UMOWA n/36/06/18 O PRACE PROJEKTOWE...., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

Transkrypt

1 UMOWA n/36/06/18 Zał. nr 4 do SWNPO n/36/08/18 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu..., w Giżycku, pomiędzy: Szpitalem Giżyckim Sp. z o. o. w restrukturyzacji, z siedzibą w Giżycku ul. Warszawska 41, Giżycko, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP , REGON , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działa.. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego... a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez: Zamawiający powierza, a Projektant przyjmuje do wykonania opracowanie projektu... Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o., wraz z kosztorysem i przedmiarem. zgodnie z ofertą Projektanta z dnia... (dalej jako: Dokumentacja Projektowa) 2. Projektant oświadcza, iż w dniu zawarcia niniejszej umowy nie istnieją jakiekolwiek okoliczności dotyczące jego osoby, przedsiębiorstwa lub oferty, które uniemożliwiałyby jego udział w realizacji zamówień publicznych, a także przedmiotu niniejszej umowy. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania całości przedmiotu umowy osobom trzecim, podwykonawcom. 3 Projektant zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia kompletnego projektu, o którym mowa w 1 stanowiącego przedmiot umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy Za prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu umowy Projektant otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:... zł netto, zł brutto (słownie: zł) podatek VAT stawka %, 2. Wyżej oznaczone wynagrodzenie obejmuje wszelkie czynności i działania Projektanta, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 3. Podstawę wystawienia przez Projektanta faktury za wykonanie umowy stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbiorczy bez uwag, z zastrzeżeniem 8 ust. 1, kompletu dokumentacji w wymaganej liczbie egzemplarzy, z wykazem i oświadczeniem o jej kompletności.

2 4. Wynagrodzenie Projektanta płatne będzie, w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze. 5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu środków Projektant oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy. 2. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 3. Projektant obowiązany jest dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwymi organami administracji i osobami trzecimi, jak też uzyskać wszelkie dokumenty konieczne do wystąpienia przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę jeżeli wymagane. 4. Zamawiający zobowiązany jest, na pisemny wniosek Projektanta, udostępnić mu wszelkie dokumenty i dane związane z przedmiotem umowy będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości. 5. Zamawiającemu służy nieograniczone prawo wyboru wykonawcy robót budowlanych według dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z oświadczeniem Projektanta, że wymieniona w protokole dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 2. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego. 3. Projektant przekaże opracowania projektowe w wersji tekstowej w ilości: 1) 5 egz. projektu technologicznego (wykonawczego) 2) 2 egz. kosztorysu inwestorskiego. 3) 2 egz. przedmiaru robót 4. Wszystkie elementy wymienione w ust. 3 oprócz formy pisemnej, Projektantami przekaże Zamawiającemu w oryginalnej programowo i bez zabezpieczeń przed edycją formie elektronicznej, oraz w PDF na płytach CD/DVD po 2 egz. osobno dla każdego z opracowań. 7 Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót związanych z realizacją inwestycji, która będzie realizowana w oparciu o dokumentację stanowiąca przedmiot niniejszej umowy. 1. Zamawiający dokona odbioru Dokumentacji Projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami w siedzibie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia jej przekazania przez Projektanta. 2. Projektant zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację Projektową w terminie określonym w 3 Umowy wraz z pisemnymi oświadczeniami o jej kompletności oraz zgodności z Umową, obowiązującymi przepisami i normami. 8

3 3. Projektant na prośbę Zamawiającego, w ustalonym terminie przez obie strony, omówi przygotowany projekt przed osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego, do odbioru projektu. 4. W terminie oznaczonym w ust. 1 Zamawiający zgłosi gotowość podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanej Dokumentacji Projektowej albo zgłosi na piśmie ewentualne uwagi oraz zastrzeżenia. 5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń do wykonanej Dokumentacji Projektowej, strony podpiszą protokół uwag, a Projektant będzie zobowiązany do poprawienia Dokumentacji Projektowej w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu uwag. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdyby okoliczność ponownego wykonania dokumentacji projektowej wskutek uwag lub zastrzeżeń do wykonanej Dokumentacji projektowej powodowała utratę przez Zamawiającego korzyści lub powstanie szkody, Projektant będzie zobowiązany na pierwsze wezwanie Zamawiającego - do niezwłocznego naprawienia szkody lub zapłaty stosownego zadośćuczynienia, w wysokości odpowiadającej utraconym korzyściom. 6. W przypadku opóźnienia Projektanta w usunięciu wad w Dokumentacji Projektowej względem terminu o którym mowa w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do żądania kar umownych na zasadach opisanych w 10 umowy. 7. W przypadku wydania przez Projektanta Dokumentacji Projektowej bez uwzględnienia choćby częściowo uwag oraz zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 Zamawiający może odstąpić od umowy lub powierzyć wprowadzenie tych uwag i zastrzeżeń innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Projektanta. Projektant zrzeka się prawa do kwestionowania tego kosztu. 8. Strony zgodnie uznają, że odbiór Dokumentacji Projektowej w żadnym razie nie będzie zwalniał Projektanta z odpowiedzialności za wady Dokumentacji Projektowej lub jej części, ani nie będzie oznaczał potwierdzenia prawidłowości i rzetelności jej wykonania. 9. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji, według procedury określonej w niniejszym paragrafie, nie oznacza potwierdzenia braku wad pod względem merytorycznym, wad fizycznych i prawnych dokumentacji i nie wyłącza odpowiedzialności Projektanta z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Projektant udziela gwarancji jakości na wykonane prace projektowe na okres do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót związanych z realizacją inwestycji określonej w 1 umowy. 2. Warunki gwarancji jakości: 1) Projektant zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 2) roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomi Projektanta o istnieniu wady, 3) o istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Projektanta na piśmie Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego pozostające w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 2. Projektant może zostać zobowiązany do zapłaty kar umownych z tytułu opóźnienia: 1) w wykonaniu prac projektowych - w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

4 2) w usunięciu ujawnionych wad w dokumentacji projektowej - w wysokości 4% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Projektanta z przyczyn zależnych od Zamawiającego Projektant może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania niniejszej umowy, wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy. 4. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Kary mogą być potrącane z wystawionej przez projektanta faktury. 6. Jeżeli w toku realizacji inwestycji według dokumentacji projektowej i kosztorysowej przekazanej Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy wystąpią potwierdzone przez strony wady lub braki, Projektant poniesie wszelkie skutki finansowe wynikłe z konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych spowodowanych tymi wadami lub brakami do wysokości wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami i każda jej część stanowi własność Zamawiającego. 2. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji, a w razie rozwiązania umowy - w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania Projektant bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe. 3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład dokumentacji, o której mowa w ust. 1 lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, bez zgody projektanta, na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalenie projektu i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, 2) zwielokrotnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w całości lub w części dowolną techniką, 3) zapis dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w formie elektronicznej, 4) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy do realizacji zadania, 5) zmiana lub adaptacja dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy na potrzeby realizacji zadania, 6) udostępnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, w całości lub w części podmiotom lub osobom wskazanym przez Zamawiającego, 7) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji zadania, wykonania zadania, 8) udostępnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy (także na stronie www Zamawiającego) na potrzeby prowadzonych przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z przedmiotem niniejszej umowy.

5 4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Projektanta, Projektant: 1) przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 3) poniesie wszelkie koszty związane z pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 5. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Projektanta lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 6. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Projektanta. 7. Wynagrodzenie określone w 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) opóźnienia w wykonaniu Dokumentacji Projektowej przez Wykonawcę przekraczającego 14 dni, 2) powzięcia informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, likwidację lub wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego Projektanta, 3) zajęcia majątku w zakresie utrudniającym prawidłowe i terminowe zrealizowanie niniejszej umowy, 4) wykonywania Dokumentacji Projektowej niezgodnie z przepisami prawa i zaleceniami Zamawiającego. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być dokonane na piśmie w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu. 2. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 4. Integralną część umowy stanowią określone w niej załącznik oraz SWNPO. PROJEKTANT ZAMAWIAJĄCY