Umowa nr... PRZEDMIOT UMOWY

Informacyjne) Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych Umowa nr... Wzór umowy Zawarta w dniu... 2010 roku we Wrocławiu pomiędzy: Województwem Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław reprezentowanym przez:... -...Województwa Dolnośląskiego... -...Województwa Dolnośląskiego zwanym dalej Zamawiającym a.. reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Inżynierem Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą Pzp zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa polegająca na zarządzaniu i pełnieniu funkcji Inżyniera, dla zadań realizowanych w ramach projektu Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 2. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z poniższym harmonogramem: Etap Umowy Szacunkowy okres realizacji (trwania) Etapu Umowy Etap I Współdziałanie z Zamawiającym w wyborze do dnia podpisania umowy z Wykonawcą Wykonawcy Etap II Budowa Nowej Serwerowni do dnia potwierdzenia Protokołu Końcowego 3. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Inżynier zobowiązuje się wykonać z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty obowiązki określone w załączniku nr 1 do umowy, oraz przepisów obowiązującego prawa, w szczególności prawa budowlanego, prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów wykonawczych. 1

2 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości. zł (słownie:... ). Do wynagrodzenia tego zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury Vat. Wynagrodzenie brutto, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy wynosi zł. (słownie:..). 2. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty związane z poprawną realizacją umowy, a także obejmuje obowiązki Inżyniera, wynikające z nadzorowania ewentualnych robót dodatkowych i realizowanych poza umową o wykonanie robót budowlanych, dostaw wyposażenia oraz dostawę sprzętu i oprogramowania. 3 ZASADY ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA UMOWNEGO 1. Rozliczenie prac objętych przedmiotem umowy nastąpi na podstawie faktur Vat - częściowych i faktury Vat końcowej, według niżej określonych zasad. a. Fakturami Vat częściowymi, których suma nie może przekroczyć wartości 90% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1 wystawianymi na koniec miesiąca kalendarzowego, zależnie od miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy kontraktu, przy czym podstawą rozliczenia i wystawienia faktury Vat za wykonaną usługę Inżyniera, będzie zatwierdzona do zapłaty faktura Vat Wykonawcy. Miesięczna wartość wynagrodzenia Inżyniera będzie ustalana według wzoru: W fc W ni gdzie: Wfc wartość wystawianej faktury częściowej, Wni 90% wartości wynagrodzenia wskazanego w 2 ust. 1, Wfrb wartość zatwierdzonej w danym miesiącu do zapłaty faktury Wykonawcy, Wcrb całkowita wartość wynagrodzenia wykonawcy Kontraktu. b. Fakturą Vat końcową o wartości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1 po odbiorze końcowym robót i dostaw, rozliczeniu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Dyrektora Wydziału Informatyki i Systemów Informatycznych protokół odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 3. Faktury Vat za realizację przedmiotu umowy, wystawiane będą przez Inżyniera na Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław i doręczane będą do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur Vat nie później niż w terminie do 30 dni, liczonym od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury VAT. Za datę dokonania przez Zamawiającego płatności uznaje się datę złożenia przelewu należności w banku Zamawiającego. 5. Zamawiający nie udziela zaliczek. 6. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Inżynierowi wskazane w fakturze Vat. W W frb crb 4 TERMINY 1. Strony ustalają terminy zakończenia realizacji przedmiotu umowy na 10 dzień roboczy od dnia podpisania protokołu końcowego realizacji kontraktu. 2. W przypadku zmiany terminu realizacji Kontraktu, Inżynier będzie obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie nie dłużej niż do dnia 30.11.2013 r. 3. Inżynier zobowiązany jest nadto w terminach podanych w załączniku nr 1 przekazać 2

Zamawiającemu wymagane opinie i wykonane dokumenty. 5 POTWIERDZENIE WYKONANYCH PRAC 1. Inżynier zapewni codzienny nadzór inwestorski, potwierdzony wpisami na listę obecności, dostępną do wglądu na terenie budowy. 2. Inżynier zobowiązany jest do zapewnienia na naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, obecności osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności kierownika projektu. Osoby te w imieniu Inżyniera przedstawiają Zamawiającemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy i sprawy związane z jej realizacją. 3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inżynier jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego o postępach prac nie rzadziej niż raz w miesiącu. Powyższa informacja będzie składana w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy i winna obejmować przynajmniej: a. opis istotnych czynności i decyzji podejmowanych przez Inżyniera i osoby występujące po jego stronie, b. informacje o postępie rzeczowym i finansowym prac i robót, c. informacje na temat stanu realizacji Kontraktu, w tym informacje o ewentualnych zagrożeniach w realizacji Kontraktu, d. informacje dotyczące finansowania Kontraktu, e. informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy oraz uczestników procesu inwestycyjnego. f. dokumentację fotograficzną. 4. W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier jest zobowiązany do wykonywania dokumentacji fotograficznej i filmowej budowy oraz instalowanych poszczególnych elementów robót budowlanych. 5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz po jej wykonaniu, Inżynier jest zobowiązany w granicach obowiązującego prawa do udostępnienia, skopiowania lub wydania Zamawiającemu wszelkich będących w jego posiadaniu dokumentów związanych z realizacją umowy oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień na zapytania składane przez Zamawiającego odnośnie tych dokumentów. 6 ODBIÓR PRAC 1. Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w 3 ust. 2 dokona oceny poprawności wykonania Przedmiotu Umowy w oparciu o warunki niniejszej umowy, a w szczególności Załącznika nr 1. 2. W przypadku stwierdzenia, że Przedmiot Umowy nie jest poprawnie wykonywany Zamawiający zgłosi pisemne uwagi do poprawności ich wykonywania do 7 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. 3. Inżynier zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnych uwag Zamawiającego, ustosunkować się do ich treści i w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony dokonać stosownych zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy. Przekroczenie ww. terminów lub brak ustosunkowania się Inżyniera i/lub brak dokonania zmian skutkować będzie odmową podpisania protokołu odbioru. 4. Do czasu dokonania stosownych zmian, o których mowa w ust. 3, uznaje się, że Przedmiot Umowy w danym miesiącu kalendarzowym nie został odebrany jako wykonany. Brak odbioru nie wstrzymuje biegu terminów do wykonania dalszych etapów Przedmiotu Umowy i pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w umowie. 5. Podpisanie protokołów odbioru nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że Przedmiot Umowy lub poszczególne jego części są wolne od wad. 3

7 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Inżynier wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% brutto wartości umowy. 2. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy i podpisania protokołu odbiorczego. 3. Zamawiający pozostawia 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8 UBEZPIECZENIE 1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Inżynier zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) na potrzeby realizacji niniejszej umowy, na kwotę co najmniej 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy zł). 2. Oryginał polisy lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie, Inżynier okaże Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy. Umowy kontynuujące ubezpieczenie wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie będzie przedkładał Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia. 9 KORESPONDENCJA 1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej lub Inżyniera będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 2. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej: Dla Zamawiającego: Nazwisko; imię Adres Telefon Fax e-mail Dla Inżyniera: 4

Nazwisko; imię Adres Telefon Fax e-mail 3. Każde polecenie Zamawiającego, lub osoby przez niego upoważnionej przekazane ustnie Inżynierowi jest skuteczne od momentu jego przekazania i powinno być potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 2 dni roboczych od jego przekazania. 10 UCZESTNICY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1. W przypadku: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych ww. osób; b) nie wywiązywania się ww. osób z obowiązków wynikających z umowy; Inżynier, może zaproponować zmianę osób, przedstawionych w załączniku nr 2 do umowy, które będą realizować przedmiot umowy lub będą uczestniczyć w wykonywaniu czynności. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę. 2. Zamawiający może zażądać od Inżyniera zmiany ww. osoby, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy. 3. W przypadku zmiany ww. osoby, nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia określone dla danego specjalisty. 4. Inżynier obowiązany jest zmienić ww. osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 11 KARY UMOWNE 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach: a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Inżyniera lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera, Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w 2 ust. 1. b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Inżynier z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem odstąpienia od umowy w okolicznościach przewidzianych w 14 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Inżyniera karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w 2 ust. 1. c) w przypadku, stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier lub osoba występująca po jego stronie, nie realizuje obowiązków umowy, Zamawiający poinformuje o tym Inżyniera, równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu; w przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500 zł. za każdy dzień opóźnienia. d) w przypadku odrzucenia przez instytucje dofinansowujące końcowego rozliczenia rzeczowego i następnie finansowego przyznanych środków z powodów, za które odpowiedzialny jest Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w 2 pkt. 1. 3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający 5

ma prawo dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego. W szczególności Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego obejmującego koszty jaki musiał on ponieść na naprawę bądź ponowne wykonanie wadliwych robót budowlanych jeżeli wady są następstwem niewłaściwego nadzoru inwestorskiego ze strony Inżyniera, straty z powodu wstrzymania realizacji inwestycji i utracone korzyści spowodowane nie wykonaniem inwestycji w terminie. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Inżyniera. 12 DOKUMENTY 1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Inżynierowi wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy. Inżynier zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania umowy. 2. Na każde żądanie Zamawiającego, Inżynier zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Inżynier zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu umowy. 3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera w związku z wykonywaniem umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Inżyniera bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 4. Inżynier oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Inżynier, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy. 13 PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 1. Inżynier przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w 2 ust.1, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na wszystkich polach eksploatacji znanych w czasie odbioru, w szczególności na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania, b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt d - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Inżynier wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego opracowań, w tym modyfikacji projektów/opracowań/opinii oraz na wykonywanie przez Zamawiającego zależnego prawa autorskiego w zakresie, o którym mowa w ust. 1. 3. Przeniesienie praw autorskich następuje z dniem podpisania poszczególnych protokołów odbioru wykonania umowy. 6

14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; w takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. a. gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy Inżyniera lub wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku Inżyniera, b) z winy Inżyniera, gdy Inżyniera nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit a) i b) niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 3. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Inżynierem. 4. W wypadku odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstąpienia Inżyniera przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia. 5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Inżyniera Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Inżyniera z tytułu części przedmiotu umowy wykonanych do dnia odstąpienia. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy przez wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym z winy Inżyniera w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności: a) opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania niniejszej umowy skutkującego niemożnością zrealizowania zadania inwestycyjnego w przewidywanym terminie, b) z winy Inżyniera, gdy łączna wartość kar umownych naliczonych za niedotrzymanie zobowiązań umownych określonych w 11 przekroczy 5% wartości wynagrodzenia umownego netto. c) wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania, d) wykonywania przedmiotu umowy przy udziale osób innych niż wskazane w ofercie, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. 7. Rozwiązanie niniejszej umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie jego dokonania. Rozwiązanie umowy uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Inżynierowi pisemnego wypowiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Inżyniera. 8. W przypadkach, o których mowa powyżej Inżynier może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania i zatwierdzonej przez Zamawiającego części umowy. 15 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 1. Inżynier jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu, tj. od dnia 30.11.2013 r. 2. Zamawiający, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości względem Inżyniera, może żądać w szczególności usunięcia wad w ramach wynagrodzenia o którym mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni. 7

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, w którym Inżyniera zobowiązany by usunąć wady, Zamawiający może zleci ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Inżyniera, jeżeli wady są możliwe do usunięcia przez osób trzeci. 16 INTERPRETACJE 1. Odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników są odniesieniami do paragrafów, ustępów i załączników umowy. 2. Odniesienia do dokumentu lub umowy należy rozumieć jako odniesienia do dokumentu lub umowy wraz z wniesionymi poprawkami, uzupełnieniami oraz innymi zmianami. 3. Załączniki stanowią integralną część umowy. 4. Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na odwrót, w zależności od kontekstu. 5. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 6. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba że umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 17 INTEGRALNA CZĘŚĆ Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu umowy 2. Załącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie przedmiot umowy 3. Załącznik nr 3 - Oferta, kopia oferty złożonej przez Wykonawcę 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności. 5. Załącznik nr 5 Wzór protokołu odbiorczego 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody stron na rzecz osób trzecich, w szczególności Inżyniera nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 3. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków przez którąkolwiek ze Stron, Stronę tę obciążać będą ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 4. Umowa zostanie przedstawiona do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny, ustawa Prawo Budowlane oraz ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. 6. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Zamawiający Inżynier 8