SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV REMONT W BUDYNKU URZĘDU POCZTOWEGO WĘGORZEWO 1, WĘGORZEWO, ul. ZAMKOWA 9 INWESTOR: POCZTA POLSKA CENTRUM INFRASTRUKTURY ODDZIAŁ REGIONALNY w OLSZTYNIE, ul. PIENIĘŻNEGO 19, OLSZTYN WRZESIEŃ 2008 r.

2 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych remontem pokrycia budynku głównego i gospodarczego UP Węgorzewo 1. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót Zakres Zakres robót objętych S.T. obejmuje: WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNEKU UP CPV rozebranie instalacji odgromowych, rozebranie pokrycia z dachówek z blachy, wymiana ołacenia dachu, pokrycie dachu folią polietylenową gr. 0,2 mm przybicie kontrłat wymiana rynien z blachy ocynkowanej na rynny z blachy ocynkowanej, wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na obróbki z blachy powlekanej, pokrycie dachu blachą dachówko podobną gr. 0,5 mm w kolorze wiśnia mat uzupełnienie ław kominiarskich, malowanie farbą emulsyjną kominów ponad dachem w kolorze białym, podłączenie pokrycia dachu i obróbek instalacji odgromowej, REMONT ELEWACJI ŚCIANA SZCZYTOWA DUDYNKU UP CPV uzupełnienie tynku, oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą starego podłoża malowanie dwukrotne elewacji farbą emulsyjną w kolorze żółtym po uprzednim gruntowaniu emulsją typu ATLAS, REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO CPV rozebranie pokrycia z papy stropodachu, wymiana obróbek blacharskich wykonanie pokrycia stropodachu, dwuwarstwowe papą termozgrzewalną, po uprzednim przygotowaniu podłoża, Materiały Blacho-dachówka z blachy stalowej grubości 0,5 mm powlekanej cynkiem oraz poliestrem matowe koloru wiśnia mat, papa termozgrzewalna polimerowoasfaltowa, folia dachowa gr.0,2 mm paroprzepuszczalna, zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowane na placu budowy, blacha stalowa ocynkowana o wym.1000x2000 mm i grubości 0,5 mm, Sprzęt Specjalistyczny sprzęt dekarski: wiertarka ze sprzęgłem nożyce wibracyjne, nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, palnik, betoniarka, wyciąg, środek transportowy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz placu budowy.

3 1.2.5.Transport Poziomy samochodowy i ręczny, pionowy wyciągarka Wykonywanie robót Dach budynku UP - rozebranie istniejącego pokrycia z blachy, wymiana ołacenia, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien, i krycie dachu blacho-dachówką. Montaż arkuszy blacho-dachówki rozpoczynać od lewej dolnej krawędzi dachu. Montaż musi być zgodny z deską czołową okapu- równolegle do linii okapu. Blacho-dachówkę mocuje się wkrętami za pomocą długich śrub samogwintujących z gumową podkładką uszczelniającą w dole fali pod kątem prostym do mocowanych arkuszy. Zaleca się używanie wkrętarki akumulatorowej lub wiertarki ze sprzęgłem. Na dachu można chodzić wyłącznie w obuwiu o miękkiej podeszwie, stawiając stopy tylko w dolnej fali. W przypadku konieczności przecinania arkuszy należy stosować nożyce wibracyjne, ewentualnie piłkę do metalu lub nożyce do blach. Opiłki ciętej blachy należy natychmiast usunąć z arkuszy miękką zmiotką. Zabrania się używania do cięcia urządzeń ciernych( wysoka temperatura). Elewacja- uzupełnienie tynku, przygotowanie powierzchni, malowanie farbą emulsyjną Dach budynku gospodarczego zerwanie pokrycia z papy, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie pokrycia stropodachu, dwuwarstwowe papą termozgrzewalną, po uprzednim przygotowaniu podłoża Kontrola jakości robót Polega na sprawdzeniu prawidłowości przygotowania powierzchni pod krycie, prawidłowości spadków rynien i obróbek blacharskich, szczelności pokrycia, estetyki wykonania robót Jednostka obmiaru M 2 wymiany pokrycia, tynków, malowania, uzupełnienia podbicia okapów i obróbek blacharskich. M rynny Odbiór Odbiór robót zanikających i zakrytych wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej i Obmiaru Robót. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie księgi obmiaru oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz protokołami dotyczącymi wprowadzonych zmian Podstawa płatności Za m 2 i mb zgodnie z potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru obmiarem Przepisy związane 1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tom I. Budownictwo Ogólne. Arkady PN-70/B Roboty tynkowe- tynki zwykłe, wymagania i badania. 3. PN-90/B Zaprawy budowlane zwykłe. 4. PN-61/B Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej. 5. Rozporządzenie MB PMB z r. rozdział PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych.7.inne opracowania i normy niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania. 7. PN-D Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

4 8. PN-D-9600 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 9. PN-89/H Stal- Blachy i taśmy ocynkowane. 0. CZĘŚĆ BUDOWLANA 1.2. WYMAGANIA OGÓLNE OBOWIĄZKI INWESTORA Przekazanie dokumentacji Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy. Przekazanie placu budowy Protokółem wprowadzenia na plac budowy. Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego OBOWIĄZKI WYKONAWCY Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Przyjęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. Zorganizowanie terenu budowy. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniu przed: a) Zanieczyszczaniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami. b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami. c) Możliwością powstania pożaru. d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalację przed uszkodzeniem. Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przyjęcia placu do odbioru końcowego robót). Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

5 Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia Materiały i sprzęt Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację inspektora nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych oraz S.T Transport Środki transportu każdorazowo powinny one posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń obciążeń osi pojazdów Wykonywanie robót Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową i wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych) Dokumenty budowy W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: dziennik budowy, księgę obmiarów, atesty i świadectwa wbudowanych materiałów, protokóły odbiorów robót zakrytych i zanikowych. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy, oprócz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego, przysługuje także: przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywanych robót budowlanych. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.

6 Kontrola jakości robót Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów oraz za oznakowanie placu budowy(zgodnie z BHP) odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów w celu zachowania ich odpowiedniej jakości, prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymanych materiałów, wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z Inwestorem Obmiar robót Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikających przeprowadza się go w czasie ich wykonania, dla robót zakrywanych przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika Odbiór robót Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej. Odbiór robót zanikających jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. Odbiory częściowe jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie Dokumenty do odbioru robót Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: Dziennik budowy i księgi obmiaru, Atesty jakościowe wbudowanych materiałów Tok postępowania przy odbiorze

7 Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza na piśmie kierowanym do Inwestora, oraz zapisem w Dzienniku budowy. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie księgi obmiaru oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz protokołami dotyczącymi wprowadzonych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. Przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne, dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej, to roboty te wyłącza z odbioru. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. ZASTRZEŻENIA I UWAGI 1. Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlane i wiedzy technicznej. 2. Zachować warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem przepisów obowiązujących na terenie budynku Urzędu Pocztowego. 3. Wykonawca winien dokonać oględzin obiektu, jego otoczenia oraz zdobyć na jego własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do realizacji zadania. 4. Nie wolno przesuwać jednego arkusza blachy po drugim, gdyż spowoduje to uszkodzenie powłoki poliestrowej. Odległość po jednej stronie przenoszonego arkusza między osobami 1 m. Podczas rozładunku zalecana jest szczególna ostrożność.