UMOWA NR../2018/UZ sprzedaży kieszeniowych filtrów powietrza do instalacji wentylacji (zwana dalej Umową )

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR../2018/UZ sprzedaży kieszeniowych filtrów powietrza do instalacji wentylacji (zwana dalej Umową )"

Ewa Bożena Tomczak
4 lat temu
Przeglądów:

1 Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego Nr Sprawy: TZ UMOWA NR../2018/UZ sprzedaży kieszeniowych filtrów powietrza do instalacji wentylacji (zwana dalej Umową ) zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy: Wrocławskim Centrum Badań EIT + Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer statystyczny REGON , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), reprezentowaną przez: Jarosława Sobotę Dyrektora Departamentu Technicznego zwaną w dalszej części Umowy Kupującym a. zwaną w dalszej części Umowy Sprzedawcą zwanymi w dalszej części Umowy łącznie Stronami 1 Przedmiot Umowy Na zasadach określonych w Umowie Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje kieszeniowe filtry powietrza do central wentylacyjnych, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Umowy, w liczbie tam wskazanej, za cenę wskazaną w cenniku Sprzedawcy zamieszczonym w ofercie Sprzedawcy z dnia stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. 1

2 2 Warunki dostawy 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy na swój koszt do siedziby Zamawiającego przy ul. Stabłowickiej 147, Wrocław. Sprzedawca ponosi wszystkie koszty dostawy, w szczególności koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia w transporcie, cła, rozładunku lub innych podobnych opłat. 2. Umowa nie obejmuje instalacji przedmiotu Umowy. 3. Własność przedmiotu Umowy wraz z ryzykiem jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego wraz z podpisaniem przez Kupującego protokołu odbioru przedmiotu Umowy. 4. Strony ustalają, że Sprzedawca dostarczy przedmiot Umowy do Kupującego w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 3 Warunki płatności 1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny wyłącznie za przedmiot Umowy dostarczony do Kupującego. 2. Cena będzie płatna w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Oryginał faktury należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę jest podpisany przez Kupującego lub jego upoważnionego pracownika protokół odbioru przedmiotu Umowy (bez uwag). 4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 5. Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP. 4 Gwarancja 1. Kupujący udziela Sprzedawcy gwarancji na przedmiot Umowy na okres miesięcy od dnia podpisania przez Sprzedawcę protokołu odbioru przedmiotu Umowy. W przypadku dostawy przedmiotu Umowy częściami, okres gwarancji dla każdej części przedmiotu Umowy biegnie od terminu odbioru tej części. 2. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad przedmiotu Umowy ujawnionych i zgłoszonych przez Kupującego w okresie gwarancji oraz usunięcia skutków wystąpienia wad przedmiotu Umowy, przy założeniu prawidłowej eksploatacji przedmiotu Umowy. Gwarant zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad

3 oraz ich skutków także po upływie okresu gwarancji, jeżeli zgłoszenie wady nastąpiło w okresie gwarancji. 3. Usunięcie wady obejmuje w szczególności zbadanie przez Sprzedawcę (na jego koszt) przyczyny wystąpienia usterki, naprawę lub wymianę wadliwych elementów na nowe, zdemontowanie wadliwych elementów i instalację naprawionych lub nowych elementów. Ponadto gwarant zobowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną Kupującemu w związku z wystąpieniem wady, w szczególności pokryć koszty naprawy lub wymiany innych urządzeń uszkodzonych w związku z wadliwością przedmiotu Umowy. 4. Gwarancja nie obejmuje usterek przedmiotu Umowy, będących wynikiem przekroczenia norm dotyczących zanieczyszczenia powietrza lub maksymalnej dopuszczalnej różnicy ciśnień, deklarowanych dla przedmiotu Umowy. 5. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do Sprzedawcy stwierdzoną wadę oraz jej skutki. Zgłoszenia wady przedmiotu Umowy należy dokonać na adres Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonej wady Przedmiotu Umowy i usunięcia jej skutków w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia wady, chyba że dochowanie tego terminu nie jest możliwe z uzasadnionych przyczyn technologicznych. 7. W przypadku przekroczenia przez Sprzedawcę terminu określonego w ust. 6, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia każdej zgłoszonej usterki. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszego ustępu nie może przekroczyć kwoty 4000 PLN ( cztery tysiące 00/100 zł). 8. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej na podstawie ust. 7 powyżej, w przypadku przekroczenia przez Sprzedawcę terminu określonego w ust. 6 powyżej, Sprzedawca może bez uprzedniego wzywania Kupującego zlecić usunięcie wady i jej skutków osobie trzeciej na koszt i ryzyko Sprzedawcy. 5 Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy 1. W przypadku opóźnienia w dostawie całości lub części przedmiotu Umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,3% ceny tej części przedmiotu Umowy, z którego dostawą Sprzedawca się opóźnia. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszego ustępu nie może przekroczyć 10% wartości Umowy (rozumianej jako łączna cena całego przedmiotu Umowy). 2. Niezależnie od ustępu 1, w przypadku opóźnienia w dostawie całości lub części przedmiotu Umowy, Kupujący może w terminie 1 (jednego) miesiąca od upływu umówionego terminu dostawy, bez obowiązku odrębnego wyzwania Kupującego, odstąpić od niezrealizowanej jeszcze części Umowy. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od całości lub części Umowy na podstawie zdania poprzedniego Kupujący będzie mógł żądać od Sprzedawcy

4 zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej 10% ceny niedostarczonej Kupującemu przez Sprzedawcę 3. Kupujący może dochodzić od Sprzedawcy odszkodowania przewyższającego wysokośc kar umownych naliczonych na podstawie Umowy. 6 Wymiana informacji i osoby odpowiedzialne za realizację Umowy 1. Osobami upoważnionymi do kontaktu w związku z wykonaniem Umowy są: a) po stronie Kupującego: Piotr Hyla: tel , piotr.hyla@eitplus.pl b) po stronie Wykonawcy: 2. Osoby wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, są uprawnione w szczególności do ustalenia dokładnego terminu i miejsca dostawy (miejsca rozładunku), a także po stronie Kupującego podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy. 3. Osoby wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie mają prawa dokonywania zmian zarówno Umowy, jak i załączników do Umowy, bez odrębnego umocowania. 4. Każda Strona może zawiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie powyższych osób lub ich danych. Zmiana danych i osób nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i nie jest wymagane jej aneksowanie. 7 Klauzula poufności Wszelkie informacje techniczne, handlowe i inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przekazane przez którąkolwiek ze Stron w związku z realizacją niniejszej Umowy nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej te informacje. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą powielane lub wykorzystywane w inny sposób, niż uzgodniony w formie pisemnej przez Strony. 8 Postanowienia końcowe 1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, których strona nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby powoda. 3. Jakiekolwiek przeniesienie przez którąkolwiek ze Stron praw i obowiązków z Umowy na osoby trzecie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony. 4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

5 a) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, b) Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy c) Załącznik nr 3 Wzór Protokołu odbioru 5. W razie rozbieżności pomiędzy Umową, a treścią dokumentów stanowiących załączniki do Umowy, przy jej wykładni pierwszeństwo ma treść Umowy, a następnie załączniki w kolejności wskazanej w ust. 4 powyżej. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. Kupujący: Sprzedawca:

6 Załącznik nr 3 do Umowy.../2018/UZ Data:. -wzór- PROTOKÓŁ ODBIORU dotyczy Umowy nr. Zakres wykonanych czynności: Odbiór wykonanych czynności zgodny z Umową i harmonogramem: - bez uwag **) - z uwagami **) - nie odebrane **)... Podpis Wykonawcy Podpis Zamawiającego **) niewłaściwe skreślić

Podobne dokumenty

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3 WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,