UMOWA NR... Zawarta w dniu.

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 UMOWA NR... Zawarta w dniu. Pomiędzy: Gdynia Container Terminal S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Energetyków 5; Gdynia wpisanym pod numerem do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, posiadającym numer NIP , reprezentowanym przez: 1. Jerzego Czartowskiego Prezesa Zarządu zwanym w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM" a.. PRZEDMIOT UMOWY Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową, oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Zasilanie elektryczne suwnic placowych RTG na terenie terminalu kontenerowego GCT w Gdyni ( na obszarze zadań 9 i 10) realizowanego w ramach projektu inwestycyjnego Budowa infrastruktury i zakup sprzętu w ramach II etapu budowy terminalu kontenerowego GCT w Gdyni. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 2.1. mapy do celów projektowych, 2.2. opinia dotycząca budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych uwzględniająca istniejącą podbudowę placów składowych i manewrowych, 2.3. projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie: 1. budowy układu kanalizacji kablowej do zasilania suwnic RTG siecią SN 15 kv wraz z przeciskiem pod istniejącą drogą dojazdową do eksploatowanych placów terminalu. 2. budowa czterech studni przyłączeniowych na wykonywanych placach zadań 9 i zasilania suwnic RTG siecią SN 15 kv z istniejącej stacji transformatorowej T przebudowy istniejącej stacji transformatorowej T0-1, uwzględniającej: -montaż dwóch pól liniowych SN 15 kv do zasilania RTG -wykonanie niezbędnych przełączeń w rozdzielnicy SN 15 kv stacji T0-1 -przeniesienie kolidującego z rozbudową rozdzielnicy SN 15 kv wyposażenia stacji TO-1 1

2 -montaż osprzętu kablowego 5. budowy linii kablowych SN 15 kv w układzie pierścieniowym do kontenerów przyłączeniowych KP w istniejącej i nowej kanalizacji kablowej. 6. dostawy i montażu 4 szt. kompletnych kontenerów przyłączeniowych KP wraz z niezbędnym wyposażeniem, aparaturą łączeniową i zabezpieczeniową. 7. montażu osprzętu kablowego w KP. 8. budowy naziemnych korytek kablowych wzdłuż trasy suwnicy RTG dla rozwijania kabli zasilających suwnice. 9. informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż 2.4. Przedmiarów robót 2.5. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 2.6. Kosztorysów inwestorskich TERMIN UMOWY 2. Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminach: Etap I: szczegółowe rysunki wykonania układu kanalizacji kablowej do zasilania suwnic RTG siecią SN 15 kv wraz z przeciskiem pod istniejącą drogą dojazdową do eksploatowanych placów terminalu i studni przyłączeniowych wraz z przedmiarem robót - w ciągu 1 tygodnia od podpisania umowy, celem uzyskania akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego. Etap II: Projekt budowlany i wykonawczy z kompletem uzgodnień i pozwoleniem na budowę, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w terminie OBOWIĄZKI STRON Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektem (mapa do celów projektowych) 2. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci objętych inwestycją,kompletu uzgodnień i wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe uzyskanie uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 4. Zamówienie Oferent winien wykonać osobiście (Zamawiający nie dopuszcza powierzania części lub całości zamówienia podwykonawcom) 5. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w szczególności zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, decyzją o warunkach zabudowy nr RAA-I-8685/7331/347/04/724/WOG/ASS z dnia r., uwzględniając fakt, iż prace związane z budową kanalizacji kablowej, sieci i zasilania prowadzone będą w czynnym zakładzie produkcyjnym, w którym nie mogą występować przerwy w dostawie energii, co musi być uwzględnione w wykonywanych opracowaniach projektowych. 6. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa winna być wykonana zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 2

3 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz z późn. zmianami). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie określenia metod i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z przepisami szczególnymi właściwymi dla każdej z projektowanych branż (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz z zm r. Nr 201 p. 1239). Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr.243.z 2010 r., poz z późn. zmianami), 7. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświadczenie że przedmiot umowy wykonany został zgodnie z wymaganiami jak w SWZ. Oświadczenia te muszą być podpisane przez projektantów wszystkich branż i osoby sporządzające specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie. 8. Dokumentacja winna uwzględniać specyfikę projektowanych sieci i robót budowlanych w stopniu gwarantującym ich prawidłową realizację i eksploatację. 9. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej zastosowane materiały mogą być określone jedynie poprzez ich parametry bez wskazywania nazw firm i producentów. 10. Przedmiot zamówienia należy wykonać w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w następującej ilości egzemplarzy: Mapa do celów projektowych 1 egz. Projekt budowlany z opinią ujętą w pkt egz. Projekt wykonawczy 4 egz. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 4 egz. Przedmiary robót 2 egz. Kosztorysy inwestorskie 2 egz. 11. W przypadku uzupełnień bądź usuwania wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aktualność kosztorysu inwestorskiego przez okres 4 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczoodbiorczego bez uwag. 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aktualność wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. 13. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu do jego siedziby. 14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania uzupełnień i poprawek w dostarczonej dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 15. Wykonawca udzieli na wykonaną usługę nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję 16. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 3

4 4. 1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy następujących dokumentów: decyzji o warunkach zabudowy nr RAA-I-8685/7331/347/04/724/WOG/ASS z dnia r. uwarunkowań środowiskowych 2. Zamawiający zapewni Wykonawcy: bieżącą współpracę w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy, dostęp do wszelkich informacji i dokumentów dotyczących przygotowywanego przedsięwzięcia będących w posiadaniu Zamawiającego a niezbędnych do realizacji zamówienia, możliwość prezentacji postępu prac nad przedmiotem zamówienia wraz z możliwością zgłaszania problemów, w których konieczne jest dokonanie rozstrzygnięć przez Zamawiającego, 3.Zamawiający potwierdzi przyjęcie przedmiotu zamówienia (lub jego części) protokołem przekazania albo wniesie uwagi w terminie 14 dni od daty dostarczenia. 4. Zamawiający wyda opinię o dokumentacji w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia jej protokolarnego przyjęcia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną przez cały okres wykonywania dokumentacji projektowej aż do zakończenia robót budowlanych realizowanych w oparciu tę dokumentację. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych uwag w terminie i zakresie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Sprawy, które wymagają decyzji Zamawiającego, zostaną mu przedłożone przez Wykonawcę na piśmie i doręczone do siedziby Zamawiającego. Zamawiający odpowie Wykonawcy pisemnie w możliwie najkrótszych terminach, tak, aby nie opóźnić wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy. WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA ZA PRACĘ Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za opracowanie przedmiotu umowy w wysokości.. zł. netto, zł. Brutto, w tym: a) prace projektowe : netto brutto.. b) nadzór autorski: netto brutto. 2. podatek od towarów i usług (VAT) naliczany będzie wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 3. W wynagrodzeniu mieści się całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy. 4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura musi zawierać numer umowy zgodnie, którą została wystawiona. 5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT NIP Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT NIP... 4

5 6. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1. strony ustalają płatności na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w następujący sposób: 1) Po dostarczeniu projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji i dokumentacji kosztorysowej wraz kompletem uzgodnień, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy protokołu przekazania, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80% wynagrodzenia za te prace. 2) Fakturę obejmującą 20% wynagrodzenia za opracowania wymienione w pkt 1) Wykonawca wystawi po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę. 3) Fakturami za pełnienie czynności nadzoru autorskiego w cyklu miesięcznym w oparciu o plan płatności zatwierdzony przez Zamawiającego i protokoły z wykonanych czynności nadzoru. KARY UMOWNE Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Ustaloną przez strony formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w całości w stosunku do terminu ustalonego w 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,3 % umownego wynagrodzenia brutto za całość przedmiot zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. 2) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 3) Za nieterminowe usunięcie wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze, w stosunku do terminu ustalonego przez Zamawiającego, w wysokości 0,3% umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 4) Za błędy i wady ujawnione po odbiorze przedmiotu umowy, a także w trakcie wykonywania robót w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień usuwania wad i usterek w przedmiocie umowy, licząc od dnia następnego od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad i usterek. 5) Za wady i usterki ujawnione w trakcie realizacji inwestycji, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto z niniejszej umowy, na poczet wykonania robót usuwających te wady i usterki. 3. Ustala się, że potrącenie kar umownych, o których mowa w pkt 1) i 3), nastąpi przy fakturach, o których mowa w Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. POSTANOWIENIA DODATKOWE 8. Strony ustalają, że Wykonawca odpowiada za całość i koordynację wykonania przedmiotu zamówienia. 5

6 9. 1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Wszelkie zawiadomienia związane z Umową wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Zawiadomienia mogą być doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, wysłane listem poleconym lub faksem. W ostatnim przypadku zawiadomienie wymaga potwierdzenia. 3. Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się: ze strony Wykonawcy ) ze strony Zamawiającego: Barbarę Skut, Wawrzyńca Szpakowskiego AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wykonanego dzieła Korzystanie z materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego w innym celu niż objęty zamówieniem wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. poz z późn. zmianami) są poufne i nie mogą być przez Wykonawcę upublicznianie lub udostępniane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. GWARANCJE I RĘKOJMIA Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia do dnia skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych wykonanych na podstawie projektów budowlanych, lecz nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. 2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia gwarancji jakości. 3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej i zawodowej z limitem odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej na kwotę ,00 zł. Oraz przewiduje przedłużenie polisy ubezpieczeniowej, na okres udzielenia rękojmi. POSTANOWIENIA SZCZEGOŁOWE Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6

7 2. W przypadku przerwania prac z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie części umowy. Stan zaawansowania dokumentacji w dniu przerwania prac strony uzgodnią protokolarnie. 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, a szczególnie Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy o dzieło oraz Ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 15. Sprawy sporne, których nie będą strony w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są: Zał. Nr 1 SWZ Zał. nr 2 Oferta Wykonawcy z załącznikami ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 7