UMOWA Nr BUIII/342- /09

Transkrypt

1 UMOWA Nr BUIII/342- /09 zawarta dnia.. pomiędzy: 1. Gminą Turawa z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 39c, Turawa, zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Wójta Gminy Turawa Waldemara Kampę NIP: A 2.. zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:. NIP: zaś wspólnie zwanych Stronami Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz z późn. zm.). 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Węgry gmina Turawa oraz kilkunastu zabudowań wsi Kotórz Mały położonych przy ul. Węgierskiej wzdłuż wykonywanego rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z Węgier do Kotorza Małego. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym, z dwoma pompowniami ścieków PW-1 i PW-2. Zakres rzeczowy inwestycji: 1. Pompownia sieciowa ścieków PW-1 Φ 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym a) pompownia PW-1 wykonana z polimerobetonu Φ1200 mm b) komora zasuw z kręgów p.bet. Φ1200 mm c) rurociąg wodociągowy PCW Φ 90 mm zakończony hydrantem L = 162 m 2 Strona 1

2 (doprowadzenie wody do płukania pomp) d) linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PW-1 2. Pompownia sieciowa ścieków PW-2 Φ 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym a) pompownia PW-2 wykonana z polimerobetonu Φ1200 mm b) hydrant do płukania pomp (zamontowany na istn. ruroc. wodoc.) c) linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PW-2 3. Kanalizacja grawitacyjna a) kanały PVC Φ 200/5,9 mm L = 5347 m b) kanały PVC Φ 160/4,7 mm L = 30 m c) kanały kam. Φ 200 mm (przeciski sterowane metodą mikrotunelingu) L = 240 m d) studzienki kanaliz. bet. Φ 1000 mm na kanałach PVC Φ 200 mm szt. 91 e) studzienki kanaliz. z PP Φ 600 mm na kanałach PVC Φ 200 mm szt. 89 f) studzienki kanaliz. z PE Φ 600 mm na kanałach PVC Φ 160 mm szt. 3 g) przykanaliki grawitacyjne PVC Φ 160 mm szt. 181 L = 3775 m h) studzienki kanaliz. PP Φ 425 mm na przyk. z rur PVC Φ 160 mm szt. 253 i) przepięcia od istn. przykal. do pompowni przyd. ruroc. PVC Φ 160 mm L = 2024 m j) przewierty w rurach ochr. stal. Φ 324/7,1 m L = 12 m k) przewierty w rurach ochr. stal. Φ 273/7,1 mm L = 242 m (wg zestawienia) 4. Kanalizacja ciśnieniowa a) pompownie przydomowe ścieków z PE Φ 800 mm szt. 72 b) przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe PE Φ mm L = 2837 m c) zbiorcze rurociągi tłoczne ścieków PE Φ mm L = 4471 m d) przewierty sterowane rurociągów tłocznych ścieków PE Φ mm L = 442 m (wg zestawienia) e) Studzienki kontrolne SK 1 SK 4 szt. 4 3 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne przedstawione zostały w kompletnej dokumentacji projektowej, zestawieniu przyłączy grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej umowy. 4 Roboty objęte przedmiotem umowy muszą być zgodne dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach lepszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej Producent pompowni przydomowych nie może wymagać w instrukcji eksploatacji w okresie do pięciu lat, okresowej obsługi pompowni polegającej miedzy innymi na płukaniu Strona 2

3 studzienek, przeglądzie pompowni, wymianie oleju, udrażnianiu zakleszczonych pomp, ostrzeniu lub wymianie rozdrabniaczy itp. Obsługa okresowa znacząco podnosi koszty eksploatacji systemu. 2. Zaproponowane przez projektanta w dokumentacji projektowej pompownie przydomowe są tylko przykładowe, inwestor natomiast dopuszcza zastosowanie innych urządzeń spełniających parametry eksploatacyjne i techniczne opisane w dokumentacji projektowej lub lepsze Producent pompowni dostarczy kompletne pompownie, wykonane w całości i przetestowane fabrycznie; 2. Każda pompownia musi zawierać pompę rozdrabniającą, szybkozłącze elektryczne, sznur do wyciągania pompy, zespół złącza hydraulicznego z zaworem odcinającym, zespół zaworu zwrotnego klapowego i przeciwpróżniowego (napowietrzającego), skrzynkę alarmową, oraz wszystkie niezbędne układy elektryczne i sterujące 3. Dla ułatwienia serwisu, wszystkie pompy w całym systemie kanalizacji ciśnieniowej muszą być tego samego typu i tej samej mocy. 4. Ściana wewnętrzna zbiornika pompowni przydomowej powinna być gładka, aby ułatwić samooczyszczanie się zbiornika. Materiał musi być odporny na pękanie spowodowane czynnikami środowiska oraz ściskania spowodowane działaniem gruntu Wykonawca musi udzielić 5 letniej gwarancji na dostarczone przydomowe pompownie do ścieków. 2. Jakakolwiek konieczność otwarcia studzienki pompowni traktowana jest jako wezwanie serwisowe objęte gwarancją. 3. W ramach obowiązywania gwarancji, gwarant będzie wykonywał bezpłatnie lub będzie obciążony kosztami wykonania przez podmioty zewnętrzne następujących czynności związanych z obsługą pompowni przydomowych do ścieków: a. czyszczenie zbiornika, b. czyszczenie pompy, c. udrażnianie pompy, d. odblokowywanie rozdrabniacza, e. czyszczenie czujników poziomu, f. czyszczenie i ostrzenie elementów tnących w elementach rozdrabniających, g. wymiany jakichkolwiek części eksploatacyjnych (stator, rozdrabniacz, zawory, elementy sterowania), h. wszelkich czynności eksploatacyjnych przy pompowniach przydomowych niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania, i. w razie awarii wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godz. usunąć usterkę. 8 Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu funkcję kierownika budowy pełnić będzie. posiadający uprawnienia budowlane nr.. w zakresie. Strona 3

4 9 Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie. posiadający uprawnienia budowlane nr w zakresie Obowiązki Zamawiającego: 1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w terminie 14 dni od podpisania umowy oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 2. Jeżeli jakaś część terenu budowy nie jest przekazana do daty określonej w Umowie, to zostaje uznane, że Zamawiający opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań. 3. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 11 Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: a. dokumentacją projektową; b. warunkami pozwolenia na budowę nr 822/07 z dnia r. c. obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych; d. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; e. zasadami sztuki budowlanej. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń stanowiących jego własność. 3. Materiały i urządzenia, o których mowa w punkcie. 2. powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: a. Polskim Normom, b. wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej, c. wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym. 12 Wykonawca wykona przewidziane w umowie roboty zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego, normami technicznymi i innymi określonymi w dniu rozpoczęcia robót przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Strona 4

5 13 1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego o: a. Zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. b. Konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego). 2. Podstawą zapłaty za prace dodatkowe lub zamienne stanowi: a. umowa na wykonanie robót dodatkowych; b. protokół konieczności podpisany przez strony umowy; c. obmiar robót zatwierdzony przez inspektora nadzoru oraz sporządzony na podstawie tego obmiaru robót, kosztorys powykonawczy 14 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. 15 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1. Urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 2. Poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 3. Wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, 4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 5. Demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 6. Poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego 1, 7. Wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 8. Zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawcza, 9. Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 10. Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 11. Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 12. Utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 1 Jeśli dotyczy Strona 5

6 13. Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora, 14. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 15. Prowadzenie dokumentacji budowy. 16 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację robót. 17 Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 18 Realizacja robót objętych umową będzie trwała do 31. maja 2010r. 19 Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o postępie robót Dla właściwego wykonania umowy, Wykonawca zapewni podstawowy personel, za którego kwalifikacje ponosi całkowitą odpowiedzialność. 2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem, oraz zobowiązany jest to wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszystkich informacji będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 2. Zamawiający wyraża zgodę na wydelegowanie osób mających istotne znaczenie dla realizacji umowy do odbywania spotkań i konsultacji z personelem Wykonawcy. 22 Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za: 1. przekazanie niezbędnych informacji jest: Pani Bogusława Jędrychowicz i Pani Aleksandra Kansy. Strona 6

7 2. odbywania spotkań i konsultacji z personelem Wykonawcy jest: Pani Bogusława Jędrychowicz i Pani Aleksandra Kansy. 23 Protokół odbioru częściowego: 1. Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego gotowości do odbioru. 2. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: a. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, b. protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, c. dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wymagane instrukcje obsługi i konserwacji, d. dziennik budowy, e. protokóły badań i sprawdzeń 2, f. rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto -ogółem oraz netto /bez podatku VAT/, g. dowody zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawców, 3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 24 Protokół odbioru końcowego: 1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości do odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: a. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, b. protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, c. dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru wymagane instrukcje obsługi konserwacji, d. dziennik budowy, e. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, f. protokóły badań i sprawdzeń, g. rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, h. rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT), i. dowody zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawców. 2 Jeśli dotyczy Strona 7

8 2. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 25 Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 4. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji pomiarów dokonanych przez Wykonawcę. W przypadku rozbieżności wyników powyżej 20 %, koszt pomiarów obciążał będzie Wykonawcę Za wykonanie przedmiotu umowy sieci, przyłączy i przykanalików strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości, zł netto wraz z ustawowym podatkiem VAT w wysokości 22% tej kwoty. Kwota brutto wynosi. złotych. 2. Za wykonanie 1 m przepięcia przykanalików Zamawiający zapłaci kwotę w wysokości. zł netto wraz z ustawowym podatkiem VAT w wysokości 22% tej kwoty. Kwota brutto wynosi. złotych. 3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej przedstawionych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym oraz płatności. 4. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. 5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień 20 i 21 oraz lista robót wykonanych przez podwykonawców wraz z dowodami ich zapłacenia. 6. Fakturowanie wykonania sieci, przyłączy i przykanalików nie można łączyć z fakturowaniem wykonania przepięć przykanalików. Na wykonanie 1 m połączenia instalacji wewnętrznej budynku z przyłączem należy wystawiać odrębne faktury. 7. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy..w ciągu 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 8. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego lub odpowiednio odbioru częściowego spowodują naliczenie ponownego 21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 9. Jako datę zapłaty faktury strony umowy przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strona 8

9 10. W przypadku zmiany konta Wykonawca poinformuje pisemnie Inwestora o powyższej zmianie w ciągu 14 dni od dnia zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 10 % wartości przedmiotu umowy, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dacie zawarcia umowy. 2. Kwotę opisaną w ust.1 Wykonawca wpłaci na konto bankowe Zamawiającego B.S. Łubniany nr Zabezpieczenie to może również być w poręczeniach lub gwarancjach bankowych oraz w gwarancjach ubezpieczeniowych dostarczonych w dniu podpisania umowy. 4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia opisanego w ust.1, w terminie 30 dni, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót zawierającego klauzule, że roboty wykonane zostały przez Wykonawcę w sposób należyty. 5. Tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania 30 % z kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. 6. Kwota opisana w ust.5 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływnie terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 28 Wykonawca udziela Zamawiającemu: miesięcznego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanych robót, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; 2. 5-letniej gwarancji na dostarczone przydomowe pompownie do ścieków. 29 W razie przerwania całości lub części robót, albo rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty strony ustalają na podstawie protokołu stwierdzającego stan zaawansowania prac Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w Wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy; b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki. Kary te nie mogą przekroczyć 15 % wynagrodzenia umownego za przedmiotu umowy; c) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Strona 9

10 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. Prawa zamówień publicznych. 3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wada stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania za zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 31 Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 1. Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie układowe z jego wierzycielami, ustanowiony został syndyk masy upadłościowej 2. Wykonawca zleca wykonanie zadań będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 32 Ustala się, że Wykonawca ma dwa tygodnie na usunięcie wad robót. Jeśli wady robót są nieusuwalne to umowa niniejsza jest niewiążąca. 33 W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 34 Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Integralną część umowy stanowią poniższe załączniki: 1. Kompletna dokumentacja techniczna - załącznik nr Zestawienie przyłączy grawitacyjnych - załącznik nr Zestawienie przyłączy ciśnieniowych - załącznik nr Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr Harmonogram rzeczowo finansowym oraz płatności - załącznik nr Wzór protokołu końcowego odbioru robót - załącznik nr Strona 10

11 7. Ostateczna Decyzja Pozwolenia na budowę nr 822/07 z dnia r. - załącznik nr Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 37 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 11

12 PROTOKÓŁ NR KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 6 Spisany w dniu., na okoliczność końcowego odbioru robót polegających na:. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Turawa Ul. Opolska 39c Turawa WYKONAWCA:..... Na postawie umowy NR.. z dnia 1. Przedmiot odbioru został wykonany w terminie od... do. Komisja w składzie: 1) Przedstawiciel Zamawiającego -.. 2) Przedstawiciel Zamawiającego -.. 3) Inspektor Nadzoru -.. 4) Przedstawiciel Wykonawcy - 5) Przedstawiciel Wykonawcy - 6) Komisja po zapoznaniu się z wykonanymi robotami i przeanalizowaniu dokumentów stwierdza istnienie następujących wad robót, usterek, niedoróbek: 3. Komisja nie stwierdziła wad trwałych odbieranego obiektu. 4. Komisja stwierdziła, że roboty wykonane zostały przez Wykonawcę w sposób należyty. 5. Wykonawca udziela. gwarancji na wykonane roboty, liczonej od dnia odbioru końcowego. 6. Postanawia się odebrać roboty o wartości całkowitej brutto:. (słownie:.) 7. Protokół sporządzono w. jednakowych egzemplarzach. Podpisy członków Komisji: 1) 2) 3) 4) 5)... Strona 12