UMOWA - wzór. pomiędzy: ... reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym. reprezentowanym przez:

Transkrypt

1 UMOWA - wzór zawarta w dniu r. we Włodawie z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia r. poz. 907,z późn. zm.) o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na zadanie pod nazwą: Odbiór, transport i odzysk odpadów pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie. pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Strona 1 z 6

2 1 Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz Oferta Wykonawcy z dnia Przedmiotem umowy jest: 2 Zadanie Nr 1. Odbiór, transport i odzysk odpadów o kodzie Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w ) tj. odpady z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych ( ) oraz frakcji suchej ( ) frakcja nadsitowa; Zadanie Nr 2. Odbiór, transport i odzysk odpadów o kodzie odpady palne (paliwo alternatywne) (półprodukt paliwa alternatywnego powstały w wyniku rozdrobnienia wstępnego oraz sortowania, występują w postaci płatków o średnicy 30 mm); Zadanie Nr 3. Odbiór, transport i odzysk odpadów o kodzie (odpady wielkogabarytowe) pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie. 2. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady wyszczególnione w ust. 1 gospodarować nimi w sposób zgodny z obowiązującym prawem. 3. Zamawiający wytwarza odpady zgodnie z Decyzją nr PZ 8/13 wydaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego Szacunkowa ilość odpadów do odzysku to około 1000 Mg ( ), 1200 Mg ( ), 350 Mg ( ). Jest to ilość szacunkowa i Zamawiający zastrzega sobie prawo do wytwarzania odpadów w mniejszej lub większej ilości w każdym czasie trwania umowy. 2. Odbiór będzie odbywać się na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem lub na podstawie harmonogramu obustronnie ustalonego. 3. Załadunek odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20: Miejsce załadunku odpadów: Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie, działka o nr 47 Składowisko Odpadów, Włodawa. 5. Przyjęte odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego znajdującej się w miejscu określonym w ust. 4. Strona 2 z 6

3 6. Zamawiający wystawia przy przekazaniu odpadów dowód ważenia natomiast na koniec miesiąca kartę przekazania odpadu wg obowiązującego wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973) lub Zamawiający wystawi odpowiedni dokument na podstawie innych przepisów obowiązujących w chwili wystawienia dokumentu a wydanych po podpisaniu umowy. Dokumenty te obopólnie potwierdzone stanowią podstawę do wystawienia faktury Do rozliczeń pomiędzy stronami stosowana będzie cena, przyjęta przez Zamawiającego w wyniku złożonej oferty przez Wykonawcę: a) odpady o kodzie inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w zgodnie z katalogiem klasyfikacji odpadów netto...zł/mg (słownie:...zł.), brutto...zł/mg (słownie:...zł) w tym przysługujący podatek VAT w wysokości... zł/mg (słownie;...zł), łączna wartość zamówienia brutto wynosi... zł (słownie:...zł). b) odpady o kodzie Odpady palne (paliwo alternatywne) (półprodukt paliwa alternatywnego powstały w wyniku rozdrobnienia wstępnego oraz sortowania, występują w postaci płatków o średnicy 30 mm) netto...zł/mg (słownie:...zł.), brutto...zł/mg (słownie:...zł) w tym przysługujący podatek VAT w wysokości... zł/mg (słownie;...zł), łączna wartość zamówienia brutto wynosi... zł (słownie:...zł). c) odpady o kodzie odpady wielkogabarytowe netto...zł/mg (słownie:...zł.), brutto...zł/mg (słownie:...zł) w tym przysługujący podatek VAT w wysokości... zł/mg (słownie;...zł), łączna wartość zamówienia brutto wynosi... zł (słownie:...zł). 2. Faktury wystawione będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym, za odebraną partię odpadów, na podstawie kart przekazania odpadu (dokumentów o którym mowa w 3 ust. 6 umowy) podpisanych przez obie strony. 3. Fakturę należy wystawić na: Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22, Włodawa, NIP Strona 3 z 6

4 4. Termin płatności: 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 1. Cena określona w 4 pkt 1 obejmuje wszystkie koszty, w tym koszty: 5 transportu, koszty opłat za korzystanie ze środowiska (w przypadku gdy sposób zagospodarowania odpadu wymaga ich naliczenia), koszty związane z zagospodarowaniem odpadu, obowiązujący podatek VAT. 2. Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen w okresie trwania umowy. 6 1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umową oraz z zachowaniem należytej staranności. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową i przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwoleń utracą moc w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wygaśnięcia wpisu bądź zezwolenia, pod rygorem prawa do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w terminie 30 dni od upływu powyższych 21 dni, chyba że Zamawiający nie wiedział o powyższych zdarzeniach, wówczas termin 30 dni liczy się od dnia dowiedzenia się przez niego o nich. 7 Umowa zawarta została na czas określony tj. od dnia r. do dnia r. chyba że podpisanie umowy nastąpi po 1 stycznia 2016 roku wówczas od dnia jej podpisania do roku 8 Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na wypadek rażącego naruszenia postanowień umowy przez drugą stronę. Odstąpienia można wykonać terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia. 3. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy, gdy: a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Strona 4 z 6

5 c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług będących przedmiotem umów bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni, d) w przypadku powtarzających się (co najmniej dwukrotnie) nieterminowych usług będących przedmiotem umowy, tj. z naruszeniem terminów wynikających z zapisów 3 ust. 2, czyli niezgodnie z harmonogramem lub z przekroczeniem trzydniowego terminu, e) gdy usługi będące przedmiotem umowy wykonywane są niezgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej umowie lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 4. W powyższych sytuacjach z ust. 3 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy Zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia mogą nastąpić za zgoda obu stron wyrażonych na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: a) urzędowej zmiany wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska, b) ustawowej zmiany stawki VAT, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług należących do przedmiotu zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. 2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić także za zgoda obu stron wyrażonych na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: a) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia, czasu trwania umowy, przedmiotu umowy i innych jej postanowień b) zmiany zaistniałe z przyczyn organizacyjnych np.: zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności, zmiana danych teleadresowych, zmiana nr konta i innych danych podmiotowych zmiana w zakresie treści umowy nie wpływająca na jej przedmiot ani wynagrodzenie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn innych niż leżące po stronie Strona 5 z 6

6 Zamawiającego- w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 4 pkt. 1 umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 4 pkt. 1 umowy, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy - Pzp. 3. Za każdy dzień zwłoki w odbiorze, zgłoszonych do zabrania odpadów, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne, w wysokości 10% kosztów odbioru, transportu i składowania nie odebranej partii odpadów, obliczonych na podstawie ceny określonej w 4 pkt.1 niniejszej umowy. 4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody Umowę sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego. Zamawiający.. Wykonawca.. Strona 6 z 6