UMOWA WZÓR. PU-55521/21/10 Załącznik nr 4

Transkrypt

1 PU-55521/21/10 Załącznik nr 4 UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, Reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działa: 1. Naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Mariola Pendziałek a , zwanych w treści umowy WYKONAWCĄ których reprezentują: w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa następującej treści: Przedmiot umowy 1 1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania prace w zakresie awaryjnej naprawy wiat autobusowych typu AA, BB, GG, typu daszek i RÓWNOWAŻNYCH oraz cotygodniowe monitorowanie stanu technicznego wiat zlokalizowanych na terenie Miasta Gliwice 2. ZAMAWIAJĄCY w zależności od potrzeb określał będzie każdorazowo w odrębnym zleceniu sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy: Lokalizację wiaty; Zakres naprawy; Termin wykonania; Szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY. 3. WYKONAWCA przystąpi do naprawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od dnia otrzymania zamówienia o którym mowa w pkt WYKONAWCY może zostać udzielone zamówienie uzupełniające, zgodnie z art.67 ust.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin realizacji 2 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia r. do wyczerpania kwoty umownej jednak nie później niż do dnia r. Obowiązki Stron 3 1. ZAMAWIAJĄCY: nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe WYKONAWCY w trakcie realizacji zadania, przyjmie protokolarnie od WYKONAWCY przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru, zapewni środki finansowe na pokrycie w całości kosztów realizacji umowy. 2. WYKONAWCA: Poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni o wykonaniu prac objętych niniejszą umową i o gotowości do odbioru tych prac, Dokona komisyjnego odbiory prac przy współudziale ZAMAWIAJĄCEGO i innych zainteresowanych stron, Będzie przestrzegał porządku podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową, a w szczególności ochronę mienia i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP, Będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji WYKONAWCY w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy.

2 W ciągu trzech dni roboczych od cotygodniowego przeprowadzenia monitorowania stanu wiat WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU pisemnie, mailem lub faksem sprawozdanie z jego wykonania. Wynagrodzenie i warunki płatności 4 1. Wynagrodzenie WYKONAWCY ustalone będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO każdorazowo w odrębnym zleceniu, o którym mowa w 1 pkt. 2 ustalonego na podstawie materiałów przetargowych przedstawionych przez WYKONAWCĘ cen: Wstawienie lub wymiana szyby hartowanej z nadrukiem o wym. 8 x 1920 x 855 mm Wstawienie lub wymiana szyby hartowanej z nadrukiem o wym. 6 x 1920 x 855 mm Wstawienie lub wymiana szyby hartowanej o wym. 8 x 1920 x 225 mm Wstawienie lub wymiana szyby hartowanej o wym. 6 x 1920 x 225 mm Wstawienie lub wymiana szyby garbowanej o wym. 6 x 1920 x 1245 mm Wstawienie lub wymiana 1 elementu dachu z poliwęglanu przyciemnianego Wstawienie lub wymiana 1 szyby półokrągłej Wstawienie lub wymiana blatu ławki z laminatu 1 mb. Wstawienie lub wymiana 1 krzesełka Wstawienie lub wymiana 1 szt. lakierowanej deski siedziska Wstawienie lub wymiana 1 wspornika Wstawienie lub wymiana blachy osłonowej o wym. 90 x 255 Wstawienie lub wymiana 1 płaskownika mocującego element dachu 1 km transportu elementów Malowanie wiaty dł.3m - cena netto...+ podatek VAT...zł = cena brutto...zł Malowanie wiaty dł.4m - cena netto...+ podatek VAT...zł = cena brutto...zł Malowanie wiaty dł.6m - cena netto...+ podatek VAT...zł = cena brutto...zł 1 dzień monitoringu stanu wiat - cena netto...+ podatek VAT...zł = cena brutto...zł 2. Wynagrodzenie całkowite za realizację przedmiotu umowy określonego w 1 pkt. 1 w trakcie trwania umowy nie przekroczy kwoty netto +.. zł podatek VAT co łącznie wyniesie zł brutto (słownie:...). 3. Zapłata za wykonane prace będzie odbywać się na podstawie podpisanego bez uwag protokołu odbioru.

3 4. Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez ZAMAWIAJĄCEGO z jego konta na rachunek WYKONAWCY w jego banku: nr konta:... w ciągu 21 dni od daty wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO, 5. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów rozliczeniowych tj.: faktury WYKONAWCY z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP; protokołu odbioru robót. 6. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji WYKONAWCA zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podana w ofercie. Odstąpienie od umowy 5 Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: A/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, B/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, C/ WYKONAWCA nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie, D/ WYKONAWCA przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie, E/ zostanie ogłoszona likwidacja WYKONAWCY lub zaprzestanie on działalności. 2. WYKONAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: A/ ZAMAWIAJĄCY nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu za zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie, B/ ZAMAWIAJĄCY odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Kary i odszkodowania 6 Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy: 1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: A/ za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia za poprzedni miesiąc w którym wykonywane były prace objęte niniejszą umową, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru, B/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia za poprzedni miesiąc w którym wykonywane były prace objęte niniejszą umową, za każdy dzień opóźnienia, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

4 C/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 pkt 2. D/ Za wykonanie przedmiotu umowy z wadami w wysokości 5% wynagrodzenia netto za miesiąc w którym wykonywane są prace objęte niniejszą umową. 2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne: A/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór winien być zakończony. B/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w 5 ust. 1, pkt A w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w 4 pkt ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogólnych, z tytułów innych niż wymienione w 7 ust ZAMAWIAJĄCY ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Sposoby rozliczeń, odbioru 7 1. WYKONAWCA będzie zgłaszał ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru pisemnie: mail, faks, pismo. 2. ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia: A/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, B/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi. 4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 5. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO (inspektora w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Inne postanowienia 8 1. Do kierowania pracami, stanowiącymi przedmiot umowy ze strony WYKONAWCY wyznacza się: 2. Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO odbiór robót będzie odbywał się w obecności upoważnionego pracownika Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

5 Postanowienia końcowe 9 1. Z zastrzeżeniem postanowień wcześniejszych strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy WYKONAWCA nie przystąpił do realizacji umowy lub gdy jedna ze stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy. 2. W obydwu wskazanych w pkt. 1 przypadkach odpowiednio WYKONAWCA lub ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków umownych. Odstąpienie od umowy jest skuteczne w tym przypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez stronę przeciwną. 10 Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. 13 Integralną część umowy stanowią załączniki: 1. Oferta WYKONAWCY, 2. SIWZ. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

6 Załącznik Nr 1 I. Lokalizacja naprawa wiat oraz uszkodzeń zgłoszonych do naprawy: 1. ul.-.; 2. ul.-.; 3. ul.-.; 4. ul.-.; 5. ul.-.; 6. ul.-.; 7. ul.-.; 8. ul.-.; 9. ul.-.; 10. Transport około..km II. Szacunkowa wartość brutto wyżej wymienionych prac około.zł. III. Termin realizacji..r.