów, w przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiającego. 9. Z czynności odbioru zostanie spisany w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności: terminy ustalone na usunięcie wad, opis wad, termin na ponowne wykonanie poszczególnego elementu przedmiotu umowy. 10. Strony przyjmują za dzień wykonania umowy dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń, lub dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni, lub dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadających się do usunięcia, lub dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia. 6

7 6 1. Wykonawca wyznacza... do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejszą umową. 2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego upoważnia się... Odpowiedzialność za wady: 7 1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o wadach przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od dnia ich ujawnienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy w przedmiocie umowy. Wyjaśnianie tych błędów odbędzie się pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i realizatorem robót. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad przedmiotu umowy powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego Z dniem zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy. Zamawiającemu lub następcy prawnemu przysługuje prawo wykorzystania przedmiotu umowy w całości lub części (bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy) poprzez powielenie utworu dowolną techniką, w szczególności ksero, do celów przetargowych, utrwalenie w pamięci komputera, wykorzystanie w pracach planistycznych, przy pracach budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 12 wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Złotej 1a w Toruniu, w postępowaniach o udzielenie zamówienia na wykonanie robót, o których mowa powyżej zgodnie z tą dokumentacją. 2. Zamawiający, działający na jego rzecz inny projektant lub inna dowolnie wybrana osoba trzecia, w tym także następca prawny Zamawiającego np. w wyniku wniesienia przedmiotu umowy aportem do nowego podmiotu, będąc uprawnieni do wykorzystywania przedmiotu umowy w całości lub dowolnie wybranej części do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 12 wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Złotej 1a w Toruniu, mogą dokonywać w nim niezbędnych zmian i korekt bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Dodatkowo osoby te uprawnione są do wykorzystywania całości lub dowolnie wybranej części oryginalnego lub poprawionego przedmiotu umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego, do tworzenia opracowań i analiz, w tym także analiz niezbędnych do realizacji zadania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub jako element wniosku o uzyskanie dofinansowania. W tym celu odpowiednia część przedmiotu umowy może być także powielana dowolną techniką, może być fotografowana, umieszczana w Internecie, w prasie, w telewizji i w innych mediach. 7

8 3. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności nie jest zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z założeniami przyjętymi w przedmiocie umowy, natomiast jest uprawniony do realizacji zadania także w oparciu o inną dokumentację projektową. 4. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu, o którym mowa w 1 umowy i do wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz, że w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko Zamawiającemu, to wówczas Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryć koszty procesu poniesione przez Zamawiającego. 9 Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady prac projektowych objętych niniejszą umową kończy swój bieg po upływie 4 lat od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego dokumentacji projektowej Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego w okresach nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu do uczestniczenia w naradach roboczych dotyczących opracowywanej dokumentacji projektowej. 2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do cotygodniowych raportów i deklaracji o postępie wykonywanych prac objętych przedmiotem umowy (w formie korespondencji do Wydziału Inwestycji i Remontów UMT. 3. W ciągu 14 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca opracuje harmonogram prowadzonych prac w ramach realizowanego przedmiotu umowy i przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania (harmonogram winien zawierać w szczególności: składanie wniosków i uzyskanie warunków technicznych, składanie wniosków i uzyskanie decyzji administracyjnych, wykonanie poszczególnych opracowań przedmiotu umowy). W imieniu Zamawiającego osobą upoważnioną do zaakceptowania harmonogramu będzie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w 6 ust. 2 umowy Strony zastrzegają możliwość stosowania kar umownych. 2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 1) w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny, w szczególności, jeżeli w związku z tym zajdzie konieczność wykonania przez realizatora robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości robót dodatkowych lub zamiennych, 2) w przypadku niewykonania któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy w określonych w 3 terminach, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 8

9 3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1, 4) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1, 5) w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 6) opóźnienie w dostarczeniu harmonogramu, o którym mowa w 10 ust. 3 w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 4. Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższego niż 14 dni W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany zaprojektowanej technologii wykonawstwa robót, b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej, c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego, 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron, które w szczególności dotyczyć będą: a) uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie projektowania zadania z przyczyn niezależnych od obu stron, 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, w szczególności wynikających z zaistniałych na etapie projektowania nieprzewidzianych uwarunkowań technicznych, formalno-prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z ewentualną korektą wynagrodzenia ustaloną na podstawie negocjacji stron. 4. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: - opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, 9

10 - uzasadnienie zmiany, - obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej /aneksu/ pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 15 Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 16 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca Akceptuję wzór umowy... data, podpis 10

11 11

12 12