Transkrypt

1 Umowa nr Zawarta w dniu..w Rzeszowie, pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie) ul. Trembeckiego 3, Rzeszów, NIP: , REGON: , w imieniu której zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2009 r., nr: LVIII/954/2009 w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie (z późniejszymi zmianami), 3 ust. 4 Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie stanowiącego załącznik do ww uchwały oraz Upoważnieniem udzielonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 sierpnia 2011 r. (ORA-O ), występuje Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie Łukasz Mikołaj Dziągwa, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a, reprezentowanym przez. zwanym w dalszej części Wykonawcą w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) zawarto umowę następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: wydruk i dostawa: legitymacji, plakatów, wizytówek, naklejek na białej folii oraz kontrolek/karteczek, bloczków samokopiujących oraz kopert zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2. Wykonawca zobowiązuję się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę druku: legitymacji, plakatów, wizytówek, naklejek na białej folii oraz kontrolek/karteczek, bloczków samokopiujących oraz kopert wraz z ich dostawą i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 3. Druki należy wykonać zgodnie z podanymi wzorami i parametrami oraz według wskazówek Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów jednego asortymentu oraz do zmniejszenia ilości innego asortymentu. 5. Ewentualne zmiany wprowadzone na podstawie ust. 4 nie będą powodować zmiany cen jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy (brutto). 6. Dostawy zamawianych druków odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, jednak nie częściej niż 20 razy w ciągu obowiązywania umowy. 7. Przedmiotem pierwszej dostawy będą bloczki samokopiujące. Dostawa ta odbędzie się nie później niż do 7 dni od dnia zawarcia umowy po akceptacji ostatecznego wzoru przez Zamawiającego. 8. Dostawy kolejnych partii zamawianych druków odbywać się będzie na podstawie zgłaszanego (faksem, -em lub pisemnie) z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem zamówienia określającego rodzaj druku oraz ilość zamawianego asortymentu. 9. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wraz z wyładunkiem oraz wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 10. Druki legitymacji powinny być dostarczone w bloczkach, klejone po 100 szt., mogą być zapakowane w paczki o dowolnej ilości, ale o jednakowych wzorach. Paczki posiadać powinny wyraźne oznaczenie rodzaju legitymacji, numeru, serii oraz ilości. 11. Druki naklejki na białej folii mogą być zapakowane w paczki o dowolnej ilości, ale o jednakowych wzorach. Paczki posiadać powinny wyraźne oznaczenie rodzaju naklejki oraz ilości. 12. Druki wizytówki mogą być zapakowane w paczki o dowolnej ilości, ale o jednakowych wzorach. Paczki posiadać powinny wyraźne oznaczenie rodzaju wizytówki oraz ilości.

2 13. Druki plakaty mogą być zapakowane w paczki o dowolnej ilości. Paczki posiadać powinny wyraźne oznaczenie rodzaju druku oraz ilość. 14. Karteczki i koperty mogą być zapakowane w paczki o dowolnej ilości. Bloczki samokopiujące mogą być dostarczone jednorazowo. Paczki powinny posiadać wyraźne oznaczenie rodzaju asortymentu oraz ilość. 15. Wykonawca zapewni takie opakowanie w czasie przewozu od Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia przedmiotu umowy lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu. 2 Termin realizacji Przedmiot umowy realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 r. 3 Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonywanych usług wynosić będzie...zł brutto (słownie:...), w tym wynagrodzenie netto w wysokości:... zł (słownie:...) oraz podatek od towarów i usług (VAT) według stawki.% w wysokości:... zł (słownie:...), w tym wynagrodzenie za wykonanie i dostawę bloczków samokopiujących w 2012 r. wynosić będzie zł brutto (słownie ) w tym wynagrodzenie netto w wysokości:... zł (słownie:...) oraz podatek od towarów i usług (VAT) według stawki. % w wysokości:... zł (słownie:...) 2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone za każdą dostarczoną partię zamawianych druków, według cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do umowy. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy przysługuje wyłącznie za zrealizowane dostawy. W szczególności, w przypadku nie zamówienia części asortymentu przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń z tego tytułu, a ceny jednostkowe nie ulegają zmianie. 4. Rozliczenie należności Wykonawcy następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych po dokonaniu odbioru zamawianej partii druków. 5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru, potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy. 6. Zapłata wynagrodzenia wynikającego z faktur nastąpi w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego. 7. Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy. 8. Zmiana numeru rachunku Wykonawcy nie wymaga aneksu do umowy. 9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto, w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto. 10. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody. 11. W związku z tym, że zadanie realizuje Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (jednostka budżetowa Gminy Miasto Rzeszów), w fakturach należy oznaczyć Zamawiającego w następujący sposób: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3, Rzeszów, NIP Warunki odbioru przedmiotu zamówienia

3 1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru przedmiotu zamówienia oraz wstępnej kontroli jakości dostarczonych do Zamawiającego przesyłek w obecności osoby dostarczającej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i stwierdzał zgodność z umową, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie ze stron. 2. Protokół odbioru dostawy druków zawierał będzie ich ewidencję tj. ilość, serie i numery. 3. W przypadku dostarczenia złej ilości, czy też wadliwego lub też niezgodnego 4. z wymaganiami przedmiotu umowy, Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru 5. w zakresie wadliwego przedmiotu Umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości zamawianych biletów, a w przypadku dostarczenia przesyłek wadliwych do usunięcia wad lub dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego nowego, wolnego od wad przedmiotu Umowy. 6. W przypadku stwierdzenia wad towaru po późniejszym otwarciu przesyłek lub też jego niezgodności z wymaganiami przedmiotu Umowy, Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację na piśmie, faksem lub em, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia reklamacji, reklamowany towar na nowy, wolny od wad. 5 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Umowie, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy, 2) jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu Umowy przekroczy 6 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto. 3) w przypadku opóźnienia w wymianie reklamowanego towaru, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto towaru podlegającego reklamacji za każdy dzień opóźnienia. 4) jeżeli opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 6 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia reklamacji, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto. 5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 6) za brak poinformowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach skutkujących utratą wydrukowanej partii druków, w wysokości wartości nominalnej wydrukowanej i utraconej partii druków. 7) w przypadku pojawienia się w dystrybucji, z winy Wykonawcy, druków znajdujących się poza ewidencją ZTM Rzeszów (znaczków, legitymacji, bloczków, kopert, plakatów, wizytówek), w wysokości średniej wartości nominalnej zrealizowanych dostaw ujawnionego rodzaju druków. 8) w przypadku zgubienia lub kradzieży przedmiotu dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę równą wartości sumy nominałów poszczególnych druków. 9) za niewykonanie któregokolwiek z przewidzianych w umowie lub SIWZ obowiązków spoczywających na Wykonawcy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego.

4 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 3. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody. 4. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto. 5. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 6. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie. 7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy. 6 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w postępowaniu wzory zamawianego asortymentu druków, bloczków, kontrolek i kopert wraz z wytycznymi dotyczącymi wstępnego wzoru lub zleci wykonanie wzoru w terminie 7 dni od poinformowania Wykonawcy o potrzebie zamówienia usługi druku. 2. Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 2-óch dni roboczych do poinformowania Wykonawcy o akceptacji zaproponowanego wstępnego wzoru druków, bloczków, kontrolek i kopert bądź zgłoszenia ewentualnych poprawek. 3. W przypadku planowanej zmiany dotychczasowych wzorów zamawianego asortymentu przewidzianego w zamówieniu Zamawiający nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym terminem kolejnej transzy poinformuje Wykonawcę o konieczności wykonania ewentualnych nowych wzorów druków oraz przekaże niezbędne wytyczne Wykonawcy w formie elektronicznej. 4. Przy pierwszym zamówieniu Zamawiający przekaże Wykonawcy oznaczenia serii i numeracji druków. 5. Nadzór Zamawiającego nad realizacją przedmiotu zamówienia: będzie realizowany poprzez zagwarantowane w umowie prawo do przeprowadzenia ewentualnej, niezapowiedzianej kontroli produkcji druków oraz bloczków i kopert przez Wykonawcę, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 7 Przeniesienie praw autorskich 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wszystkich dzieł wykonanych w ramach wykonywania niniejszej umowy, w szczególności wzorów i projektów, na zasadach określonych w kolejnych ustępach. 2. Wykonawca oświadcza, iż wyłącznie jemu przysługują wszelkie prawa do ww. dzieła, w tym prawa autorskie, i jest w pełni uprawniony do rozporządzania ww. prawami. 3. Z chwilą przyjęcia dzieła przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności obejmujących: 1) utrwalanie dzieła w dowolnej formie (w tym w postaci elektronicznej i wprowadzenie do pamięci komputera), zwielokrotnianie dzieła w dowolny sposób w tym wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu (w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową), 2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

5 3) wykorzystanie oryginału albo egzemplarzy dzieła w szeroko rozumianej promocji Zamawiającego, 4) rozpowszechnianie w dowolny sposób oryginału lub egzemplarzy dzieła, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym poprzez wprowadzenie i udostępnienie w sieci Internet, udostępnianie w miejscach publicznych), 4. Wykonawca wyraża zgodę na czynienie dowolnych zmian w dziele przez Zamawiającego lub następców prawnych Zamawiającego w zakresie autorskich praw majątkowych i podmiotów działających na ich rzecz. 5. Przeniesienia autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia, wynikającego z niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego z dzieła na każdym odrębnym polu eksploatacji, a także za przeniesienie na Zamawiającego prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dzieła oraz udzielenie zgody na czynienie zmian w dziele. 6. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie dzieła anonimowo. 8 Odstąpienie od umowy 1. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami, a także w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w Umowie. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9 Zmiany umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 10 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane, kodeks spółek handlowych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw. 2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny. Te spory, co do których nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego. Zamawiający.. Wykonawca