1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Warunki Zamówienia-stanowiąca

Transkrypt

1 Załącznik nr 7-Wzór Umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu 2018 roku w Kalwarii Pacławskiej w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, a także na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata do wydatków ponoszonych powyżej 50 tys. zł netto - zgodnie z zasadą konkurencyjności pomiędzy: Klasztorem Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej Kalwaria Pacławska 40, Kalwaria Pacławska, NIP REGON: mail: kustosz@kalwariapaclawska.pl zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: O. Krzysztofa Hurę - Gwardiana Klasztoru a.., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: zwanym dalej Inżynierem Kontraktu. 1 Załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy, stanowią dokumenty: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Warunki Zamówienia-stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 2) Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 6 do SIWZ, zwany dalej OPZ -stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 3) Oferta Inżyniera Kontraktu -stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 4) Harmonogram rzeczowy- stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu oraz doradztwa prawnego i eksperckiego dla projektu pn. Kalwaryjskie Fortalicium Fredry konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach 1

2 klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi nr POIS /17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Inżynier Kontraktu w ramach wykonywania przedmiotu Umowy będzie w pełni odpowiedzialny za zarządzanie procesem inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy; 3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania przepisów, zasad, wytycznych i postanowień niniejszej Umowy Wynagrodzeniem za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena zaoferowana w Ofercie Inżyniera Kontraktu, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 2. Zgodnie z ofertą Inżyniera Kontraktu strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe płatne w miesięcznych ratach zwane dalej wynagrodzeniem w wysokości: kwotę netto.. zł (słownie: złotych) plus VAT 23 % w wysokości zł, (słownie: złotych), co stanowi łącznie:.. zł (słownie: złotych, 3. Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Inżyniera Kontraktu w okresie obowiązywania niniejszej umowy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z realizacją umowy. 4. Faktura końcowa będzie wystawiona po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów. 5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT. 6. Zamawiający będzie przekazywać wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu na konto rachunku bankowego wskazanego na fakturze wystawionej przez Inżyniera Kontraktu. 7. Zamawiający będzie dokonywał płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 9. Inżynier Kontraktu nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego. 10. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktury VAT w przypadku: nieprawidłowo wystawionej faktury, w razie wad/usterek stwierdzonych podczas kontroli oraz w przypadku braku podpisania przez obie strony protokołów odbioru robót z Generalnym wykonawcą. 2

3 4 1. Inżynier Kontraktu rozpocznie wykonywanie Umowy niezwłocznie, po jej podpisaniu. 2. Termin wykonania umowy do dnia 30 września Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy do przygotowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego Harmonogramu rzeczowego robót stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. 2. Inżynier Kontraktu, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto określonej w 3 ust.2 umowy w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 2) poręczeniach bankowych, 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz oraz z 2015 poz. 978 i 1240) W przypadku nie skorzystania Zamawiającego z w/w zabezpieczenia w trakcie trwania umowy, zostaje ono zwrócone w terminie 60 dni po zakończeniu prawidłowej realizacji umowy. 3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ze wszystkimi załącznikami na roboty budowlane i konserwatorskie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. 4. Przy odbiorze SIWZ objętej przedmiotem umowy Zamawiający będzie dokonywał sprawdzenia jej jakości SIWZ, co nie zwalnia Inżyniera Kontraktu jako profesjonalisty z odpowiedzialności względem Zamawiającego za prawidłową jakość SIWZ oraz jej kompletność pod względem celu, któremu ma służyć. Za jakość i kompletność SIWZ odpowiada Inżynier Kontraktu. 3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu Raporty, których zakres i formę oraz termin wykonania szczegółowo opisano w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 4. Każdy Raport, o którym mowa w ust. 3 przyjęty będzie z chwilą pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 5. W przypadku: a) zawieszenia i/lub rozwiązania przez Zamawiającego Umowy na roboty budowlane albo 3

4 b) zawieszenia i/lub wypowiedzenia/ odstąpienia/zerwania przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane na polecenie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego tej Umowy wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą jego wykonania rzeczowego i finansowego. 6. Zamawiający, w terminie do 14 dni od daty otrzymania każdego z Raportów, powiadomi Inżyniera Kontraktu o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Dla Raportu Końcowego dla niniejszej Umowy termin ten wynosi 21 dni. 7. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, Raporty będą uważane za przyjęte przez Zamawiającego. 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w Raportach, o których mowa wyżej, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest je usunąć a także dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących niniejszą Umowę odpowiadają solidarnie za jej należyte wykonanie. 2. Liderem, wyznaczonym przez Wykonawców realizujących umowę, w przypadku wskazanym w 6.1 jest. 3. Inżynier Kontraktu nie zmieni swojego składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a każda taka zmiana dokonana bez zgody Zamawiającego będzie uważana za naruszenie warunków niniejszej Umowy Inżynier Kontraktu może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu kluczowego wymienionego w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zmiana taka jest możliwa, po wcześniejszym, w terminie, co najmniej 10 dni przed planowaną zmianą, pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Inżynier Kontraktu z własnej inicjatywy proponuje zmianę personelu kluczowego w następujących przypadkach: a) jego śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy; c) jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu (np. rezygnacji, itp.). 4

5 3. Zamawiający może zażądać od Inżyniera Kontraktu zmiany personelu kluczowego, jeżeli uzna, że nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. 4. Inżynier Kontraktu obowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego określone w ust 3, zmienić personel kluczowy. 5. W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Inżyniera Kontraktu musi spełniać określone dla danego personelu wymagania, określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i potwierdzone ofertą Inżyniera Kontraktu, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 6. W okresie wykonywania niniejszej Umowy Inżynier Kontraktu może udzielić urlopu personelowi kluczowemu, na następujących warunkach: 1) terminy urlopów zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego, 2) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wskazać terminy urlopów personelu oraz zaproponować osoby ich zastępujące z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, 3) wszystkie osoby zastępujące, w okresie urlopu personelu, muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, m.in. na podstawie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. Osoba pełniąca zastępstwo musi posiadać kwalifikacje do pełnienia danej funkcji. 7.Zmiana personelu kluczowego, dokonana na podstawie zapisów niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie stron niniejszej Umowy będzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzględnieniem zapisów ust. 5 niniejszego paragrafu. 2. Osobą upoważnioną przez Inżyniera Kontraktu do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania wykonywania niniejszej Umowy w imieniu Inżyniera Kontraktu jest: Nazwisko, Imię Adres Telefon Fax 3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest: Nazwisko, Imię 5

6 Adres Telefon Fax 4. Korespondencja pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysłaną za pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej: Dla Zamawiającego: Adres Telefon Fax Dla Inżyniera Kontraktu: Adres Telefon Fax 5. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Inżynierowi Kontraktu jest skuteczne od momentu jego przekazania i winno zostać potwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych od jego przekazania. 6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inżynier Kontraktu stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko. 7. Zamawiający przekaże swoją decyzję pisemnie Inżynierowi Kontraktu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. 6

7 9 1. W przypadku, stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu lub personel wykonujący Umowę, nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, poinformuje o tym Inżyniera Kontraktu równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu. Jeśli pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości Inżynier kontraktu nadal uchyla się od wykonania lub należytego wykonania obowiązków objętych umową, Zamawiający ma prawo (oprócz naliczenia kar umownych) do zastępczego powierzenia tych czynności osobie trzeciej ( wykonanie zastępcze), na koszt i ryzyko Inżyniera Kontraktu bez jego zgody w ramach wniesionego przez Inżyniera Kontraktu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 2. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu netto, o którym mowa w 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego terminu. 3. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,01 % wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera netto, o którym mowa w 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia (lub nienależytego wykonywania obowiązku z niniejszej Umowy) licząc od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu. 4. W przypadku nieterminowego wykonania umowy i harmonogramu rzeczowego stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w wysokości po 300,- PLN ( słownie: trzysta złotych) za każdy dzień opóźnienia. 5. W przypadku nieterminowego wykonania Raportu, o których mowa w 5 ust.3 niniejszej Umowy, Inżynier zapłaci Zamawiającemu, każdorazowo karę umowną w wysokości po 100,- PLN (słownie: sto złotych), za każdy dzień opóźnienia z uwzględnieniem zapisów OPZ w zakresie wyznaczenia przez Zamawiającego nowego terminu na złożenie Raportu. 6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu ( z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 12 ust.1 niniejszej umowy) Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 30% wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera netto, o którym mowa w 3 ust. 2 niniejszej Umowy. 7

8 7. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej Umowy z wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, bez jego dodatkowej zgody. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Inżyniera Kontraktu, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, które przewidziane zostały w 13 ust. 7 niniejszej Umowy. 2. Zmiana niniejszej Umowy dokonana z naruszeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/ lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w sposób i na zasadach opisanych w OPZ. Inżynier Kontraktu zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania niniejszej Umowy. 2. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. Inżynier Kontraktu zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania niniejszej Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu. 3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżynier Kontraktu od Zamawiającego nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Zamawiający powierza Inżynierowi Kontraktu przetwarzanie Danych osobowych personelu Zamawiającego wyznaczonego do wykonywania umowy. 2. Zakres powierzanych Danych obejmuje: imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe (stanowisko, adres , telefon) kadry pracowniczej i zarządzającej Zamawiającego, a także innych osób których przekazanie danych okaże się niezbędne dla właściwego wykonania umowy oraz obowiązków niezbędnych dla realizacji projektu, o którym mowa w 2 ust. 1 umowy. 3. Charakter przetwarzania określony jest rolą Inżyniera Kontraktu wynikającą z realizacji Umowy, a celem powierzenia przetwarzania Danych jest wyłącznie realizacja Umowy. 8

9 4. Czas trwania przetwarzania (gromadzenia, wykorzystywania, przesyłania, przechowywania, katalogowania ) Danych to czas obowiązywania umowy, z tym zastrzeżeniem że Inżynier Kontraktu jest uprawniony przechowywać dane osobowe po wygaśnięciu umowy dodatkowo przez okres, w którym mogą ujawniać się roszczenia związane z Umową lub przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami w celu wypełnienia obowiązku prawnego. 5. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest: 1) przetwarzanie Danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakładają na Inżyniera kontraktu obowiązujące przepisy prawa, 2) zgłaszanie Zamawiającemu wątpliwości co do legalności poleceń Zamawiającego, 3) uzyskanie uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego celem skorzystania z innego podmiotu przetwarzającego (dalej jako podprzetwarzającego). W takim wypadku na podprzetwarzającego przechodzą obowiązki Inżyniera kontraktu określone w niniejszym paragrafie Umowy, 4) stosowania wszelkich adekwatnych do poziomu ryzyka środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Dane osobowe na zasadach określonych w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), 5) ograniczenie dostępu do Danych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest niezbędny do realizacji Umowy, 6) uzyskania od osób biorących udział w przetwarzaniu zobowiązania do przestrzegania tajemnicy, o ile osoby te nie są objęte obowiązkiem ustawowym do zachowania tajemnicy, 7) zapewnienia osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednich szkoleń z zakresu ochrony Danych Osobowych, 8) współdziałania z Zamawiającym przy analizie ryzyka przetwarzania i określaniu odpowiednich środków ochrony danych, przy ocenie skutków dla ochrony danych i następnie konsultacjach z organem nadzorczym, przy zawiadamianiu osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, 9) współdziałania z Zamawiającym przy zgłaszaniu naruszeń danych. W szczególności Inżynier kontraktu zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdym naruszeniu ochrony danych lub podejrzeniu takiego naruszenia, w tym o nieupoważnionym dostępie do danych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na poprawność przetwarzania lub bezpieczeństwo Danych. Inżynier kontraktu umożliwia Zamawiającemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających oraz informuje 9

10 Zamawiającego o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia. Powiadomienie powinno być dokonane: a. telefonicznie i dodatkowo owo, a na żądanie Zamawiającego również na piśmie, b. nie później niż w ciągu 24 godzin od ujawnienia incydentu, c. wraz z jednoczesnym przedłożeniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji dotyczącej naruszenia/incydentu, a na żądania Zamawiającego również dodatkowych e- mailowych/pisemnych informacji, aby umożliwić Zamawiającemu spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru. 10) udostepnienie Zamawiającemu wszelkich informacji oraz umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli w zakresie przetwarzania powierzonych Danych co do zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego paragrafu umowy, 11) po zakończeniu Umowy, w zależności od instrukcji Zamawiającego, usunięcie lub zwrot Danych i usunięcie ich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej. 6. Obowiązkiem Zamawiającego jest współdziałanie z Inżynierem Kontraktu w wykonaniu postanowień niniejszego paragrafu Umowy oraz udzielanie Inżynierowi kontraktu wyjaśnień w razie zgłaszanych wątpliwości co do legalności poleceń. 7. Inżynier Kontraktu odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO lub postanowienia niniejszego paragrafu umowy nakładają na Inżyniera kontraktu lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Zamawiającego lub wbrew tym instrukcjom. Inżynier Kontraktu odpowiada w szczególności za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa. 8. Celem realizacji Umowy Inżynier Kontraktu powierza Zamawiającemu przetwarzanie Danych osobowych kadry pracowniczej i zarządzającej oraz osób których przekazanie danych okaże się niezbędne dla właściwego wykonania umowy oraz obowiązków niezbędnych dla realizacji projektu, o którym mowa w 2 ust. 1 umowy. Na zasadzie wzajemności i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Umowy Zamawiającego obowiązują takie same obowiązki, jak obowiązki Inżyniera kontraktu wynikające z ust. 6 niniejszego paragrafu Umowy Zamawiający może odstąpić od umowy gdy: 1) Inżynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i pomimo pisemnego wezwania Inżyniera Kontraktu do zmiany sposobu 10

11 wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie dłuższym niż 3 dni robocze, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 2) Zwłoka Inżyniera kontraktu w terminie realizacji umowy będzie dłuższa niż 7 dni, 3) Inżynier Kontraktu dokonuje przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego; 4) Inżynier Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadłości. 2. Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia okoliczności o których mowa w ust.1 i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 3. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do sporządzenia protokołu inwentaryzacji wykonanych usług według daty odstąpienia od umowy, 4. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych usług i zapłaty za wykonane usługi do dnia odstąpienia od umowy. 5. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części niniejszej Umowy. 7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany ceny wynikającej ze zmian stawek podatkowych np. VAT, 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w przypadku wydłużenia realizacji robót budowlanych (przedłużenie o czas wydłużenia robót budowlanych). 8. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian stawki podatku od towarów i usług, może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, potwierdzającym (także za pomocą odpowiednich dokumentów) w jaki sposób ww. zmiany wpływają na koszty wykonania zamówienia. 9. Zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian adresów (w tym adresu poczty elektronicznej), numerów telefonów, faksu, numeru konta bankowego, etc. 11

12 14 1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz akty wykonawcze do tych ustaw. 2. Zmiana zapisów niniejszej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 3. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. INŻYNIER KONTRAKTU ZAMAWIAJĄCY 12