U M O W A - WZÓR

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ U M O W A - WZÓR Zawarta w dniu.. w Piaskach pomiędzy Gminą Piaski, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Piaski - Zenona Normana, mającego siedzibę: ul. 6-go Stycznia 1, Piaski, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Elżbiety Karolczak a zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Umowę zawarto zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Piaski wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w półprzeźroczyste opisane worki do zbiórki selektywnej oraz pojemniki do zbiórki selektywnej ( nieruchomości wielorodzinne). Pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych na danych nieruchomościach zapewnia właściciel nieruchomości oraz utrzymuje je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Odpady komunalne zmieszane i selektywnie należy dostarczyć do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata , tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1A, Gmina Jarocin w terminie od dnia 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część niniejszej umowy 3. Oferta Wykonawcy z dnia. stanowi integralną część umowy 2. Przewiduje się, że planowana, łączna masa odpadów w ramach zamówienia, która będzie odebrana przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynosi: Mg zmieszanych odpadów komunalnych Mg zebranych selektywnie odpadów komunalnych. Planowane ilości odpadów stanowią wielkość maksymalną. Niewykonanie planowanych ilości nie może być podstawą do wystawienia faktury i roszczeń ze strony Wykonawcy.

2 3. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku. 2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Zmiany harmonogramu w trakcie realizacji umowy wymagają zgody Zamawiającego, przy czym zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy. 4. Każdorazowa zmiana harmonogramu zobowiązuje Wykonawcę do powiadomienia na swój koszt wszystkich właścicieli nieruchomości, których zmiana dotyczy Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny i osobowy oraz bazę magazynowo techniczną niezbędna do należytego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług, a w szczególności: a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach; b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Piaski c) spełnia warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U ); d) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres realizacji postanowień niniejszej umowy. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych, dotyczących pracowników i osób trzecich oraz ich mienia, powstałych w związku z realizacja umowy Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: 1). zł brutto (słownie złotych ) za odbiór i transport 1 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 2). zł brutto (słownie złotych.. ) za odbiór i transport 1 Mg odpadów komunalnych selektywnie zebranych, odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy/ 2. Ceny jednostkowe za odbiór i transport 1 Mg odpadów objętych niniejszą umową, zaoferowane przez wykonawcę w ofercie przetargowej są cenami ostatecznymi, uwzględniają wszystkie koszty wynikające z treści niniejszej umowy oraz będą obowiązywały przez cały okres realizacji umowy i nie będą podlegały żadnym zmianom. 3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty.. zł brutto (słownie złotych: ) 4. Rozliczenie za wykonanie usług objętych przedmiotową umową następować będzie w okresach miesięcznych. Podstawą miesięcznego rozliczenia prac objętych przedmiotem umowy będzie ich rzeczywiste wykonanie potwierdzone przez Zamawiającego. 5.Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę VAT za usługi świadczone w danym okresie rozliczeniowym wraz z raportami, o których mowa w SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy

3 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Nr w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu, z zastrzeżeniem pkt Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 7. Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona. 8. W przypadku gdy zamówienie realizowane jest przy udziale Podwykonawców w zakresie dotyczącym, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi wg niżej określonych zasad: 1) po wykonaniu i odbiorze robót, Wykonawca wystawi faktury za zakres robót realizowany własnymi siłami. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, 2) wystawienie faktury za zakres realizowany przy udziale Podwykonawców winien być poprzedzony złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o uregulowaniu przez niego należności na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenia podwykonawcy w którym potwierdza uregulowanie należnego mu wynagrodzenia. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, 9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonanie obowiązków umownych oraz roszczenie o szkodę powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 4% ceny oferty brutto, o której mowa w 6 ust. 3 niniejszej umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie może wygasnąć wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę raportu, o którym mowa w SIWZ za czerwiec 2014 r. Zwrot dokumentu zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 4. Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.). 5. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub w formie poręczenia powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenie wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 6. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z wykazem, który Zamawiający przekaże Wykonawcy przed realizacją zadania. 2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości dokona zgłoszenia nowej nieruchomości po raz pierwszy (poprzez złożenie pierwszej deklaracji), Zamawiający na bieżąco informował będzie wykonawcę o takim fakcie. W takim przypadku Wykonawca: a) będzie odbierał odpady z tej nieruchomości począwszy od pierwszego planowanego zgodnie z harmonogramem terminu odbioru przypadającego bezpośrednio po terminie dokonania takiego zgłoszenia przez zamawiającego, b) dostarczy właścicielowi nieruchomości harmonogram odbierania odpadów w trakcie pierwszego odbierania odpadów. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowywania sposobu wykonywania przedmiotu umowy do treści zmienionych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłat

4 za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamawiający na bieżąco informował będzie Wykonawcę o takim fakcie Strony ustalają, że wiążąca ich formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości: a) za każdy zawiniony przez Wykonawcę przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów z nieruchomości objętej obowiązkiem odbierania odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem w wysokości 30,00 zł za każdy przypadek. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 30,00 zł oraz liczby nieruchomości od których nie odebrano odpadów lub odebrano odpady w terminie niezgodnym z harmonogramem; b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę usługi objętych niniejszą umową, w wysokości 30 % wartości umowy, o której mowa w 6 pkt. 3 niniejszej umowy; c) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 30 % wartości umowy, o której mowa w 6 pkt. 3 niniejszej umowy; 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: odstąpienia od Umowy przez obie lub jedną ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 30 % wynagrodzenia określonego w umowie, o którym mowa w 6 pkt 3 niniejszej umowy. 4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Poza przypadkami wymienionymi w Umowie Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem, jeżeli: a) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy; b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; c) Wykonawca nie realizuje bez uzasadnionej przyczyny wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przedłożonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych i nie kontynuuje prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy po upływie 3 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni od daty doręczenia Stronie pisma o wypowiedzeniu. W okresie wypowiedzenia Strony realizować będą obowiązki objęte Umową zgodnie z jej postanowieniami. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

5 Na podstawie i w granicach art. 144 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy o zamówienie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot usługi.; b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) c) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, d) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 2. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany. 12 Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391). oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 14. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca