WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie zawiadamia, że w dniu 22.04.2014 r. wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informowania o bieżącej działalności szkoleniowej dla Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego w Dęblinie Nr 13/14/N o następującej treści: Pytanie Nr 1 Zamawiający w opisie monitora podaje konkretne parametry a nie zakres parametrów. Zamawiający tym samym wskazuję na jeden produkt przy czym żaden inny produkt na rynku nie spełnia tych parametrów. W zawiązku z powyższym prosimy o zmianę parametrów gdyż jest to działanie niezgodne z Pzp. Prosimy o zmianę następujących parametrów: Profesjonalny monitor LCD o przekątnej 42" - 24 szt.: wielkość ekranu (przekątna): 42 cali; czas reakcji matrycy: 8 ms; podświetlenie: CCFL; szerokość ramek: 19,5 mm; sposób instalacji: orientacja pozioma lub pionowa; jasność: 700 cd/m 2 ; rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 pikseli; kontrast: 3000:1; tryb pracy:24/7; głośniki: 2 x 10 W; pobór mocy: 195 W (bez podłączenia źródeł dźwięku) / max 225 W; pobór mocy w trybie gotowości (standard/low Power): 2/0,8 W; gniazda wejściowe: D-sub 15-pin; ; Mini jack stereo; HDMI sygnał PC/AV (kompatybilne z HDCP). gniazda wyjściowe: Audio 2 x chinch (L/P);. gniazda opcjonalne: 2 x DVI-D sygnał PC/AV (digital RGB) wejście i wyjście LAN (RJ-45); wyjście na dodatkowe głośniki (2 x 10 W, 6 Ω); Audio 4 x chinch (L/P); 6 x BNC przełączalne na: analogowe wideo i komponentowe (Y, Cb/Pb, Cr/Pr); S-Video. inne:
wbudowany rozdzielacz sygnału możliwość tworzenia telebimów 5 x 5; funkcje: PiP i PbP (obraz w obrazie/ obraz obok obrazu); programowe odwracanie obrazu i odbicie lustrzane (4 pozycje); chłodzenie grawitacyjne (brak wentylatorów); włączanie z opóźnieniem; wbudowany czujnik temperatury; zgodność z ENERGY STAR ; zdalne sterowanie (złączna, RJ-45); osiem programowalnych harmonogramów pracy. Wnioskujemy o zmianę następujących parametrów: Profesjonalny monitor LCD o przekątnej 42 24 szt.: wielkość ekranu (przekątna): 42 cali; czas reakcji matrycy min-max: 8-10 ms; szerokość ramek: maksymalnie 19,5 mm; sposób instalacji: orientacja pozioma lub pionowa; jasność: min-max 400-700 cd/m²; rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 pikseli; kontrast: 3000:1; tryb pracy: 24/7; głośniki: 2 x min-max 10-15W; pobór mocy: 195 W (bez podłączenia źródeł dźwięku) / max 225 W; pobór mocy w trybie gotowości (standard/ Low Power): 2/0,8 W; gniazda wejściowe: D-sub 15-pin; ; Mini jack stereo; HDMI sygnał PC/AV (kompatybilne z HDCP). gniazda wyjściowe: Audio 2 x chinch (L/P);. gniazda opcjonalne: 2 x DVI-D sygnał PC/AV (digital RGB) wejście i wyjście LAN (RJ-45); wyjście na dodatkowe głośniki (2 x 10 W, 6 Ω); Audio 4 x chinch (L/P); 6 x BNC przełączalne na: analogowe wideo i komponentowe (Y, Cb/Pb, Cr/Pr); S-Video. inne: wbudowany rozdzielacz sygnału możliwość tworzenia telebimów 5 x 5; funkcje: PiP i PbP (obraz w obrazie/ obraz obok obrazu); programowe odwracanie obrazu i odbicie lustrzane (4 pozycje); chłodzenie grawitacyjne (brak wentylatorów); włączanie z opóźnieniem; wbudowany czujnik temperatury; zgodność z ENERGY STAR ; zdalne sterowanie (złączna, RJ-45); osiem programowalnych harmonogramów pracy.
Na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 grudnia 2010 r. KIO 2550/10 Zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, które wskazywałyby na konkretny wybór albo na konkretnego wykonawcę. Nie można mówić o zachowaniu uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określany jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt. Niedookreślenie zakresu równoważności poprzez brak wskazania istotnych dla zamawiającego funkcji i elementów zamawianych przedmiotów nie spełnia warunku określonego w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. wymogu, aby opis przedmiotu zamówienia został dokonany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert oraz o modyfikację treści SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia według propozycji przedstawionej powyżej, tak aby był on zgodny z zasadami uczciwej konkurencji. Odpowiedzi Zamawiającego: W odpowiedzi na otrzymane zapytanie otrzymane informujemy, że podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi i Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie: 3.1. Profesjonalny monitor LCD o przekątnej min. 42 24 szt.: Wielkość ekranu (przekątna): 42-46 cali Czas reakcji matrycy: maks. 8 ms Podświetlenie: CCFL lub LED Szerokość ramek: maks. 19,5 mm Sposób instalacji: orientacja pozioma lub pionowa Jasność: min. 700 cd/m² Rozdzielczość natywna: min. 1920 x 1080 pikseli Kontrast: min. 3000:1 Tryb pracy: 24/7 Głośniki: min. 2 x 10W Pobór mocy: maks. 225 W Pobór mocy w trybie gotowości (Low Power): maks. 1 W Waga: maks. 22 kg Gniazda wejściowe: D-sub 15-pin Minijack stereo HDMI sygnał PC/AV (kompatybilne z HDCP)
Gniazda wyjściowe: Audio 2x chinch (L/P) lub stereo minijack Gniazda opcjonalne: DVI-D sygnał PC/AV (digital RGB) lub HDMI lub DisplayPort LAN (RJ-45) Inne: programowe odwracanie obrazu chłodzenie grawitacyjne (brak wentylatorów) wbudowany czujnik temperatury 3.2. Profesjonalny monitor LCD o przekątnej min. 52 2 szt. Wielkość ekranu (przekątna): 52-55 cali Czas reakcji matrycy: maks. 8 ms Podświetlenie: CCFL lub LED Szerokość ramek: maks. 19 mm Sposób instalacji: orientacja pozioma lub pionowa Jasność: min. 700 cd/m² Rozdzielczość natywna: min. 1920 x 1080 pikseli Kontrast: min. 4000:1 Tryb pracy: 24/7 Głośniki: min. 2 x 10W Pobór mocy: maks. 135 W Pobór mocy w trybie gotowości (Low Power): maks. 1 W Waga bez podstawy: maks. 25 kg Gniazda wejściowe: D-sub 15-pin DVI-D DisplayPort Minijack stereo HDMI sygnał PC/AV (kompatybilne z HDCP) Gniazda wyjściowe: Audio 2x chinch (L/P) lub stereo minijack RJ-45 (LAN) Inne: programowe odwracanie obrazu chłodzenie grawitacyjne (brak wentylatorów) wbudowany czujnik temperatury
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 759 z późn. zm.) zmienia termin składania i otwarcia ofert. Terminy składania oraz otwarcia ofert kształtują się następująco: składania ofert z dnia 30.04.2014 r. godz. 12:00 do dnia 06.05. 2014 r. godz. 12:00; otwarcia ofert z dnia 30.04.2014 r. godz. 13:00 do dnia 06.05.2014 r. godz. 13:00; DOWÓDCA 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie z up. płk dypl. Waldemar CYRAN Wyk. D. J.