Umowa nr FZ-Z/../../.

Transkrypt

1 Umowa nr FZ-Z/../../. zawarta w dniu... w pomiędzy: RWE Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: ,00 zł (wpłacony w całości), zwanym dalej Zamawiającym w imieniu i na rzecz którego działa: RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: zł (opłacony w całości), która przy zawarciu niniejszej Umowy reprezentowana jest przez: a.. z siedzibą,, REGON:, NIP:. zwaną w dalszych postanowieniach umowy Dostawcą, Razem nazywani Stronami reprezentowaną przez: została zawarta Umowa o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać od Dostawcy i zapłacić ustaloną cenę za dostawę szaf pomiarowych niskiego napięcia modułów bilansujących stacji SN/nN, (zwane dalej szafami MBS) na warunkach i w terminach szczegółowo określonych w Umowie, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu nr. z dnia r. i załącznikiem nr 2 do WO Wymagania Techniczne stanowiącym Załącznik do Umowy. 2) Szkolenie służb eksploatacyjnych Dostawca przeszkoli ok. 45 wyznaczonych przez Zamawiającego osób w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z obsługi i montażu szaf, w tym szkolenia z zakresu budowy, montażu i eksploatacji zastosowanej listwy kontrolno pomiarowej przez przedstawicieli producenta listwy. Szkolenie odbędzie się jednego dnia w dwóch turach (przedpołudniowa i popołudniowa) i będzie trwało co najmniej 5 godzin zegarowych. 3) Przy realizacji Umowy obowiązują w następującej kolejności: a) postanowienia Umowy, b) Ogólne Warunki Zakupów i Płatności (OWZiP), stanowiące załącznik do niniejszej Umowy, w wersji obowiązującej w dniu podpisania Umowy. 4) Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o: a) obowiązujące normy i przepisy b) wymagania techniczne Strona 1 z 8

2 c) ofertę Dostawcy. 5) Dostawca na swój koszt i ryzyko uzyska wszelkie niezbędne do realizacji Umowy informacje i materiały. 6) Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu Umowy posiada środki finansowe. 2. WARTOŚĆ UMOWY 1) Dostawca za dostawę 1 szt. szaf MBS otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości..zł + VAT 2) Cena szafy MBS podana w punkcie 1 2 jest ostateczna i nie podlega zmianom ani indeksacji. 3) Ceny są stałe i obejmują wszelkie koszty poniesione dla prawidłowej realizacji umowy, w tym w szczególności: opakowanie, przechowywanie/magazynowanie, dostawę na miejsce wskazane przez Zamawiającego każdorazowo w Zamówieniu, ubezpieczenie na czas transportu, koszty odbioru technicznego, dokumentację techniczną. 3. WARUNKI DOSTAW 1) Miejsce dostawy szaf Magazyn Główny RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Nieświeska 52 w Warszawie. 2) Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szafy do momentu ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego. 3) Dostawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty urządzeń w transporcie. 4) Dostawy będą następowały sukcesywnie i każdorazowo na podstawie osobnych Zamówień, które będą wysyłane do Dostawcy w oparciu o harmonogram wstępny przedstawiony w Załączniku nr 4. 5) Całkowita ilość szaf MBS może różnić się o 10% od ilości podanej w harmonogramie wstępnym. 6) Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pisemnie lub drogą elektroniczną 7) Koordynatorem z ramienia Zamawiającego będzie: a) Jacek Ślifierski tel , Jacek.Slifierski@rwe.pl 8) Koordynatorem z ramienia Dostawcy będzie : a)... tel....fax 4 TERMINY DOSTAW 1) W terminie do dnia r. dostawa jednego egzemplarza prototypu wzorca szaf MBS. 2) Dostawy będą następowały od dnia r. do dnia WARUNKI PŁATNOŚCI 1) Wynagrodzenie Dostawcy za dostawy szaf będzie wypłacone na podstawie faktur za każdą zrealizowaną dostawę pod warunkiem dostarczenia wraz z każdą partią dostawy wszelkich dokumentów określonych w pkt 7.3 Wymagań Technicznych stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy. 2) Podstawą do wystawienia faktur jest dokument WZ lub protokół odbioru. 3) Wynagrodzenie Dostawcy będzie płatne przelewem przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym przypada termin płatności. 4) Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty potwierdzonego przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu Umowy lub części przedmiotu Umowy (w przypadku faktur częściowych). 5) Jeśli z przyczyn leżących po stronie Dostawcy Zamawiającemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub zostanie ono zakwestionowane przez organy podatkowe, to Dostawca jako odszkodowanie wypłaci Zamawiającemu wartość poniesionej w związku z tym szkody. Strona 2 z 8

3 6) Za spełnienie świadczenia strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wierzyciela. 7) Faktura końcowa będzie zapłacona z zachowaniem terminu określonego w punkcie 5.3. pod warunkiem złożenia zabezpieczenia określonym w 10 pkt. 1 lit. b). 8) Zamawiający nie będzie dokonywał płatności z uwzględnianiem skonta. 9) Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. 10) Dostawca jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 6. GWARANCJE i RĘKOJMIA 1) Dostawca gwarantuje, że szafy dostarczone w ramach Umowy są nowe, wolne od jakichkolwiek wad oraz obciążeń na rzecz osób trzecich. 2) Dostawca udziela gwarancji jakości na 5 lat, licząc od dnia protokolarnego przekazania wyrobu Zamawiającemu. Dostawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową, a dokumentami gwarancyjnymi pierwszeństwo ma Umowa. 3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Dostawcę na piśmie, wyznaczając mu termin na ich usunięcie. 4) W okresie gwarancji Dostawca wymieni szafy zawierające wady fizyczne np. materiałowe, produkcyjne lub konstrukcyjne, na wolne od wad, bez jakichkolwiek obciążeń dla Zamawiającego. 5) W przypadku braku wymiany szaf na wolne od wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Zamawiający może naliczyć kary umowne zgodnie z 9 pkt 1 lit. b) niniejszej Umowy. 6) Brak przystąpienia do wymiany wadliwych szaf na wolne od wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Kosztami usunięcia wad przez osoby trzecie zostanie obciążony Dostawca. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas od dnia powiadomienia Dostawcy o wadzie do dnia usunięcia wady przez osobę trzecią. 7) Gwarancja powyższa nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji szaf. 8) W przypadku przekroczenia progu 5% usterkowości urządzeń w danej partii dostawy dla każdego typu urządzenia w okresie 2 lat od daty zainstalowania (ale nie dłużej niż 3 lata od daty dostawy), cała ta partia dostawy podlega wymianie na koszt Dostawcy.. Dostawca musi zapewnić dostawę nowych urządzeń w terminie 30 dni od otrzymania informacji o przekroczeniu ilości 5% usterkowości danej partii dostawy. Dostawca pokryje również koszty wszelkich prac związanych z wymianą szaf i urządzeń w nich zainstalowanych. 9) W razie ujawnienia się wad szaf, w szczególności wystąpienia awarii spowodowanej ich wadami materiałowymi, konstrukcyjnymi, produkcyjnymi Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad, w szczególności do poniesienia kosztów związanych z wymianą lub naprawą uszkodzonych szaf oraz wszystkich urządzeń, które ulegną uszkodzeniu na skutek wystąpienia wady, w wysokości do 100% wartości umowy określonej w 2. 10) Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi za brak wad, w tym wad prawnych przedmiotu Umowy. 11) Okres rękojmi wynosi 2 lata. 12) Wszystkie występujące podczas okresu rękojmi braki i wady np. z powodu wykonania niezgodnego z Umową, zastosowania niepełnowartościowego materiału lub nieprzestrzegania przepisów prawa lub uznanych reguł techniki Dostawca zobowiązany jest zgodnie z decyzją Zamawiającego na własny koszt usunąć wady lub zrealizować warunki zgodnie z Umową w formie nowej dostawy zgodnie z postanowieniami art kc. 13) Jeżeli Dostawca nie usunie wad i braków po pierwszej reklamacji Zamawiającego w ciągu ustalonego odpowiedniego terminu, to w takim przypadku Zamawiający jest uprawniony, bez konieczności kolejnego wezwania i ustalania dodatkowego terminu, samodzielnie usunąć wady i braki lub zlecić ich usunięcie osobom trzecim, a powstałe koszty potrącić z kwoty faktur Dostawcy lub obciążyć tymi kosztami bezpośrednio Wykonawcę. Strona 3 z 8

4 14) W przypadkach, w których nie dojdzie do prawidłowej realizacji Umowy zgodnie z postanowieniami określonymi powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i zmniejszyć zakres świadczenia Dostawcy - nie narusza to roszczenia odszkodowawczego Zamawiającego, w szczególności także roszczeń o odszkodowanie zamiast wykonania Umowy. 15) Przedmiot Umowy zostanie sprawdzony pod kątem braków i wad fizycznych w momencie przystąpienia do montażu szafy. Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Dostawcę o dostrzeżonej wadzie w ciągu 14 dni roboczych po przystąpieniu do montażu szafy. 7. DOKUMENTACJA I PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 1) Dokumentacja techniczno-ruchowa wraz z kartą prób i dokumentem gwarancyjnym zostanie dostarczona wraz z każdą partią dostawy. 2) Dostawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), udziela Zamawiającemu bezterminowej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z dokumentacji techniczno-ruchowej. 8. ODBIORY 1) Przed pierwszą dostawą, Dostawca dostarczy na swój koszt do siedziby Zamawiającego, tj. do biurowca w Warszawie, ul. Piękna 46, jeden egzemplarz prototypu -wzorca szafy MBS najpóźniej w terminie do dnia r. Dostawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy prototypu- wzorca w sposób skuteczny pisemnie lub drogą elektroniczną na min. 3 dni przed terminem dostawy. 2) Wraz z dostawą, o której mowa w ust.1, Dostawca dostarczy: jeden egzemplarz (w formie papierowej) kompletnej dokumentacji techniczno ruchowej szafy MBS, wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi i określonymi w załączniku nr 2 Wymagania Techniczne, w szczególności z dokumentami (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) wymaganymi w pkt. 7.2 z zastrzeżeniem możliwości dostarczenia instrukcji określonej w pkt. 7.2 lit. r) w formie pliku multimedialnego, jeden egzemplarz powyższej dokumentacji w wersji elektronicznej dostarczonej na nośniku np. płyta CD lub pendrive. 3) Odbiór Wstępny prototypu wzorca i przedłożonej dokumentacji polegający na sprawdzeniu poprawności dokumentacji i zgodności dostarczonej szafy, określonej w ust. 1, z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 2 Wymagania Techniczne oraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 2, zostanie dokonany przez Zamawiającego, w obecności przedstawiciela Dostawcy, w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia szafy wraz z dokumentacją do odbioru, po uprzednim skutecznym powiadomieniu Zamawiającego o planowanym terminie dostawy, o której mowa w ust. 1. Dostawca zostanie poinformowany o terminie odbioru na 3 dni przed jego planowanym przeprowadzeniem. Z Odbioru Wstępnego zostanie sporządzony przez Zamawiającego protokół podpisany przez osobę/y dokonujące odbioru. Jeśli z jakichkolwiek powodów Dostawca nie będzie obecny podczas Odbioru Wstępnego mimo wcześniejszego powiadomienia, Zamawiający ma prawo go przeprowadzić i będzie on uważany za dokonany w obecności Dostawcy 4) W przypadku wystąpienia wad lub usterek stwierdzonych podczas Odbioru Wstępnego Dostawca w ciągu 7 dni dokona poprawek i ponownie przedłoży wolny od wad lub usterek przedmiot, określony w ust. 1 i 2 do ponownego odbioru. Ponowny odbiór odbędzie się w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiającemu ww. przedmiotu. 5) Dostawca upoważnia Zamawiającego lub jego przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych czynności i badań mających na celu sprawdzenie przedłożonych oświadczeń, dokumentów, informacji, próbek oraz wyjaśnień technicznych. 6) W przypadku nie dostarczenia prototypu - wzorca szafy MBS lub wymaganej dokumentacji technicznej do Odbiorów Wstępnych zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie lub nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas Odbioru Wstępnego w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub naliczyć karę umowną określoną w 9 ust. 1 lit. c umowy. 7) Podpisany protokół z Odbioru Wstępnego prototypu - wzorca szafy z wynikiem pozytywnym uprawniał będzie Dostawcę do dostawy szaf, o których mowa w 3 Umowy. Przedłożona dokumentacja oraz dostarczony przez Dostawcę prototyp szafy MBS, które uzyskały pozytywny Strona 4 z 8

5 wynik odbioru pozostaną u Zamawiającego na czas trwania kontraktu jako wzorzec odniesienia dla wyrobów dostarczanych w kolejnych dostawach. 8) Podstawą przyjęcia partii dostawy jest dokument WZ lub kopia faktury z naniesieniem numeru zamówienia. 9) Protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy podpisany zostanie wraz z ostatnią dostawą. 10) Odbiory dokonywane przez przedstawicieli Zamawiającego nie zwalniają Dostawcy z jego zobowiązań gwarancyjnych, niezależnie od wyników tych badań. 11) Z każdej partii dostawy Zamawiający może zbadać wybrane 3 sztuki wyrobu. 12) Jeżeli w ramach badanych urządzeń wybranych wg zapisów powyższego punktu zostanie wykryta co najmniej 1 sztuka wadliwa lub niezgodna z wymaganiami, to cała dostawa zostaje zwrócona do Dostawcy na jego koszt. W przypadku zwrotu dostawy, Dostawca będzie ponosił kary umowne tak, jak przy opóźnieniu dostawy, aż do czasu dostarczenia urządzeń wolnych od wad. 13) W przypadku dwukrotnego zwrotu dostawy, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy. 9. KARY UMOWNE 1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej części z przyczyn od niego zależnych w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto za partię szaf wyprodukowanych z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia, b) opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto za wyprodukowaną partię szaf, w których stwierdzono wadę za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad, c) odstąpienia od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, liczonego w stosunku do tej części dostawy, co do której nastąpiło odstąpienie. 2) Łączna wysokość kar umownych jest ograniczona do 30% wartości umowy netto. 3) Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Dostawca zapłaci odszkodowanie uzupełniające z wyłączeniem szkód następczych i niebezpośrednich w tym utraconych korzyści. Łączna suma kar i odszkodowań ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć wartości tej części dostawy, za którą zapłacono kary umowne lub odszkodowanie. 4) Strony wyrażają zgodę na egzekwowanie kar umownych poprzez potrącenie wzajemnych należności, wynikających z pkt. 1) lit. a), 1) lit. b) i 1) lit. c) powyżej, poprzez złożenie oświadczenia o potrąceniu w formie pisemnej. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Dostawca pokryje szkody w pełnej ich wysokości. 10. ZABEZPIECZENIA 1) Dostawca jest zobowiązany do złożenia następujących zabezpieczeń: a) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składa się najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem Umowy przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o zgodną z Umową i należytą realizację wszystkich świadczeń. Zabezpieczenie takie ustala się w wysokości 10% kwoty brutto Umowy określonej w punkcie 2.1. łącznie ze wszystkimi aneksami. Termin ważności zabezpieczenia ustala się na dłuższy o 30 dni od terminu zakończenia Umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminową, przygotowaną do odbioru realizację świadczenia łącznie z roszczeniami o szkody powstałe na skutek opóźnienia oraz usunięcie wad istniejących jeszcze przed odbiorem. Jeżeli Dostawca nie złoży pełnego zabezpieczenia świadczenia w powyższym terminie, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty zaliczek do momentu ustanowienia zabezpieczenia w pełnej wysokości. Zwrot dokumentu zabezpieczenia nastąpi po terminie zakończenia prac określonym w 4 pkt. 2 Umowy lub po upływie terminu ważności tegoż dokumentu zabezpieczenia. b) Zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi należy złożyć w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu wad fizycznych i prawnych przedmiotu zamówienia, w Strona 5 z 8

6 wysokości 3% kwoty brutto Umowy określonej w punkcie 2.1 łącznie ze wszystkimi aneksami, na 30 dni przed upływem terminu realizacji Umowy, lecz nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w punkcie 10.1 lit. a niniejszej Umowy. Termin ważności zabezpieczenia ustala się na dłuższy o 15 dni od okresu rękojmi, która wynosi 2 lat od dnia odbioru ostatniej partii dostawy. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, pod warunkiem zaspokojenia wszystkich roszczeń zgłoszonych do tego momentu przez Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. 2) Wszystkie zabezpieczenia powinny zostać wystawione według wzorów stanowiących załączniki do Umowy oraz powinny być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenia powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 3) Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Dostawca. 11. SZKOLENIE SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH ZAMAWIAJĄCEGO 1) W ramach niniejszej Umowy Dostawca przeprowadzi szkolenie służb eksploatacyjnych Zamawiającego, w szczególności w zakresie warunków montażu i eksploatacji zgodnie z wymaganiami Dostawcy. 2) Szkolenie odbędzie w obiekcie RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 3) Wszelkie koszty związane ze szkoleniem przedstawicieli Zamawiającego ponosi Dostawca. 4) Szkolenie będzie obejmowało część teoretyczną i praktyczną obejmującą budowę, montaż oraz obsługę i eksploatację szaf jak również szkolenie z zakresu budowy, montażu i eksploatacji listwy kontrolno pomiarowej. 5) Na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym szkoleniem Dostawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program szkolenia wraz z opisem warunków szkolenia. Zamawiający może zgłosić uwagi w ciągu jednego tygodnia od daty otrzymania programu szkolenia, a Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie je wprowadzić do programu. 6) Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla 45 uczestników w ciągu jednego dnia w dwóch turach (przedpołudniowa i popołudniowa), które będzie trwało co najmniej 5 godzin zegarowych. 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1) Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: a) Dostawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem dostawy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zakończyć prace w czasie umówionym, a nie został wyznaczony termin dodatkowy, b) Dostawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, wówczas Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, c) przedmiot dostawy ma nadal wady, wówczas Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy, d) wady są istotne i nie dadzą się usunąć w określonym czasie, e) wady uniemożliwiają używanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 2) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kwotę równą 10% wartości Umowy określonej w 2 pkt. 1, w każdym z przypadków określonych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, potwierdzonym protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 3) Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 Strona 6 z 8

7 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 12. WSPÓŁPRACA 1) Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją Umowy i w związku z tym Zamawiający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony określają następujące warunki zachowania poufności powyższych informacji i materiałów przez biorących udział w wykonaniu Umowy pracowników lub podwykonawców Dostawcy. 2) Korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego pracowników lub podwykonawców) od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz zgodnie z postanowieniami Programu Zgodności RWE Stoen Operator Sp. z o.o.. 3) Dostawca będzie zachowywać zasady poufności określone w Programie Zgodności RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w stosunku do wszystkich dokumentów, materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej Umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy, oraz po jej zakończeniu. 4) Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Dostawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 5) W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Dostawcę, członków jego władz, jego pracowników lub podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Dostawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu. 6) Dostawca oświadcza, że zapoznał się z Programem Zgodności RWE Stoen Operator Sp. z o.o. dostępnym na stronie i akceptuje swoje zobowiązania z niego wynikające. 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 1) Strony Umowy odpowiadają na zasadach ogólnych, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. 2) Niezależnie od jakichkolwiek postanowień umownych, Strony Umowy odpowiadają do pełnej wysokości kwoty w ramach istniejącego ubezpieczenia cywilnego. 3) Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza stron z tytułu realizacji umowy jest ograniczona do 100% wartości umowy brutto. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą stron z tytułu utraconych korzyści. 4) Na zasadach ustalonych w Umowie, Dostawca odpowiada również za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne. 5) W stosunku do osób trzecich jak i za szkody na zdrowiu/życiu osób trzecich Strony Umowy o ile nie uzgodniły inaczej z taką osobą trzecią odpowiadają na zasadach ogólnych. Określone powyżej ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie znajdują zastosowania. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę. a) Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą. 14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 1) Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony będą rozwiązywać na Strona 7 z 8

8 drodze negocjacji. 2) W razie braku możliwości porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3) W sprawach nienormowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 2) Dodatkowe porozumienia, zmiany i uzupełnienia Umowy, łącznie ze zmianami lub unieważnieniami formy pisemnej tej klauzuli wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zastrzeżenie to nie dotyczy zmiany ogólnych warunków wymienionych w 1. Punkt 3 lit. b. powyżej, o których Zamawiający informować będzie Dostawcę w drodze pisemnej. Dostawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, do przelewu swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich lub też do zlecenia ich windykacji przez osoby trzecie. 3) We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się prawo polskie 4) Umowa wchodzi w życie po podpisaniu przez obie Strony. 5) Integralną część Umowy stanowią załączniki: a) załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia b) załącznik nr 2 Wymagania Techniczne c) załącznik nr 3 Formularz techniczny d) załącznik nr 4 Wstępny harmonogram dostaw e) załącznik nr 5 Wzór umowy f) załącznik nr 6 Ogólne Warunki Zakupów i Płatności (OWZiP) dostępne na stronie internetowej g) Wzór gwarancji należytego wykonania Umowy h) Wzór gwarancji wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji jakości i) Lista instytucji finansowych, których zabezpieczenia (gwarancje) są akceptowane przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA: Strona 8 z 8