UMOWA nr HZP X /13 wzór umowy

Transkrypt

1 UMOWA nr HZP X /13 wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wierzbowa 52, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł; NIP: , reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... NIP: reprezentowaną/ reprezentowanymi przez: zwaną/zwanymi w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy, sporządzoną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nr sprawy: HZP X /13). 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu następujących prac na terenie miasta Łodzi w latach : a) Opracowanie projektów technologii odtwarzania nawierzchni drogowych w miejscach prowadzonych robót awaryjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Szacunkowa ilość opracowań. b) Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu w miejscach wykopów po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych. Szacunkowa ilość 1500 miejsc (na dwóch głębokościach). c) Badanie wytrzymałości betonu B 6/9. Szacunkowa ilość 8 szt. (cykle 3-dniowe). d) Oznaczenie modułu odkształcenia podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. Szacunkowa ilość 4 szt. 2. Zamawiający zastrzega sobie w ramach realizacji niniejszej umowy prawo do zmniejszania ilości przedmiotu umowy, a także ograniczenia (zmniejszenia) wartości niniejszej umowy, ze względu na potrzeby 1

2 Zamawiającego, bez zmiany cen jednostkowych netto usług stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym szczególności roszczenie o zrealizowanie umowy do wysokości wynagrodzenia o którym mowa w 4 ust Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami dotyczącymi wykonywanych zadań. 4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2 Termin realizacji umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez 24 miesiące od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 2. W przypadku wyczerpania się kwoty o której mowa w 4 ust. 1 strony uznają, że umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli. 3. W przypadku nie wykorzystania kwoty określonej w 4 ust.1 w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach. Ww. zmiana będzie wymagała podpisania przez strony aneksu do niniejszej umowy. 3 Warunki realizacji i zakres prac 1. Opracowanie projektów technologii odtwarzania nawierzchni drogowych w miejscach prowadzonych robót awaryjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dalej zwanych Projektami. a) Termin opracowania ww. projektów i złożenia do uzgodnienia w Zarządzie Dróg i Transportu, w przypadku robót: - awaryjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, - planowych, będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym, jednak nie dłuższy niż 5 dni, od momentu przyjęcia zgłoszenia. - określenie konstrukcji podbudowy jezdni w wykopie w miejscu awarii, - opracowanie projektu technologii odtwarzania nawierzchni z uwzględnieniem istniejącej podbudowy i kategorii ruchu ulicy, - złożenie opracowanego projektu w Zarządzie Dróg i Transportu, - dostarczenie do siedziby Zamawiającego, uzgodnionych opracowań projektów technologii odtwarzania nawierzchni drogowych. 2. Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu w miejscach wykopów po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych. a) Termin realizacji - wykonanie badania w ciągu 12 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia. - dojazd do miejsca wykonania robót własnym transportem, - demontaż zabruku zastępczego, - wykonanie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu na dwóch głębokościach: 40 i 90 cm, a następnie co 40 cm w zależności od głębokości wykopu, 2

3 - opracowanie protokołu oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu i dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. 3. Badanie wytrzymałości betonu B 6/9 w cyklach 3-dniowych po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych. a) Termin realizacji - wykonanie badania w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. - wykonanie badania wytrzymałości betonu, - sporządzenie protokołu i dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. 4. Oznaczenie modułu odkształcenia podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. a) Termin realizacji wykonanie badania w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. - wykonanie badania za pomocą płyty naciskowej ( zgodnie z normą BN-64/ drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.), - sporządzenie protokołu, wyliczenie modułów odkształcenia i dostarczenie do siedziby Zamawiającego. 5. Prace realizowane będą sukcesywnie na podstawie pisemnych (faksem) lub telefonicznych zgłoszeń Zamawiającego. Wykonawca wskaże nr telefonu lub faksu, czynny całą dobę w dni robocze od poniedziałku do soboty, na który będą dokonywane zgłoszenia. 6. Jeżeli koniec terminu do wykonania usługi przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. 7. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami Projektów. Brak zastrzeżeń Zamawiającego do Projektów nie będzie miał wpływu na ponoszenie odpowiedzialności przez Wykonawcę za opracowanie zleconej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 8. Do obowiązków Zamawiającego należy: a) przekazanie adresu wykonania usługi, b) kontrola protokołów i dokumentacji wykonanych przez Wykonawcę. 4 Wynagrodzenie/warunki płatności 1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy ustala się na kwotę w wysokości: zł brutto (z podatkiem VAT %) słownie złotych:... zł netto (bez podatku VAT ) słownie złotych: Ceny jednostkowe netto za wykonanie: a) opracowania projektu technologii odtworzenia nawierzchni drogowych -.. b) badania wskaźnika zagęszczenia gruntu-.. c) badania wytrzymałości betonu B 6/9 - d) oznaczenia modułu odkształcenia podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie - 3

4 Ww. wymienione wynagrodzenie i ceny jednostkowe netto wynikają z formularza ofertowego Wykonawcy, którego kserokopia stanowi zał. nr 1 jeden do niniejszej umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej waloryzacji cen jednostkowych netto, wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, po upływie dwunastu miesięcy od terminu obowiązywania niniejszej umowy. Wzrost ceny jednostkowej netto, nie może być wyższy niż średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS. Wprowadzona zmiana będzie wymagała podpisania przez strony aneksu do niniejszej umowy. 3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na przedmiot umowy, stosowana będzie stawka VAT właściwa na moment powstania obowiązku podatkowego. 4. Rozliczenia między stronami dokonywane będą na podstawie faktycznej ilości wykonanych usług, składających się na przedmiot umowy. 5. Zamawiający jest podatnikiem VAT NIP i podatnikiem VAT UE PL oraz upoważnia Wykonawcę w ramach niniejszej umowy do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu. Ww. upoważnienie obowiązuje przez czas obowiązywania umowy. 6. Płatność zostanie uregulowana przez Zamawiającego po wykonaniu usług, przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5 Kary umowne 1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. 2. W przypadku przekroczenia terminów określonych w 3 ust. 1,2,3 i 4 Wykonawca zapłaci za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w 4 ust W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w 4 ust. 1, bez dodatkowego wezwania, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, na rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyjątkiem przypadku określonego w 6 ust. 1 pkt a), Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 4 ust. 1, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania szkody i składania dodatkowych oświadczeń przez strony. 6. W przypadku gdy szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody. 6 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 4

5 powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część niniejszej umowy, b) w razie likwidacji Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, c) Wykonawca utraci uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności, d) nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, polegającego w szczególności na co najmniej trzykrotnym stwierdzeniu naruszenia obowiązków, wynikających z niniejszej umowy. 2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 7 Zmiany umowy 1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany w zakresie 8 ust. 1 i 9, która nie wymaga sporządzenia aneksu. 2. Zmiana treści umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna. 8 Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy 1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są: a/ po stronie Zamawiającego:... nr tel....nr faksu... b/ po stronie Wykonawcy:... nr tel....nr faksu Osoby wymienione w ust.1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w treści niniejszej umowy. 9 Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, numeru telefonu i faksu. W przypadku braku takiej informacji, pisma przysłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 10 Na mocy niniejszej umowy (w ramach wynagrodzenia za opracowanie jednego projektu odtworzenia nawierzchni określonego w par. 4 ust. 1 pkt a) Wykonawca z chwilą przyjęcia Projektu przez Zamawiającego, przenosi bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony na rzecz Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z każdego Projektu na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisywania umowy wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów. 5

6 Postanowienia końcowe 11 Zakazuje się dokonywania cesji praw związanych z realizacją zawartej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 12 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami). 13 Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Załącznik/i wymieniony/e w treści umowy stanowią jej integralną część. Załączniki do umowy: 1. Kserokopia formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę/Wykonawców, 2. Umowa Wykonawców wspólnie składających ofertę 1 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 1 dotyczy przypadku złożenia oferty przez konsorcjum Wykonawców. 6